工程2×220MW火电厂EPC总承包合同
电厂epc合同范本
电厂epc合同范本《电厂 EPC 合同》甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目概况1. 项目名称：______________________电厂项目2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________二、合同范围乙方应按照本合同的约定，承担电厂项目的设计（包括初步设计和详细设计）、设备和材料的采购、施工、调试、试运行、性能测试、竣工验收等工作，并在质量保证期内提供质量保证服务。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）：____________________元（小写：￥______元）。
2. 合同价款的支付方式：预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
进度款：根据项目进度，乙方按约定提交进度报告和付款申请，甲方经审核后在______个工作日内支付相应的进度款。
竣工款：项目竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的______%。
质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方向乙方支付合同总价的______%作为质保金。
四、项目进度1. 项目开工日期：____________________2. 项目竣工日期：____________________3. 项目关键节点及时间要求：双方应在合同中明确项目的关键节点，如设计完成时间、设备采购到货时间、施工进度节点等，并约定相应的违约责任。
五、设计1. 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范以及甲方的要求进行设计，并提交设计文件供甲方审核。
电厂工程总承包合同
电厂工程总承包合同一、合同背景该合同由双方根据《合同法》、《电厂工程总承包合同通则》等相关法律法规，在平等互利的基础上达成协议，以确保电厂工程的顺利实施。
二、合同目的本合同的目的是明确双方在电厂工程总承包过程中的权利与义务，确保合同各方的合法权益，保证工程按照合同规定的要求和期限进行实施，达到客户的要求和预期。
三、合同条款3.1 合同范围本合同的范围涵盖了电厂工程总承包的整个过程，包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、试运行等环节。
具体工作内容及过程由双方协商确定，并在合同附件中详细列明。
3.2 工期与里程碑双方约定的工期为从合同生效之日起算，至工程完工验收合格之日止。
合同规定的重要工作节点与里程碑包括设计文件提交、设备采购开始、现场施工开始、设备安装完成、试运行开始等。
各里程碑的完成时间应事先交由双方书面确认，并作为合同的附件。
3.3 工程成本与支付方式合同约定的总工程价款为人民币万元（大写）。
工程价款的支付方式将按照工程进度的不同阶段进行分期支付，具体支付比例和时间节点在合同附件中详细列明。
3.4 质量保证与验收标准双方应共同遵守国家相关质量标准和规范，确保工程质量符合合同约定的验收标准。
如发现工程质量问题，需由乙方承担相应责任，并按照合同规定进行整改或修复。
3.5 变更与索赔任何一方如需变更合同约定的内容，应提前书面通知对方，并经过双方协商一致后，签订变更合同。
对于超出合同约定范围的变更，甲方有权要求乙方提供相应的调整方案和费用。
如因一方原因导致工程进度的拖延，责任方应承担相应的索赔责任。
3.6 保密条款双方应对合作过程中所涉及的商业秘密、技术数据和其他保密信息进行保密，并在合同履行期限内不得向第三方透露。
如有违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。
3.7 解决争议合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可以选择依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同约定的工程完工验收之日止。
电力总承包(EPC)合同(标准模板)
电力总承包(EPC)合同(标准模板)本文档旨在提供一份电力总承包(EPC)合同的标准模板，以供参考和使用。
在使用此模板前，请确保依据实际情况进行相应的修改和适应。
合同背景本合同由以下参与方（以下简称为“乙方”）和（以下简称为“甲方”）共同缔结：甲方：地址：联系人：乙方：地址：联系人：乙方有合法经营资格，具备进行电力工程总承包的能力和经验。
总承包工程范围和义务甲方委托乙方进行指定的电力工程总承包项目。
具体工程范围包括但不限于：- 设计、采购、建设、安装、调试和交付所有电力设备和相关设施- 管理和协调项目进度- 提供相关技术支持和培训- 确保工程质量符合相应标准和规范- 遵守法律法规和相关许可证要求乙方应按照合同约定的时间和资金预算，在合理的范围内完成工程，并确保达到甲方的要求和预期。
工程变更与索赔任何工程变更或索赔应符合以下程序：1. 变更或索赔方应向对方提出书面通知，明确变更或索赔的原因、内容和要求。
2. 对方应在合理时间内给予书面回复，明确是否接受变更或索赔，并提供相应解决方案。
3. 若双方就变更或索赔未能达成一致意见，应通过友好协商或仲裁解决。
付款条款与结算根据工程进度和合同约定，甲方应按照以下付款条款向乙方支付工程款项：1. 预付款：在合同签署后的 X 天内，甲方向乙方支付合同总金额的 X% 作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度和合同约定的进度款比例，甲方按照相应比例向乙方支付工程款项。
3. 完工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应立即向乙方支付剩余工程款项。
乙方应提供详细的结算报告和相关证明文件，以便甲方进行审计和支付。
合同终止本合同可终止于以下情况之一：1. 工程完成并经甲方验收合格。
2. 双方协商一致解除合同。
3. 发生严重违约行为，使得对方无法履行合同义务。
终止合同时，双方应进行最终结算，并按照合同约定处理相关事宜。
其他条款1. 本合同的修订或变更应经双方书面协议，并应附加为本合同的一部分。
电厂epc合同协议书
电厂epc合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电厂 EPC 合同协议书甲方：____________乙方：____________丙方：____________鉴于：1. 甲方拟建设一座火力发电厂（以下简称“项目”），并委托乙方承担该项目的工程设计、采购、施工（EPC）等工作；2. 乙方具备完成本项目的能力和条件，愿意承担相关工作；3. 丙方作为项目的监理单位，对项目的质量和进度等进行监督和管理。
为确保各方在项目中的权益，经甲乙丙三方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 项目范围与内容1.1 乙方负责完成项目的工程设计、采购、施工等工作，并确保项目满足甲方提出的技术要求、质量标准、环保要求等相关条件。
1.2 丙方负责对项目的质量和进度等进行监督和管理，确保项目按照合同约定的时间节点和质量标准完成。
第二条 合同价格与支付2.1 乙方向甲方提供的项目工程设计、采购、施工等服务，合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2.2 甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的10%；（2）项目工程设计阶段完成后，甲方支付乙方合同总额的30%；（3）项目采购阶段完成后，甲方支付乙方合同总额的30%；（4）项目施工阶段完成后，甲方支付乙方合同总额的20%。
2.3 乙方开具符合国家法律法规规定的发票，甲方按照税法规定支付相应税费。
第三条 合同履行期限3.1 乙方的工程设计、采购、施工等各项工作应按照甲方要求的时间节点完成，具体时间节点由甲乙双方另行协商确定。
3.2 丙方对项目的监督和管理应确保项目在合同约定的工期内完成。
第四条 质量标准与保修4.1 乙方应按照甲方的技术要求、质量标准进行项目施工，确保项目质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2 项目竣工验收合格后，乙方应按照合同约定对项目进行保修，保修期限自竣工验收合格之日起计算。
电厂epc合同范本
电厂epc合同范本《电厂 EPC 合同》甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座电厂，乙方具备相应的工程设计、采购和施工能力，双方经友好协商，就电厂的 EPC（设计、采购、施工）工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括但不限于电厂的设计、设备采购、施工安装、调试、试运行等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________元（大写：______________________）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按约定的比例向乙方支付进度款。
（3）竣工款：工程竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的______%。
（4）质量保证金：预留合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
三、工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 工期总日历天数：______天四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
epc 采用的合同模板
epc 采用的合同模板电力发电工程总承包合同模板第一章总则第一条合同目的为了明确双方在电力发电工程总承包项目中的权益和责任，提高工程质量，保证工程按时、按质、按量完成，依法维护各方权益，特制定本合同。
第二条合同类型本合同为电力发电工程总承包合同，包括设备供应、工程设计、施工、安装、调试、培训等全过程，合同总价根据工程内容和实际情况另行确定。
第三条合同定义1. 发电工程：指电力发电项目中的各个环节，包括但不限于设备供应、设计、施工、安装、调试等。
2. 总承包商：指承接发电工程全过程责任，并与甲方签订本合同的单位。
3. 甲方：指电力发电项目的业主或委托单位。
4. 乙方：指总承包商。
5. 工程：指发电工程的全部范围。
6. 设备供应商：指提供工程所需设备的供应商。
7. 设计单位：指负责发电工程设计的单位。
8. 施工单位：指负责发电工程施工的单位。
第四条合同生效本合同自双方代表签字并加盖公章后立即生效，具有法律效力。
第二章主要内容第五条工程内容1. 乙方承包的工程内容包括设备供应、工程设计、施工、安装、调试等全过程。
2. 乙方应按照甲方要求提供相应的工程计划、设计方案、进度报告、验收报告等文件。
第六条设备供应1. 设备供应由乙方选择合适的供应商进行，并负责设备质量监督。
2. 设备选择应符合国家相关标准和技术要求。
第七条工程设计1. 乙方应按照甲方要求提供详细的工程设计方案，并获得甲方的确认。
2. 工程设计应符合国家相关技术规范和标准。
3. 如有设计变更，乙方应及时与甲方协商，并获得书面确认。
第八条施工要求1. 施工过程应按照相关法律法规和技术标准进行，确保工程质量。
2. 施工安全应符合国家相关规定，确保工人人身安全。
第九条工期要求1. 工程的实际工期应按照乙方提供的进度计划进行，如因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应责任。
2. 工程的合理工期应在合同签订后双方商定确定。
第十条质量保证1. 工程质量保证期为自工程竣工之日起一年。
水电承包合同书(火力发电工程)
水电承包合同书（火力发电工程）一、合同概述本合同由承包人（下称“甲方”）和甲方所委托的水电工程有限公司（下称“乙方”）共同签订。
本合同是依据中国法律法规和双方自愿原则订立的，旨在明确双方在水电承包项目中的权利和义务，并约定相关事项。
二、项目描述1.项目名称：火力发电工程。
2.项目地质：位于市区路号。
3.项目规模：总装机容量为兆瓦。
4.项目内容：乙方负责对该火力发电工程的水电安装及相关的工作进行承包。
5.项目期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
三、甲方的权利和义务1.提供必要的现场介绍和有关文件资料。
2.支付工程进度款项。
3.完善并配合乙方进行工程设计和审查。
4.对乙方提出的工程变更或设计改动给予回应，并确认相关变更或改动的费用和时间。
四、乙方的权利和义务1.按照甲方要求，提供工程设计和施工方案。
2.针对工程设计的变更或改动，及时提出申请。
3.完成水电安装工程，并保证质量符合相关规范和标准。
4.组织并培训工程人员，并确保工程按进度安排进行。
5.向甲方提供工程进展报告。
五、付款方式与进度1.项目款项分期付款，具体如下：–工程开始前，甲方支付总工程款的20%作为预付款。
–工程完成进度的30%，由甲方支付。
–工程验收合格后，甲方支付尾款，即工程款项的50%。
2.每次付款后，甲方和乙方应签署相应的付款证明文件。
六、工期延误和索赔责任1.若工期延误是由甲方提供的信息不完整、变更设计或其他原因导致的，甲方应承担延误的责任。
2.若工期延误是由乙方的原因导致的，乙方应按照约定的违约金承担相应责任。
3.双方应本着友好合作的原则，协商解决任何工期延误引起的问题和索赔事宜。
七、质保和维修责任1.工程竣工验收合格后，乙方提供工程维修保修服务期为12个月。
2.在保修期内，如发现工程存在质量问题，甲方应及时通知乙方，并乙方应承担维修责任。
3.若属于人为因素或不当使用导致的问题，乙方有权要求甲方支付维修费用。
八、合同解除1.若因不可抗力因素或其他不可预见因素导致工程，双方可协商解除合同。
火电工程项目承包合同范本
火电工程项目承包合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在_____地区建设一座火力发电站，现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商一致，就火电工程项目的承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________火力发电站项目。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：装机容量为____兆瓦，包括锅炉、汽轮机、发电机等主要设备及其辅助设施。
4. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准，确保安全、环保、高效运行。
二、合同范围1. 设计服务：乙方负责工程设计工作，包括初步设计、施工图设计及预算编制。
2. 采购与施工：乙方负责工程所需材料设备的采购、运输、储存和管理，以及工程施工、安装、调试直至竣工验收。
3. 技术支持与培训：乙方应提供必要的技术支持，并对甲方的操作人员进行培训。
三、合同价格合同总价为人民币____亿元，具体支付方式和条件在附件中详细列明。
四、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日。
2. 竣工日期为____年____月____日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整方案。
五、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。
2. 竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某国外工程EPC合同2APPENDIX 2 CONTRACT DATA SHEET附件2 合同数据表Name of Contract: EPC Contract on XX2×220MW Thermal Power Plant 合同名称: XX2×220MW火电厂EPC总承包合同APPENDIX 3 (GC) - INSURANCE REQUIREMENTS附件3 (GC) –保险要求Insurance to be taken out by the Contractor.承包商承担保险：In accordance with the provisions of GC34, the Contractor shall at its expense take out and maintain in effect, or cause to be taken out and maintained in effect, during the performance of the Contract, the insurance set forth below in the sums and with the deductibles and other conditions as specified. The identity of the insurers and the form of the policies shall be subject to the approval of YY. The costs for insurance to be included in Bid price依照第GC34部分之规定，在合同履行期间，承包商负责投保或促成投保以保持该保险有效，保险金额、扣除条款及其他条件规定如下。
保险公司和保险单形式均须获得YY集团正式批准。
标价含保险费。
1. Construction and Erection Insurance施工和安装保险The following insurance shall be taken out and maintained by the Contractor during the period of delivery/installation/ construction/ field testing/commission-ing/trial operation at the Site of the Works covered under the Contract:依照合同规定，承包商须在现场工程交付/安装/施工/现场测试/调试/试运行期间投保和保持以下保险：(a) Erection All Risks Insurance to cover the entire Works (permanent and/ortemporary) from any and all kinds of damages which it is standard international practice for a contractor to insure under such a policy;“安装一切险”：范围含全部工程保险（永久和/或临时性工程保险），即承包商依照保险单规定按标准国际惯例投保的所有损害保险；(b) "Third-Party Liability Insurance" to cover injury or death to persons ordamages to property caused by the Works or by the Contractor's vehicles, tools and/or equipment or personnel;“第三方责任险”：范围包括由于工程施工或承包商的车辆、工具和/或设备或工作人员造成的人员伤亡或财产损害；(c) "Workman's Compensation Insurance". This type of insurance is requiredunder Vietnamese Law to be secured by the Contractor for his employees. The Contractor shall, therefore, faithfully comply with the requirements of said law.依照某国的法律规定，承包商须保证为其雇员提供“职工赔偿保险”。
因此，承包商应如实遵照上述法律要求为其雇员投保职工赔偿保险。
(d) Automobile Liability Insurance“机动车责任保险”：Covering use of all vehicles used by the Contractor or its Subcontractors (whether or not owned by them) in connection with the execution of the Works.“机动车责任保险”：范围包括承包商或其分包商为执行施工使用的所有机动车辆(无论所述机动车辆是否属于承包商或其分包商所有)的责任保险。
The Contractor has the responsibility to ensure the insurances as mentioned above by the way to employ a trusty Insurance Company which is acceptable to YY. These insurances will be effective to Final Acceptance Certificate issued by Owner specified in Contract Agreement.承包商负责确保提供上述所有保险，并投保守信可靠的、YY集团接受的保险公司。
上述保险的有效期至业主发出合同协议规定的最终验收证书之日。
Before commencing the soil investigation works at site, the Contractor shall submit the above Insurance Policies together with the official receipts evidencing premium payments.在现场进行土地勘察工作之前，承包商应连同正式收据一起提交上述保险单，以证明其已经支付保险金。
Beneficiary for Erection All Risks shall be the Contractor within the Plant fence, and YY out of the Plant fence; Beneficiary for Third Party Liability Risk shall be YY.安装一切险受益人为电厂围墙内的承包商，以及电厂围墙外的YY集团；第三者责任险受益人为YY集团。
Deductibles limit for Erection All Risks:安装一切险的免赔额限制如下：USD200,000.00 A.O.A for Loss or Damage due to Acts of God由于自然灾害造成的任何一次事故的损失或损害扣除金额为200,000.00美元；USD200,000.00 A.O.A for Loss or Damage due to Commissioning/Testing and Maintenance caused by Turbine由于汽轮机的调试/测试和维修期间发生造成的任何一次事故的损失或损害扣除金额为200,000.00美元；USD100,000.00 A.O.A for Loss or Damage due to Commissioning/Testing and Maintenance caused by other reasons.USD100,000.00 A.O.A for Loss or Damage due to other causes (subject to be revised according to the confirmation of Insurance Policy).Deductible limit for Third Party Liabilities applicable for property damage: USD5000.00 A.O.A适用于财产损害的第三方责任险的免赔额限制为：一次事故5000.00美元。
Deductible limit for Third Party Liabilities applicable for personal injury: Nil适用于人员伤害险的第三方责任险的免赔额限制为：零美元。
Before PAC, the Owner shall bear the deductibles for the loss and/or damage which is caused by reason of the Owner (including his employee and consultant); If the loss and/or damage is caused by any third party, the Contractor shall bear the deductibles for the loss and/or damage which cannot be claimed from the insurer; The Contractor shall bear the deductibles for the loss and/or damage which is caused by other reason (excluding Force Majeure)；From PAC to FAC, the Contractor shall bear the deductibles for the loss and/or damage which is caused by the Contractor. YY shall bear the deductibles for the loss and/or damage which is caused by other reasons.临时验收之前，业主须承担由于其(包括业主雇员和顾问人员)造成的损失和/损害的免赔额；若上述损失和/损害由于任何第三方造成，承包商须承担造成的损失和/损害的免赔额（该部分保险金不能由保险公司赔付）。