2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】 D2. 根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 A3. 依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C4. (2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】 C5. 根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。
A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B7. 监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B8. 监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。
A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】 A9. 市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共30题）1、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】 A2、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。
A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】 B4、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】 D5、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】 C6、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案单选题（共45题）1、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14B.28C.56D.90【答案】 D2、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D3、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。
一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。
A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销【答案】 B4、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】 D5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B6、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8B.12D.24【答案】 D7、ECC 共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】 A8、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共50题）1、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。
A.发包人B.监理人C.发包人和监理人D.发包人和分包人【答案】 C2、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】 A3、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】 D4、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。
按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。
A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作【答案】 D5、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10B.15C.20D.30【答案】 C6、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 D7、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】 D8、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。
A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】 B9、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共30题）1、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。
如工程出现质量问题，则（）。
A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】 C2、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。
A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C3、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B4、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款【答案】 C6、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】 C7、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。
A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】 B2、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。
A.由发包人自行承担B.从拟支付给承包人的款项中扣除C.由发包人与原承包人按比例承担D.由原承包人与监理人共同承担【答案】 B3、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D4、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】 B5、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。
A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】 A6、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.误期赔偿费没有最高限额的限制C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】 C7、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D8、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
2023年全国监理工程师考试合同管理真题
选择题在监理工程合同中，监理人的主要义务不包括以下哪一项？A. 按照合同约定提供监理服务（正确答案）B. 对工程进行质量、进度、投资控制C. 负责工程施工的具体实施D. 保守工程的技术和商业秘密下列哪项不是监理合同变更或解除的常见原因？A. 双方协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 监理人严重违约（正确答案）D. 工程项目因故停建或缓建监理合同履行过程中，发生争议时，应首先采取哪种方式解决？A. 提起诉讼B. 提交仲裁机构仲裁C. 协商解决（正确答案）D. 请求政府主管部门调解在监理合同中，关于监理人的违约责任，下列说法错误的是？A. 监理人因过失造成损失的，应承担赔偿责任B. 监理人违反保密义务，应赔偿委托人损失C. 监理人可因不可抗力而免除所有违约责任（正确答案）D. 监理人违约时，委托人可要求其支付违约金监理合同的终止条件不包括以下哪一项？A. 合同期满且双方未续签B. 监理人严重违约导致合同解除C. 委托人单方面无故终止合同（正确答案）D. 工程项目因故停建且合同无法继续履行下列哪项不是监理合同的有效组成部分？A. 合同协议书B. 中标通知书（如果有）C. 投标须知（正确答案）D. 专用条件和通用条件在监理合同履行过程中，委托人要求变更监理服务范围时，应如何处理？A. 监理人应无条件接受B. 双方应签订书面变更协议（正确答案）C. 监理人可单方面决定是否接受D. 无需任何形式即可直接变更关于监理合同的履行，下列说法正确的是？A. 监理人可将全部监理工作转委托给他人B. 委托人可随意更换监理人员C. 监理人应按合同约定派驻足够的监理人员（正确答案）D. 监理人无需对工程施工质量承担任何责任。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共50题）1、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。
A.简明标准施工招标文件B.标准材料采购招标文件C.标准设计招标文件D.建设工程施工合同（示范文本）【答案】 D2、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】 B3、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。
A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】 B4、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。
A.主合同与从合同标的总额的20%B.主合同标的额的20%C.主合同与从合同标的总额的10%D.主合同标的额的10%【答案】 B5、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。
A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向发包人提交书面报告C.发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函D.项目负责人7 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】 C6、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共30题）1、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。
A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明【答案】 B2、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。
A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】 A3、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求【答案】 B4、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】 D5、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。
A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】 C6、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】 B7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】 D8、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。
A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人【答案】 C9、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。
A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.由评标委员会确定中标人【答案】 A10、非营利法人不包括( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共40题）1、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
A.14B.28C.42D.56【答案】 A2、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。
A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【答案】 D3、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】 D4、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。
由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。
下列说法正确的是（）。
A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】 B5、CM合同属于（）。
A.管理合同B.管理承包合同C.成本补偿合同D.标价合同【答案】 B6、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】 C7、不是数据库的特点的是（）。
A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互关联D.数据实现集中控制【答案】 C8、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】 D9、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14B.28C.56D.90【答案】 D10、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】 D11、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】 D12、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C13、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间14、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。
工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。
该事件的合同责任应为()A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿【答案】 B15、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。
A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B.停工损失由发包人承担C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】 D16、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。
根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。
A.工期B.费用C.利润D.以上均可以17、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。
A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】 C18、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。
下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失B.分别赔偿对方的损失C.供应方赔偿购买方1万元损失D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】 C19、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议20、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。
由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。
下列说法正确的是（）。
A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】 B21、承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14B.28C.30D.56【答案】 B22、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。
A.综合B.行业C.专业D.专项23、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。
A.业主B.承包商C.工程师D.监理人【答案】 A24、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D25、甲向银行贷款 50 万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。
下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。
A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任26、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 D27、不能成为合同保证人的是（）。
A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.以公益为目的的学校【答案】 D28、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。
A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日【答案】 C29、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（）。
A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标【答案】 D30、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C31、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】 C32、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地【答案】 D33、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。
A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】 A34、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。
A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】 B35、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。
A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 A36、《标准设计施工总承包招标文件》适用于( )。
A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标【答案】 D37、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】 D38、促进维生素A吸收的因素包括（）。
A.适当的钙磷比例B.植酸C.碱性药物D.草酸E.维生素C【答案】 A39、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是( )A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】 D40、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】 B多选题（共20题）1、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【答案】 ACD2、合同法律关系的客体中，属于物的是（）A.建筑材料B.建筑设备C.建筑物D.土方开挖E.抹灰【答案】 ABC3、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。