35kv线路施工合同模板.doc
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要建设35kv变电站，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35kv变电站工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点：______________。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模：______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求，承担以下工程承包范围：2.1 土建工程：包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程：包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程：包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行：工程竣工后，乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期：______________。
3.2 竣工日期：______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准，一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同，总价款为人民币（大写）______________（￥______________）。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
35kv合同模板
35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。
35kv输电线路建设协议模板2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv输电线路建设协议模板2024版一本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议各方1.2 输电线路建设项目概况1.3 协议范围与目标2. 建设条件2.1 土地与环境保护2.2 设计与施工标准2.3 项目审批与许可3. 项目实施3.1 工程进度安排3.2 施工质量控制3.3 安全生产管理4. 投资与融资4.1 投资估算4.2 融资方式与安排4.3 投资回报与分成5. 技术转让与合作5.1 技术引进与消化5.2 技术转让条件5.3 技术合作机制6. 设备与材料采购6.1 设备材料清单6.2 采购程序与要求6.3 质量保证与验收7. 工程监理7.1 监理机构与职责7.2 监理程序与方法7.3 监理费用与支付8. 质量保修8.1 保修范围与期限8.2 保修责任与处理8.3 保修费用与支付9. 风险管理与保险9.1 风险识别与评估9.2 风险防范措施9.3 保险办理与赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解与仲裁10.3 法律诉讼11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止与解除12. 违约责任12.1 违约行为与责任12.2 违约赔偿金额计算12.3 违约解决方式13. 合同的适用法律13.1 法律适用13.2 争议解决法院13.3 法律解释14. 其他条款14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议各方本协议由甲乙双方于2024年7月1日签订，甲方为某电力有限公司，乙方为某输电线路工程承包商。
双方经友好协商，就35kv输电线路建设项目达成一致，并签订本协议。
1.2 输电线路建设项目概况项目名称：某地区35kv输电线路工程线路全长：约公里线路走向：从变电站至变电站项目投资估算：人民币亿元1.3 协议范围与目标本协议范围包括35kv输电线路的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
generalconstructioncontract35kv变电站施工总承包合同.doc
QF — 2010— 1青岛市建设工程施工合同发包方:承包方：青岛整流器电控设备有限公司2008修订版合同编号:青岛市建设委员会 青岛市工商行政管理局制定第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同，达成协议如下:、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征：35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号：/资金来源: 企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:財1.设计工程: 由青岛电力设计院完成（另立设计合同）財2.主体工程: 土建部分3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□ 4.其他:三、合同工期开工日期: （实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款人民币 合同总价（大写）：（小写）Y :六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 財1.本合同协议书;5^2.本合同专用条款和补充条款; 財3.本合同通用条款;財4.标准、规范及有关技术文件; 財5.图纸;叼6.工程量清单及编制说明;□ 7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; □ 8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□ 9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子 数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。
八、承包人承诺工程质量标准:一次性验收合格。
币种:承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工, 在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
35kv高压线路施工合同模板
35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。
五、工程地点，（详细地址）。
六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。
2. 工程范围，（详细描述）。
3. 工程规模，（详细描述）。
4. 工程工期，（具体时间）。
七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。
2. 付款方式，（详细描述）。
3. 结算方式，（详细描述）。
八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。
2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。
祝合作愉快！。
35kv线路技术协议书
35kv线路技术协议书以下是一份35kV线路技术协议书的示例：协议书编号：协议书名称: 35kV线路技术协议书签订日期:签订地点:甲方(电力供应公司):乙方(电力建设公司):1. 目的与背景本协议书旨在明确甲方与乙方在35kV线路技术方面的责任和义务，以确保项目的顺利进行。
2. 项目范围2.1 本项目包括设计、采购、施工和监理等工作。
2.2 乙方负责35kV线路系统的设计、采购和施工，并承担相应的技术责任。
3. 技术要求3.1 35kV线路系统的设计、采购和施工必须符合国家相关标准和规范，以及甲方的具体要求。
3.2 设计方案、施工图纸、材料清单、工序计划等必须经甲方审查并获得批准。
4. 工期和质量4.1 乙方必须按照合同约定的工期完成35kV线路系统的设计、采购和施工，并保证工程质量。
4.2 如有工期延误或工程质量不达标的情况，乙方必须承担相应的责任。
5. 资金和付款5.1 资金支付按照工程进度和合同约定进行。
5.2 如发生工程质量问题，乙方必须另行承担回收或修复等费用，甲方有权进行相应的赔偿扣款。
6. 技术支持和培训6.1 在项目实施期间，乙方必须提供必要的技术支持和培训，以确保线路系统的运行和维护。
6.2 乙方还应当提供相应的技术文档和操作手册，以便甲方进行日常管理和维护。
7. 保密与知识产权7.1 双方必须对涉及商业机密和技术机密的信息保密，并采取必要的措施防止泄露。
7.2 在项目实施过程中，双方共同产生的技术和工程成果，归属双方共有。
8. 争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以通过法律途径解决。
9. 协议变更和解除本协议的变更或解除必须经双方书面同意，并按照相关法律法规执行。
10. 协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
35kv合同模板
35kv合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟建设35kv输电线路项目，为了确保项目的顺利进行，甲乙双方经协商一致，达成如下合同：二、项目名称，35kv输电线路项目。
三、工程内容，35kv输电线路的设计、施工、验收等相关工作。
四、合同金额，本合同总金额为（具体金额），按照工程进度分期支付。
五、工程周期，本合同工期为（具体时间），自合同生效之日起计算。
六、合同履行地点，本合同履行地点为（具体地点）。
七、合同履行方式，本合同履行方式为甲方委托乙方进行35kv输电线路工程的设计、施工等相关工作。
八、质量标准，乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，保证35kv输电线路工程的质量。
九、验收标准，35kv输电线路工程的验收标准应符合国家相关规定和甲方的要求。
十、违约责任，任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
十一、争议解决，合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有关部门或者仲裁机构解决。
十二、合同变更，未经双方协商一致，不得擅自变更合同内容。
十三、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十四、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章），_________________ 日期，_________。
乙方（盖章），_________________ 日期，_________。
以上为35kv合同模板，甲乙双方应严格按照合同内容履行各自的义务，确保35kv输电线路工程的顺利进行。
希望双方能够本着诚实守信、互利共赢的原则，共同推进项目的顺利完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
35KV线路改造施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：。
四、承包方式：包工包料。
五、承包范围：
六、工程价款：
七、结算方式：
第二条权力与义务
一、甲方：
1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。
2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题。
二、乙方
1、全面负责施工安全监理，施工人员必须持证上岗，按安全生产“三同时”要求施工，按电力工程安
全生产要求落实警示标志。
2、负责按期、按质、按量完成工程。
3、负责编制施工组织设计或施工方案，工程预算，施工总进度计划。
4、工程竣工后，负责提供工程完整竣工资料及图纸。
5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作。
第三条工程期限
一、双方商定总工期自年月日开工，至年月日工程竣工。
二、开工前 3 天，甲方向发包方发出开工通知书，如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应
顺延；
1、各项协调工作不能顺利如期进行的，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。
2、重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、因监理签证不及时而影响下一道工序施工。
4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：农网建设标准并一次性验收合格。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方，并与发包方共同研究处理办法；
2、工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日起算为1年。
第五条工程款的支付
一、施工队进入施工地点，按全部工程款的30%预付：先拨预付万元（大写：万元
整）；施工过程中根据工程进度，按完成工程量的 80%拨付。
工程竣工验收后一个月内支付 95%的结算工程款。
二、工程价款支付达到结算总价款95%时不再付款，工程验收后，保修期满一年甲方一次性付清给乙
方 5%的余款，乙方负责交纳相关税
费。
第六条施工与设计变更
一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲乙双方不得擅自
修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面通知发包方，由甲方、
乙方与设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，由甲方
或设计单位同意后实施。
四、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸，乙方才能实施。
重大修改或增加造价时，必须经双方协商，并调整合同造价，在取得投资落实证明，技术资料设计图
纸齐备时，乙方才进行施工。
第七条工程验收及保修
一、工程验收，以《 35kv 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992《架空绝缘配电线路施
工及验收规范》 DL/T602-1996作为依据。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。
在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保
修。
（质量事故指除自然灾害和非人力因素造成的事故）双方约定保修期限为：1年。
第八条违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方承担。
甲方责任：
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工工期顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未验收，发包方提前使用或动用，由此而造成的质量或其他问题由甲方承担责任。
三、不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工。
保修期满甲方不按合同约定给付 5%的尾款的，乙方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行，直至 5%的尾款付完为止。
第九条双方约定其它条款
1、在合同期内（非甲方原因）乙方在施工期间发生的所有安全责任事故、人员伤亡事故和经济损失均
由乙方负完全责任，甲方不承担任何责任。
2、乙方必须遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规
第十条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成时，按以下方式解决：
一、向合同仲裁机关申请仲裁；
二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼。
第十一条本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。
第十二条本合同自双方签字、盖章起生效。
第十三条本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改意见时，经双方协商一致后，可订立补充协议，
作为本合同的补充合同。
110KV定边张梁变至郝滩变输电线路工程
甲方（章）：乙
方
（
章代表：
电话：
传真：
邮政编码：
开户银行：帐号：
表人：
电话：
传真：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
）
：签订地点：签订日期： 2015年月日。