建筑工程施工担保合同(3篇)
建筑工程业主支付担保合同范文8篇

建筑工程业主支付担保合同范文8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(承建商):____________________丙方(担保人):____________________鉴于甲方为实施特定建筑工程与乙方签订了建筑合同,为保证建筑工程的顺利进行和业主支付担保款项的履行,甲、丙双方经友好协商,丙方愿意为甲方提供担保服务,达成以下支付担保合同:一、合同目的本合同的目的是确保甲方按照建筑合同的约定,按时足额支付乙方工程款,维护乙方的合法权益,保障建筑工程的顺利进行。
二、担保事项1. 甲方按照建筑合同约定,应向乙方支付的工程款项。
2. 甲方在工程建设过程中可能产生的违约金或赔偿金等费用。
三、担保期限本担保合同自签订之日起生效,至甲方按照建筑合同约定完成全部支付义务止。
四、担保方式及金额1. 丙方在本合同项下提供的担保方式为连带责任保证。
2. 担保金额为甲方在建筑合同中应支付的工程款项总额。
具体金额根据建筑合同确定。
五、甲方的义务1. 甲方应按照建筑合同的约定,按时足额支付乙方工程款项。
2. 甲方应负责监督建筑工程的质量及进度,确保工程顺利进行。
3. 甲方应按时向丙方提供与建筑工程相关的资料和信息。
六、丙方的义务1. 丙方应按照本合同约定,承担连带责任保证,确保甲方按时足额支付乙方工程款项。
2. 丙方有权对甲方的资金使用情况、工程进度及质量进行监督。
3. 若甲方未能履行支付义务,丙方应在接到乙方书面通知后的七日内代为支付。
七、违约责任1. 若甲方未能按照建筑合同约定支付乙方工程款项,乙方有权要求丙方承担连带责任保证并代为支付。
2. 若丙方未按照本合同约定履行担保责任,乙方有权要求丙方支付违约金并赔偿损失。
3. 甲方、丙方未能履行本合同约定的其他义务,均应承担相应的违约责任。
八、争议解决因履行本合同所产生的争议,各方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同标准范本3篇

建筑工程业主支付担保合同标准范本3篇篇1甲方(业主):____________________乙方(担保人):__________________鉴于甲方与乙方之间的友好合作关系,为保障建筑工程项目顺利进行,保障农民工工资支付及工程款项的按时支付,甲方委托乙方为其提供支付担保服务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,经友好协商,就本次建筑工程业主支付担保事宜达成如下协议:一、担保事项乙方同意就甲方对建筑工程项目的工程款支付及农民工工资支付提供连带责任担保。
担保的总金额、期限等具体事项根据工程项目实际情况确定。
担保期限自本合同生效之日起至甲方完成工程项目的工程款及农民工工资支付完毕为止。
三、担保责任1. 甲方未按时支付建筑工程项目工程款或农民工工资的,乙方应在接到甲方书面通知后五个工作日内履行担保责任,代为支付欠款。
2. 乙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿相关款项及利息。
四、保证措施1. 甲方应按时提供工程项目的进度款支付计划及农民工工资支付计划,并确保计划的真实性和准确性。
2. 乙方有权对甲方工程项目的资金使用情况进行监督,甲方应配合并提供必要的资料。
3. 甲方应按照合同约定按时支付工程款和农民工工资,确保工程项目的顺利进行。
4. 乙方有权要求甲方提供反担保措施,确保乙方担保风险的可控。
1. 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程保密,未经对方同意,不得向第三方透露。
2. 甲乙双方应对获取的对方商业秘密予以保护,未经对方同意,不得向任何第三方披露或使用。
六、违约责任1. 甲方未按时支付工程款或农民工工资的,应按照未支付金额的百分之XX向乙方支付违约金。
2. 乙方未按时履行担保责任的,应向甲方承担未代偿金额的百分之XX的违约金。
3. 甲乙双方违反本合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
工程担保书(3篇)

工程担保书(3篇)工程担保书(精选3篇)工程担保书篇1发包人名称):_________________鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币(大写)元(¥)。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:_________________(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:_________________(签字)地址:_________________邮政编码:_________________电话:_________________传真:_________________年月日工程担保书(二)发包人(甲方):___________________承包人(乙方):___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对________________(工程全称)签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目。
工程担保合同常用范本6篇

工程担保合同常用范本6篇第1篇示例:工程担保合同是建筑工程中常见的一种合同形式,用于保障工程项目的顺利进行及质量的保障。
本文将介绍一份关于工程担保合同常用范本,希望能对大家有所帮助。
工程担保合同甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(法定代表人)电话:(甲方电话)经双方友好协商,就甲方委托乙方承担工程担保责任事宜达成如下协议:一、担保范围:1. 乙方向甲方提供工程担保,担保金额为(担保金额)元整;2. 担保期限为工程竣工验收合格之日起至(担保期限)年。
二、担保条件:1. 乙方应保证,工程质量符合相关法律法规和标准要求,确保工程竣工验收合格;2. 工程担保范围包括但不限于施工质量、工程安全等方面;3. 若因乙方施工问题导致工程出现质量问题,乙方应承担全部修复费用。
四、违约责任:1. 若乙方违约导致工程质量出现问题,乙方应立即整改,并承担相关责任;2. 若乙方未按照约定期限提供工程担保,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任;3. 乙方应对工程质量承担全部责任,若出现其他损失,乙方应赔偿甲方损失。
五、争议解决:本合同如有任何争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交仲裁机构仲裁。
以上是关于工程担保合同的常用范本,希朿双方能够遵守合同约定,保证工程质量和安全。
感谢阅读!第2篇示例:工程担保合同是工程项目中常见的一种合同,用于确保工程施工过程中的质量和安全。
以下是一份关于工程担保合同的常用范本,以供参考:工程担保合同甲方(担保人):法定代表人:XXX地址:XXX电话:XXX根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲乙双方经过友好协商,就乙方即将进行的工程项目(以下简称“工程项目”)的施工质量和安全事宜达成如下协议:一、担保金额及期限:1.1 甲方同意为乙方所开展的工程项目提供担保,担保金额为人民币XXX元整。
1.2 担保期限自本合同签署之日起至工程项目竣工并经乙方验收合格之日止。
二、担保方式:2.1 甲方通过XXX银行开立XXX账户,将担保金额存入该账户,并授权乙方在工程项目竣工并验收合格后,提取担保金额。
建筑工程业主支付担保合同范文7篇

建筑工程业主支付担保合同范文7篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(承建商):_________________________丙方(担保人):_________________________鉴于甲方作为建筑工程业主,为确保本工程项目的顺利进行,需向乙方支付工程款等相关费用,并由丙方作为担保人承担支付担保责任。
为确保各方权益,明确各方职责,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲方作为业主向乙方支付工程款项的责任,并由丙方提供担保,确保乙方在本工程项目中的合法权益得到保障。
二、担保事项及金额甲方委托丙方对乙方的工程款支付进行担保,担保金额为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
具体支付明细及金额按《建筑工程承包合同》及相关约定执行。
三、担保期限及支付方式1. 担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项止。
2. 甲方应按《建筑工程承包合同》约定的时间和金额向乙方支付工程款。
甲方逾期支付的,应按照合同约定的滞纳金标准支付滞纳金。
3. 丙方在担保期限内承担连带责任保证,若甲方未能按时足额支付工程款,乙方有权要求丙方承担保证责任,丙方应在接到乙方书面通知后的___个工作日内履行支付义务。
四、担保人的权利与义务1. 丙方有权对甲方的资金状况及工程进展情况进行监督。
2. 甲方未按时足额支付工程款的,丙方应按照本合同约定承担担保责任。
3. 丙方承担担保责任后,有权向甲方追偿。
五、业主的权利与义务1. 甲方应按时足额支付工程款,确保工程顺利进行。
2. 甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督。
3. 甲方应配合丙方进行资金状况及工程进展情况的监督。
六、承建商的权利与义务1. 乙方应按《建筑工程承包合同》的约定进行工程施工,确保工程质量。
2. 乙方有权要求甲方按时足额支付工程款。
3. 乙方在工程竣工验收合格后,应及时与甲方办理结算手续。
建筑工程业主支付担保合同书5篇

建筑工程业主支付担保合同书5篇篇1甲方(业主):__________________乙方(承包商):__________________丙方(担保人):__________________鉴于甲方与乙方签订了一项建筑工程合同,为确保甲方按照合同约定及时向乙方支付相关款项,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供保证担保,经三方友好协商,达成如下合同协议:一、合同背景及目的本合同基于甲方与乙方签订的建筑工程合同而订立。
为确保乙方权益,丙方同意就甲方在建筑工程合同中的支付义务承担担保责任。
本合同的签订旨在明确各方的权利和义务,保障工程顺利进行。
二、担保事项及金额1. 担保事项:甲方按照建筑工程合同约定应支付给乙方的各项款项。
2. 担保金额:以甲方与乙方签订的建筑工程合同总额为基准,具体金额以双方结算为准。
三、担保方式及期限1. 丙方对甲方在本合同项下的支付义务承担连带责任保证担保。
2. 担保期限自本合同生效之日起至甲方与乙方完成工程结算并支付完毕所有款项为止。
四、各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方应按照建筑工程合同约定及时向乙方支付款项。
(2)甲方应向丙方提供必要的资料,以便丙方了解工程进展情况。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方应按照建筑工程合同约定履行施工义务。
(2)乙方应及时向甲方提交工程进度报告及相关资料。
3. 丙方的权利和义务:(1)丙方应对甲方的支付义务承担担保责任。
(2)丙方有权对甲方和乙方的合同履行情况进行监督。
五、担保合同的生效、变更和终止1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的任何变更须经三方协商一致,并书面修改。
3. 甲方与乙方完成工程结算并支付完毕所有款项后,本合同终止。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照建筑工程合同约定支付款项,丙方应承担担保责任,向乙方支付相应款项。
2. 若甲方和乙方违反本合同约定,导致丙方承担担保责任的,违约方应向丙方承担违约责任,并赔偿丙方因此产生的全部损失。
建筑工程业主支付担保合同标准范本7篇
建筑工程业主支付担保合同标准范本7篇篇1甲方(业主):________________地址:________________电话:________________法定代表人(或授权代表):________________乙方(担保人):________________地址:________________电话:________________法定代表人(或授权代表):________________鉴于甲方与施工单位签订的建筑工程合同,为确保甲方按照合同约定及时向施工单位支付工程款项,乙方愿意就甲方向施工单位支付工程款项事宜向施工单位提供支付担保。
现根据有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就建筑工程业主支付担保事宜达成如下协议:1. 甲方应支付的工程款明细,包括工程名称、款项种类、金额和支付时间等;2. 乙方为甲方向施工单位提供支付担保,担保金额为甲方应支付的工程款总额;3. 乙方承担担保责任的方式为连带责任保证。
二、担保期限本合同的担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
若甲方与施工单位签订补充协议或变更合同内容,则本担保期限相应顺延。
三、担保条件1. 甲方在本合同履行过程中应按照约定及时向施工单位支付工程款项;2. 乙方有权对甲方的资金状况、合同履行能力等进行了解和调查;3. 甲方应按照乙方的要求提供与本合同相关的资料和信息。
1. 若甲方未按照合同约定向施工单位支付工程款项,乙方应在接到施工单位书面索赔通知后7个工作日内履行担保责任,向施工单位支付甲方未支付的款项;2. 若因甲方的违约行为导致施工单位遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任;3. 若甲方履行了合同义务,乙方不承担任何责任。
五、反担保措施为确保乙方的权益,甲方应向乙方提供反担保措施,包括但不限于提供财产抵押、权利质押或其他第三方保证等。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得泄露给第三方。
建筑工程业主支付担保合同示范文本7篇
建筑工程业主支付担保合同示范文本7篇篇1合同编号:__________甲方(担保人):__________(业主全称)乙方(承包人):__________(承建单位全称)为确保甲方与乙方签订的建筑工程合同的履行,保障乙方的合法权益,甲方同意为本工程的业主支付担保。
根据相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,达成以下协议条款:一、担保事项甲方为业主方就本合同所约定的工程款支付事项向乙方提供担保,确保乙方在工程完工并验收合格后按时收到全额工程款。
具体工程名称、地点及工程款的支付等细节按甲方与乙方签订的《建筑工程合同》的规定执行。
二、担保期限与终止方式担保期限自乙方进场施工开始至工程竣工验收合格后的约定付款期限结束。
担保终止方式为:自工程竣工验收合格之日起满________年止或工程款支付完毕之日终止。
两者以先达到的时间为准。
三、担保金额与支付方式担保金额为甲方与乙方签订的《建筑工程合同》约定的全部工程款。
支付方式按照合同约定执行,确保工程进度款及竣工验收后的结算款按时足额支付。
甲方委托其指定的银行账户代为支付相关款项。
若因账户变动等原因造成乙方未能按时收到款项,甲方需承担连带责任。
四、保证条款1. 甲方承诺确保《建筑工程合同》的全面履行,并按合同约定支付工程款。
若因甲方原因导致乙方无法按时收到工程款,乙方有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方在担保期间内不得擅自变更或解除本合同,如需变更或解除本合同,应取得乙方的书面同意。
否则,甲方应承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程延期或工程质量问题,甲方应承担相应的责任并赔偿乙方的损失。
乙方有权从甲方处获得相应的赔偿款项。
4. 若发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
同时双方应保守本合同涉及的商业秘密。
五、反担保条款(如有需要)为确保乙方的权益,乙方可要求甲方提供相应的反担保措施。
建筑工程业主支付担保合同新4篇
建筑工程业主支付担保合同新4篇篇1甲方(业主):____________________乙方(承包商):____________________丙方(担保人):____________________鉴于甲方与乙方签订了一项建筑工程合同,为保证工程款的按时支付,保障乙方的合法权益,丙方愿意就甲方向乙方支付工程款事宜向乙方提供支付担保。
现根据有关法律法规,甲、乙、丙三方经友好协商,就甲方的支付担保事宜达成如下协议:一、担保事项及范围丙方愿意对甲方与乙方签订的建筑工程合同中,甲方应当支付的工程款及相关费用进行支付担保。
担保的总金额以乙方实际完成的工程量所对应的工程款项为上限。
二、担保期限本支付担保合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。
若工程因故延期竣工,担保期限相应顺延。
三、担保方式及责任承担1. 在工程进展过程中,甲方未按时支付乙方工程款的,乙方有权要求丙方履行担保责任,丙方应当在接到乙方书面通知后的______个工作日内,无条件地向乙方支付甲方应付未付的工程款。
2. 若甲方工程款项支付逾期超过____天,丙方需承担未支付款项的____%作为违约金。
3. 丙方承担担保责任后,有权向甲方进行追偿。
四、甲方的义务1. 甲方应按时向乙方支付工程款,确保工程顺利进行。
2. 甲方应真实、准确地提供与工程相关的资料和信息,以便乙方和丙方了解工程进度和付款情况。
五、乙方的义务1. 乙方应按照合同约定完成工程建设任务,确保工程质量。
2. 乙方应及时向甲方和丙方报告工程进度和工程款支付情况。
六、丙方的义务丙方应按照本合同约定履行担保责任,确保乙方工程款的按时支付。
七、合同的变更和解除1. 本合同的任何变更和解除,均需甲、乙、丙三方协商一致,书面修改或解除。
2. 未经甲、乙、丙三方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除本合同。
否则应承担违约责任。
八、争议解决纠纷处理本合同项下发生的任何争议纠纷均交由合同签订地人民法院处理,所产生的诉讼费及相关费用均由违约方承担。
建设工程施工履约担保(3篇)
第1篇一、履约担保的概念履约担保是指承包人在签订建设工程施工合同后,为确保其按照合同约定履行义务,向发包人提供的担保方式。
履约担保旨在约束承包人严格遵守合同约定,确保工程质量和进度,保障发包人的合法权益。
二、履约担保的形式1. 履约保证金:承包人将一定比例的合同金额作为保证金,存入发包人指定的账户,作为履行合同的担保。
保证金在合同履行完毕后退还承包人。
2. 履约保函:承包人向发包人提交由银行或其他金融机构出具的保函,承诺在合同履行过程中,如因承包人违约导致工程损失,由担保人承担相应的赔偿责任。
3. 履约担保书:承包人向发包人提交由第三方担保机构出具的担保书,承诺在合同履行过程中,如因承包人违约导致工程损失,由担保机构承担相应的赔偿责任。
4. 同业担保:由其他承包人或者有担保能力的法人、自然人等提供的担保。
三、履约担保的作用1. 降低工程风险:履约担保能够有效降低工程风险,保障发包人的合法权益,避免因承包人违约导致工程损失。
2. 促进工程顺利进行:履约担保促使承包人严格遵守合同约定,确保工程质量和进度,提高工程项目的整体效益。
3. 维护市场秩序:履约担保有助于规范建设工程市场,防止承包人恶意违约,维护市场秩序。
四、履约担保的管理1. 合同签订:在签订建设工程施工合同的同时,明确履约担保的形式、金额、期限等内容。
2. 担保审查:发包人应审查承包人提供的履约担保,确保其符合合同约定和法律法规要求。
3. 担保监督:发包人应加强对履约担保的监督,确保承包人按照合同约定履行义务。
4. 担保退还:在合同履行完毕后,发包人应及时退还履约保证金或解除履约保函、担保书等。
总之,建设工程施工履约担保是保障工程项目顺利进行的重要手段。
通过合理运用履约担保,可以有效降低工程风险,保障发包人的合法权益,提高工程项目的整体效益。
第2篇一、履约担保的意义1. 保障工程项目的顺利进行:履约担保可以确保施工单位按照合同约定完成工程,避免因施工单位违约导致工程延期、质量不合格等问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程施工担保合同甲方:_____ 乙方:_____ 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。
依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称1、工程地点:_____2、工程名称:_____二、承包内容价款以及工期1、承包内容:_____全部土建工程2、工程造价:一次性包死。
3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:_____ 乙方:_____ 签字:_____ 身份证号:_____ 日期:_____ 日期:_____建筑工程施工担保合同(二)甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国民法典》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
一、工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)施工内容及范围:(四)工程质量:(五)工期:(六)合作方式:由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
二、项目管理模式(一) 项目合同管理1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工作的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。
若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。
未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
(二) 项目班子管理1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
三、项目管理费用及保证金1、乙方按工程结算总造价的向甲方交纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
对严格按照公司质量、环境、职业健康安全三项整合认证工作要求管理和创优夺杯的工程项目可返还管理费做为奖励。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成的工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其它约定的费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7‰建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
四、项目管理人员构成及工资标准1、甲方委派___为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为___*、___* 。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险) ,乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派___*为乙方项目管理代表,其余项目管理人员为___*、___* 。
五、财务管理(一)资金管理1、工程资金必须统一划拨到甲方指定帐户或共管帐户。
项目每笔资金到帐后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不得挪用、拆借、串用。
未经甲方许可,乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。
若因拖欠而受到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。
若有上访,一次处罚壹至伍万元。
(二)账务管理1、工程开工前,乙方必须按工程承包合同价的万分之七交纳建账保证金。
2、项目开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后,返还建账保证金。
3、乙方须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算,否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。
在工程尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
(三)税收管理1、依法纳税是每一个公民的义务。
乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建税、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。
工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、工会经费按四川省人民政府川办(2006)187号《关于经费和工会筹备金由地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
3、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
六、质量、安全、标化、进度及工程技术管理(一) 工程质量管理1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方须严格按甲方要求,精心组织、精心施工,自觉接受委派人员的质量监督、质量检查。
积极开展质量、环境、职业健康安全三项整合认证工作,认真配合公司三项整合认证工作的安排和检查,创优夺杯。
3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。
甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
(二)工程职业健康安全管理1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5‰)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。
甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中如发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
(三) 环境、标化管理1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切损失和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切经济损失。
(四) 进度管理1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将该保证金返还乙方。
否则,予以扣罚。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。
乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
3、经业主同意的工期顺延,甲方对乙方也相应顺延。
(五)工程资料管理乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发[2007]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 ( 2-5 ) 万元整,押金在拨付工程款中预扣。
工程竣工后,将全部完整档案资料移交一份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。
凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资、环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1%进行处罚。
同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结帐的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的1%进行处罚。
5、乙方因劳动合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
八、争议解决方式在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
九、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。
十、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。
十一、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。