■四川省建设工程合同备案流程及资料副本
2024年四川省房屋建筑工程施工合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年四川省房屋建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 施工标准第六条违约责任6.1 发包人违约6.2 承包人违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决第八条合同的变更和解除8.1 变更条件8.2 解除条件第九条保险9.1 保险责任9.2 保险费用第十条环境保护10.1 环境保护要求10.2 环境保护措施第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条合同的生效、变更和解除14.1 合同生效条件14.2 合同变更条件14.3 合同解除条件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称:____________1.1.2 发包人地址:____________1.1.3 发包人代表:____________1.1.4 发包人联系方式:____________ 1.2 承包人1.2.1 承包人名称:____________1.2.2 承包人地址:____________1.2.3 承包人代表:____________1.2.4 承包人联系方式:____________第二条工程概况2.1 工程名称:____________2.3 工程规模:____________ 2.4 工程内容:____________第三条合同价格3.1 合同总价:____________ 3.2 价格调整:3.2.1 调整因素:____________ 3.2.2 调整方式:____________ 3.2.3 调整时间:____________ 3.3 支付方式:3.3.1 支付方式:____________ 3.3.2 支付周期:____________ 3.3.3 支付金额:____________ 3.3.4 支付条件:____________第四条工期4.1 开工日期:____________ 4.2 竣工日期:____________ 4.3 工期延误:4.3.1 延误原因:____________ 4.3.2 延误处理:____________第五条质量标准5.1 工程质量:____________5.3 施工标准:____________第六条违约责任6.1 发包人违约:6.1.1 违约行为:____________ 6.1.2 违约责任:____________ 6.2 承包人违约:6.2.1 违约行为:____________ 6.2.2 违约责任:____________第八条合同的变更和解除8.1 变更条件:8.1.1 变更事项:____________ 8.1.2 变更程序:____________ 8.1.3 变更生效:____________ 8.2 解除条件:8.2.1 解除事项:____________ 8.2.2 解除程序:____________ 8.2.3 解除生效:____________第九条保险9.1 保险责任:____________ 9.2 保险费用:____________ 9.3 保险办理:____________第十条环境保护10.1 环境保护要求:____________ 10.2 环境保护措施:____________ 10.3 环境保护责任:____________ 10.4 环境保护检查:____________第十一条保密条款11.1 保密内容:____________ 11.2 保密期限:____________ 11.3 保密义务:____________ 11.4 保密违约:____________第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用:____________ 12.2 争议解决方式:____________ 12.3 争议解决地点:____________ 12.4 争议解决时效:____________第十三条其他条款13.1 不可抗力:____________ 13.2 合同的转让:____________ 13.3 附件:____________13.4 补充协议:____________第十四条合同的生效、变更和解除14.1 合同生效条件:____________14.2 合同变更条件:____________14.3 合同解除条件:____________14.4 合同生效日期:____________14.5 合同变更日期:____________14.6 合同解除日期:____________第二部分:第三方介入后的修正1. 第三方概念界定1.1 第三方定义:在本合同中,第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。
四川施工合同备案规定

四川施工合同备案规定一、施工合同备案的含义施工合同备案是指在四川省范围内,建设单位和施工单位在签订建设工程施工合同后,按照相关法律法规规定,向项目所在地县级及以上建设行政主管部门备案的行为。
施工合同备案旨在加强建设工程项目的监督管理,保障工程建设质量和安全,维护建设单位、施工单位的合法权益。
二、施工合同备案的范围和条件1. 施工合同备案的范围施工合同备案适用于四川省范围内的新建、扩建、改建的建设工程项目。
包括房屋建筑、市政基础设施、水利、交通、能源等各类建设工程。
2. 施工合同备案的条件(1)建设单位、施工单位依法成立,具有独立法人资格。
(2)签订的建设工程施工合同符合法律法规规定,合同内容完整、明确。
(3)建设单位和施工单位已按照合同约定履行了相关义务,如支付预付款、进度款等。
(4)施工合同中约定的工程质量和安全要求符合国家标准和行业规定。
三、施工合同备案的程序1. 建设单位应当在施工合同签订后30日内,向项目所在地县级及以上建设行政主管部门提交以下材料:(1)施工合同备案申请表;(2)建设单位和施工单位的营业执照副本、资质证书副本、法定代表人身份证明;(3)施工合同及其补充协议;(4)工程规划许可证、施工许可证等相关证明材料;(5)其他需要提供的材料。
2. 县级及以上建设行政主管部门应当在收到备案申请材料后7日内,对材料进行审查。
符合条件的,予以备案;不符合条件的,应当在收到申请材料之日起7日内书面通知建设单位,并说明理由。
3. 施工合同备案后,建设单位和施工单位应当严格按照备案的施工合同履行合同义务,确保工程质量和安全。
四、施工合同备案的监督管理1. 各级建设行政主管部门应当加强对施工合同备案的监督管理,对建设单位和施工单位违反施工合同备案规定的行为,依法予以查处。
2. 建设单位和施工单位应当建立健全施工合同管理制度,加强对施工合同履行情况的监督和检查,确保工程质量和安全。
3. 施工合同备案信息应当公开,接受社会监督。
工程合同备案去哪里

工程合同备案去哪里我们需要明确工程合同备案的地点。
通常情况下,工程合同备案是在项目所在地的建设行政主管部门进行的。
这些部门负责监管建设工程的质量安全,确保所有工程项目都按照国家规定的标准和程序进行。
因此,合同备案的第一步就是前往当地的建设行政主管部门了解具体的备案要求和流程。
我们来谈谈工程合同备案的文档准备。
一般来说,备案所需的文件包括但不限于以下几项:1. 合同原件:包括双方签订的正式合同文本,以及所有附加协议或补充条款。
2. 法定代表人证明:甲乙双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、营业执照等。
3. 资质证明:承包方需提供相应的施工资质证书,以证明其具备承接工程的资格。
4. 工程概况:包括工程名称、地点、规模、投资额、工期等信息的详细介绍。
5. 其他相关文件:根据当地规定,可能还需要提供用地规划许可证、建设用地批准书等相关文件。
在准备好上述文件后,就可以前往建设行政主管部门提交备案申请了。
通常,工作人员会对提交的文件进行审核,确保所有信息真实有效,并符合法律法规的要求。
审核通过后,合同将被正式备案,并发放备案证明。
为了让大家更直观地理解工程合同备案的过程,下面提供了一份简单的范本供参考:工程合同备案范本甲方(发包方):_______________乙方(承包方):_______________一、工程名称:_____________________________二、工程地点:_____________________________三、工程规模:_____________________________四、合同金额:_____________________________五、工期要求:_____________________________六、质量标准:_____________________________七、付款方式:_____________________________八、违约责任:_____________________________九、争议解决:_____________________________十、其他约定:_____________________________本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程合同备案时间二建

建设工程合同备案时间二建一、合同备案的重要性合同备案是指双方签订的建设工程合同,需要在规定的时间内报送相关建设行政主管部门进行登记的过程。
这一过程对于保障工程质量、维护双方权益具有重要意义。
通过备案,可以确保合同的合法性和有效性,同时也是对工程项目进行监督管理的重要手段。
二、二建范本的备案时间要求根据相关法律法规,二级建造师参与的建设工程合同,其备案时间通常遵循以下原则:1. 合同签订后,应在7个工作日内提交至当地建设行政主管部门进行备案。
2. 如果合同内容发生变更,变更后的合同也应在变更确定后7个工作日内重新进行备案。
3. 特殊情况下,如遇法定节假日或不可抗力等因素,备案时间可适当顺延。
需要注意的是,不同地区可能会有不同的具体要求,因此在实际操作中,应参照当地的具体规定执行。
三、备案流程概述建设工程合同的备案流程一般包括以下几个步骤:1. 准备合同文本及相关附件,包括但不限于营业执照副本、资质证书、授权委托书等。
2. 登录当地建设行政主管部门的官方网站或前往实体窗口提交备案申请。
3. 提交申请后,等待审核。
审核通过后,合同即完成备案。
4. 领取备案证明,该证明是后续工程开展的重要依据。
四、注意事项在进行建设工程合同备案时,以下几点需要特别关注:1. 确保合同内容完整、准确,避免因合同条款不清而影响备案进度。
2. 留意备案所需的所有文件是否齐全,缺失任何一项都可能导致备案无法完成。
3. 遵守当地的规定和流程,及时完成备案,以免影响工程的正常进度。
4. 备案完成后,应妥善保管备案证明和其他相关文件,以备后续查验。
五、结语。
建筑工程备案流程

建筑工程备案流程建筑工程备案是指将建筑工程相关的资料和信息纳入相关机构的档案中,以备查询和管理。
下面将详细介绍建筑工程备案的流程。
一、备案前准备工作在进行建筑工程备案之前,需要做以下准备工作:1. 准备项目信息:包括建筑工程名称、地址、业主单位、建设单位、设计单位、施工单位等相关信息。
2. 准备项目规划设计文件:包括建筑设计方案、施工图纸、计划图纸等。
二、备案申请1. 提交备案申请表:申请人需填写备案申请表,表中包括项目的基本信息和相关责任单位的承诺。
2. 提交备案资料:申请人需准备好项目的规划设计文件和其他相关资料,如项目审批文件、业主委托书等。
三、备案审查1. 审查资料完整性:相关机构会对申请人提交的备案资料进行审查,确保资料的完整性和准确性。
2. 审查合规性:相关机构会对建筑工程的规划设计文件进行审查,确保符合相关法律法规和技术标准。
3. 审查时间:审查时间根据具体情况而定,一般在提交备案申请后的一定时期内进行。
四、备案登记1. 登记备案:经过审查通过后,相关机构会将建筑工程的相关信息进行登记。
2. 签发备案证书:备案通过后,相关机构会签发备案证书,证明该建筑工程已完成备案手续。
五、备案公示1. 公示期:备案通过后,相关机构会在一定的公示期内公示备案信息,例如在政府网站或公告栏等。
2. 公示内容:公示的内容包括建筑工程的基本信息、备案证书编号等。
六、备案资料管理备案完成后,相关机构会对备案资料进行管理和保存,并提供查询服务。
备案资料是建筑工程的重要依据,也是监管部门进行检查和监督的重要依据。
建筑工程备案流程的具体细节和要求可能因地区和相关规定的不同而有所差异,请在备案之前详细了解所在地区的具体要求,并积极配合相关机构进行备案手续。
总之,建筑工程备案是保证建筑质量和管理效果的重要环节,希望以上内容对您有所帮助。
施工备案合同程序

施工备案合同程序是指在房屋建筑、市政基础设施工程等领域,根据相关法律法规,通过网上申报、提交材料、审核批准等步骤,完成合同备案的过程。
本文将详细介绍施工备案合同程序的步骤及注意事项。
一、网上申报1. 登录政府门户网站,进入建设工程合同备案管理信息系统。
2. 根据工程项目的性质、内容等信息,在对应的合同备案表中填写合同相关信息。
3. 填写完成后,打印出带有条形码的合同备案表。
二、提交材料1. 合同备案表原件及复印件。
2. 合同双方当事人的营业执照副本复印件。
3. 合同双方当事人的法定代表人身份证复印件。
4. 合同双方当事人的授权委托书及授权代表身份证复印件。
5. 合同相关附件,如工程设计文件、施工图纸等。
6. 其他法律法规要求提供的材料。
三、办理备案手续1. 合同当事人携带上述材料,到合同备案管理机构办理合同备案手续。
2. 合同备案管理机构对提交的合同材料进行审核,审核通过后,为合同当事人办理合同备案。
3. 合同备案完成后,合同当事人领取合同备案证书。
四、注意事项1. 施工合同备案应在合同签订后的7日内完成,超过期限的,应向备案机构说明理由。
2. 合同备案材料应真实、完整、有效,不得有虚假、误导等行为。
3. 合同备案证书是施工合同合法有效的证明,合同当事人应妥善保管。
4. 合同备案证书遗失的,合同当事人应及时向备案机构申请补发。
5. 合同当事人应按照备案证书约定的内容履行合同义务,不得擅自变更合同内容。
6. 合同履行过程中发生纠纷的,合同当事人应首先通过协商解决,协商不成的,可以依法向有关部门投诉、申请仲裁或提起诉讼。
7. 合同备案管理机构应加强对施工合同备案的指导和监督,确保合同备案工作的顺利进行。
总之,施工备案合同程序是确保房屋建筑、市政基础设施工程等领域合同合法有效的重要环节。
合同当事人应严格遵守相关法律法规,切实履行合同义务,确保工程项目的顺利进行。
同时,合同备案管理机构也应加强对施工合同备案的指导和监督,为合同当事人提供优质、高效的服务。
各地区总包合同备案所需的资料及操作流程

各地区总包合同备案所需的资料及操作流程
各地区总包合同备案所需的资料及操作流程可能存在差异,但一般来说,大致需要以下步骤:
1. 准备相关资料:通常需要准备《建设工程施工许可申请表》、合同正式文本、合同当事人法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(如果适用)、承包人资质证书和项目经理资格证书(如果适用)、招标文件和招标完成证明书或中标通知书(如果适用)、工程预算书以及政府投资工程的审计报告等。
2. 网上申报:承包人需要登陆政府门户网站,在建设工程合同备案管理信息系统中进行合同备案网上申报。
根据合同的具体性质和内容,在对应的合同备案表中填写相关信息,并打印出带条型码的合同备案表。
3. 办理备案手续:合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。
4. 审核和签发:备案机构会审核合同当事人提供的合同备案资料,如果符合要求,会加盖合同备案专用章,正式签发合同备案表。
以上步骤仅供参考,具体的资料和流程请根据您所在的地区以及项目具体情况而定。
在进行合同备案前,建议仔细阅读相关的法律法规和政策文件,确保资料齐全、流程规范,以避免不必要的风险和麻烦。
建设工程合同备案流程

建设工程合同备案流程
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,建设工程合同备案流程如下:
一、合同签订
建设工程合同由发包方和承包方双方协商一致后签订。
合同内容应包括工程名称、地点、规模、工期、质量标准、合同价款、付款方式、违约责任等条款。
二、合同审查
合同签订后,由发包方或承包方将合同文本提交给建设工程所在地的建设行政主管部门进行审查。
审查内容主要包括合同条款是否符合法律法规规定,合同双方主体资格是否合法等。
三、合同备案
经审查合格的合同,由建设行政主管部门出具合同备案证明。
合同备案证明是合同生效的必要条件,未备案的合同不得作为结算工程价款的依据。
四、合同变更
合同履行过程中,如遇合同内容需要变更的情况,应由合同双方协商一致后签订补充协议,并按照原备案流程重新办理备案手续。
五、合同终止
合同履行完毕后,由发包方和承包方共同向建设行政主管部门申请办理合同终止手续。
合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算和竣工验收。
六、合同归档
合同终止后,由发包方将合同文本及相关资料整理归档,以备日后查询和审计。
以上是建设工程合同备案的基本流程,具体操作时还需参照当地建设行政主管部门的相关规定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
四川省住房和城乡建设厅
四川省建设工程合同备案管理办法
川建发〔2012〕3号
第十九条合同备案程序:
(一)承包人登陆“四川省住房和城乡建设厅”政府门户网站(http://),在“四川省建设工程合同备案管理信息系统”进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表。
(二)合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。
(三)合同备案管理机构接受并办理合同备案。
第二十条合同备案需提供的资料:
合同当事人办理合同备案时应提供下列资料,并对资料的真实性、合法性负责。
■网上申报流程<合同备案申报单位使用手册> QQ群下载■
荥经县城乡规划建设和住房保障局建管股QQ群:179150881
地址:荥经县荥兴路东二段56号联系人及电话:郭勇(0835)6260135。