设计分包合同
施工图设计分包合同6篇
施工图设计分包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（设计分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工图设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 设计范围：包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在设计过程中的权利和义务，确保项目设计工作的顺利进行，保障双方的合法权益。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的项目规划条件、设计要求及其他相关资料，完成施工图设计工作。
2. 乙方应确保设计质量符合国家相关规范、标准，并满足甲方的设计要求。
3. 乙方应按时完成设计任务，确保施工进度。
如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应违约责任。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用：甲方应按照合同约定的金额支付乙方设计费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，将设计费用支付至乙方指定账户。
3. 甲方逾期支付设计费用的，应按照合同约定的利率支付违约金。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的施工图设计享有著作权，但著作权的所有权归甲方所有。
2. 乙方应保证设计的独创性，不得侵犯第三方的知识产权。
如因乙方设计侵犯第三方知识产权，乙方应承担相应法律责任。
3. 甲乙双方应对涉及项目的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
六、质量保证及保修责任1. 乙方应保证其设计质量符合国家相关规范、标准，并满足甲方的设计要求。
如因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方应按照合同约定提供保修服务。
在保修期内，如因乙方设计原因导致的质量问题，乙方应负责免费修复。
有关设计分包合作协议范本4篇
有关设计分包合作协议范本4篇篇1设计分包合作协议范本甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（设计方）联系地址：联系电话：鉴于甲方有意委托乙方进行设计工作，双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守：第一条项目名称甲方委托乙方进行设计工作的项目名称为：（填写项目名称）。
第二条设计内容乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求，进行相关设计工作，包括但不限于平面设计、网页设计、室内设计等内容。
第三条设计要求1. 甲方应向乙方提供明确的设计要求和需求，以便乙方按照要求完成设计工作。
2. 乙方应根据甲方的要求，制定设计方案，并经过甲方确认后开始设计工作。
3. 如设计过程中需要修改或调整，应当及时与甲方沟通，并经过甲方同意后进行调整。
第四条设计时间乙方应按照甲方的要求，制定合理的设计时间表，并保证按时完成设计工作。
第五条设计费用1. 甲方应向乙方支付设计费用，具体金额为：（填写设计费用）。
2. 设计费用支付方式为：（填写支付方式）。
3. 甲方应在设计工作完成后的（填写支付时间）内支付全部设计费用。
第六条知识产权1. 乙方在设计过程中所创作的设计作品，其知识产权属于乙方。
2. 甲方在支付设计费用后，享有设计作品的使用权，但不得将设计作品用于商业目的、出售或转让给第三方。
3. 乙方保留设计作品的署名权，甲方不得擅自删改或篡改设计作品署名。
第七条违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成设计工作，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付设计费用，应承担相应的违约责任。
第八条法律适用本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决本协议所引起的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构进行裁决。
第十条其他本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为（填写有效期限）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：______________________ 签字：______________________日期：______________________ 日期：______________________以上为设计分包合作协议范本，双方应在签订协议前仔细阅读并确认各项内容，确保双方权益得到保障。
设计劳务分包合同(3篇)
设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同篇1 (甲方)(乙方)发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。
经双方协商一致签订本合同，共同执行。
该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。
第一条本合同签订依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。
第二条设计依据2.1劳务分包合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。
第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件：水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。
3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：合同签订一周内。
第四条项目分包工作内容及范围约定配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。
第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间5.1 分包人向发包人交付成果的份数：5.2 分包人向发包人交付成果的时间：第六条费用6.1 (大写： )。
6.2 付款进度：6.2.1 合同签订一周内甲方支付乙6.2.2 乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方。
第七条双方责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向分包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求分包人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限，分包人按本合同第五条规定的交付成果时间顺延。
设计专业分包合同6篇
设计专业分包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要乙方提供设计专业服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就设计专业分包事项达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 项目内容：乙方按照甲方要求，提供设计专业服务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面的工作。
二、合同双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供设计专业服务。
（2）甲方应提供乙方所需的相关资料，并确保其真实性和完整性。
（3）甲方应及时支付乙方相应的设计费用。
（4）甲方应尊重乙方的知识产权，保护乙方的设计成果。
2. 乙方权利义务（1）乙方应按照合同约定提供设计专业服务，确保设计质量和进度。
（2）乙方应派遣足够数量和合适的设计人员，保证项目的顺利进行。
（3）乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方同意，不得将甲方的技术资料、设计成果等泄露给第三方。
（4）乙方有权获得相应的设计费用。
三、设计内容和标准1. 乙方应根据甲方的要求，提供方案设计、施工图设计等服务。
2. 设计内容应符合国家相关法规和标准，满足甲方的使用需求。
3. 乙方应按照约定的设计质量和进度进行设计和交付。
四、设计费用和支付方式1. 设计费用：_________________________元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付设计费用给乙方。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方设计总费用的XX%作为预付款。
（2）乙方完成初步设计方案并提交甲方确认后，甲方支付设计总费用的XX%。
（3）乙方提交全部设计成果并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的设计费用。
设计专业分包合同6篇
设计专业分包合同6篇篇1本合同由以下双方签订：甲方（发包方）：__________乙方（设计分包方）：__________鉴于甲方就某一项目的整体设计需求，决定委托乙方承担部分设计工作，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就设计专业分包事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：__________项目地点：__________分包设计范围：__________（具体范围由甲乙双方另行确定）分包设计内容：包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计及其他相关设计工作。
二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币______元整（大写：__________）。
该合同总价已包含乙方的设计成本、利润和税金等所有费用。
支付方式如下：1. 预付款：合同生效后，甲方支付乙方预付款，为合同总价的______%（人民币______元整）。
2. 设计进度款：乙方按照甲方要求完成阶段性设计工作后，甲方支付相应阶段的设计进度款。
具体支付比例和节点由甲乙双方另行约定。
3. 尾款：项目竣工验收合格后，甲方支付乙方尾款。
尾款支付完毕后，本合同项下乙方已完成的全部设计工作即为结算完成。
如实际设计费用超过合同总价，超出部分双方按实际发生额结算。
三、设计要求及标准乙方应按照甲方提出的设计要求进行设计，同时符合国家相关设计规范和标准。
乙方应确保设计的合法性、适用性、安全性和环保性。
甲方有权对乙方的设计成果提出修改意见，乙方应积极响应并作出修改。
如因乙方设计不当导致项目无法实施或造成损失，乙方应承担相应法律责任。
四、履行期限与责任承担1. 履行期限：乙方应于本合同签订后______日内完成全部设计工作。
如因甲方原因导致设计进度延误，双方可协商顺延履行期限。
2. 责任承担：如因乙方原因导致设计进度延误或设计成果不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
如因甲方原因导致设计进度延误或设计变更等情形，甲方应承担相应责任和费用。
设计分包合作协议范本7篇
设计分包合作协议范本7篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（分包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行设计的分包合作事宜，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方同意在遵循诚信合作的前提下，进行本协议约定的设计分包合作事项，实现互利共赢的目标。
二、合作事项1. 设计内容：双方确定设计内容具体涵盖______等方面。
2. 合作期限：本协议的合作期限为______年，自本协议生效之日起计算。
期满后，如需续签，双方应在本协议到期前三个月内协商续签事宜。
3. 工作地点：乙方应在甲方指定的地点完成设计工作。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方负责提供项目设计所需的背景资料、数据及相关文件。
（2）甲方应按本协议约定的支付方式及时支付乙方设计费用。
（3）甲方有权对乙方的工作进度进行监督，确保设计工作的顺利进行。
（4）甲方应尊重乙方的知识产权，保护乙方的设计成果。
2. 乙方责任与义务（1）乙方应按照甲方的要求，按时完成设计任务，并保证设计质量。
（2）乙方应对其所提供的设计成果承担法律责任，确保设计的合法性、安全性和实用性。
（3）乙方有权获得约定的设计费用。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用：双方根据设计工作量及复杂程度，确定设计费用总额为______元人民币。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付设计费用：（1）本协议签订后______个工作日内，甲方支付设计费用总额的______%作为预付款。
（2）乙方完成设计初稿并提交甲方审查后______个工作日内，甲方支付设计费用总额的______%。
（3）乙方根据甲方反馈意见完成最终设计并提交甲方验收后______个工作日内，甲方支付剩余的设计费用。
五、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付设计费用的，乙方有权终止设计工作，并追究甲方的违约责任。
建设工程设计分包合同模板5篇
建设工程设计分包合同模板5篇篇1建设工程设计分包合同模板甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程设计任务，并报送相关设计文件，达成如下一致意见，签订本合同。
第一条项目基本情况甲方拟开展项目名称为（项目名称）、项目地址位于（项目地址），项目总工程量为（工程量），由甲方委托乙方承担设计任务，乙方按照约定期限提交相关设计文件。
第二条设计内容乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求和要求，承担建筑设计、结构设计、给水排水设计、电气设计、暖通设计等设计任务，并按照国家有关标准、规范及甲方要求进行设计。
第三条设计标准乙方应当按照国家有关标准、规范、法律法规进行设计，确保设计方案合理、科学、合规，并且符合国家建筑行业相关要求。
第四条设计费用1. 甲方按照项目的设计量、质量和乙方提供的设计方案确定设计费用，总设计费用为（金额）。
2. 设计费用的支付方式为（支付方式），具体支付时间为（支付时间）。
3. 如因甲方原因导致设计费用增加，增加部分由甲方承担；如因乙方原因导致设计费用增加，增加部分由乙方承担。
第五条设计文件乙方应按甲方要求提交设计文件，其中包括设计说明、施工图纸、工程量清单等，提交时间为（提交时间）。
甲方应在接到乙方提交的设计文件后及时进行审查，若需要修改意见，应及时提出，并由乙方进行修改。
第六条设计完成时限乙方应按照双方约定的设计工期完成设计任务，并在工期结束前提交设计文件。
若乙方不能按时完成设计任务，乙方应当承担相应的延期责任。
第七条设计版权乙方在设计过程中所形成的全部设计文件的知识产权属于乙方，乙方应保护这些知识产权，未经甲方书面许可，不得擅自转让、复制或使用这些设计文件。
第八条合同解除1. 若因不可抗力、部分原因导致合同无法履行，双方可协商解除本合同。
2. 若因乙方不履行合同义务导致合同无法履行，甲方有权解除本合同，并追究乙方责任。
建设工程设计劳务分包合同范本6篇
建设工程设计劳务分包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程设计劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
二、分包范围及内容乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，承担以下建设工程设计的劳务分包工作：1. 建筑方案设计；2. 结构工程设计；3. 水电工程设计；4. 其他相关辅助设计。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成设计任务。
2. 工程设计周期为______天，自本合同签订之日起计算。
3. 如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保设计质量符合国家相关规范、标准和甲方的要求。
2. 乙方提交的设计成果应经过甲方验收合格，并出具验收合格证明。
3. 如乙方设计存在质量问题，乙方应承担整改、修改等责任，并承担由此产生的费用。
五、合同价款及支付方式1. 本工程的设计劳务分包总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______天内支付乙方总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成设计任务并提交验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、设计文件及资料等保密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容、设计文件及资料泄露给第三方。
3. 若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
七、违约责任及赔偿损失规定：甲乙双方任何一方违约，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿损失的办法如下：甲乙双方协商解决或按照国家相关法律法规执行。
八、其他约定事项：甲乙双方可约定其他与本合同相关的事项，包括但不限于知识产权归属、争议解决方式等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设计分包合同设计分包是工程设计过程的一部分内容,设计分包合同怎么一回事呢?以下是在店铺为大家整理的设计分包合同范文，感谢您的阅读。
设计分包合同范文1工程承包人：劳务分包人：鉴于贵州XX勘测设计有限公司与工程发包人XX县城西区开发工作领导小组办公室签订了项目设计合同，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：1.工程名称：XX小镇一期精品室外配电工程设计2.工程地点： XX西片区3.分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1.开始工作日期： 2011年1月8日2.结束工作日期： 2011年5月9日3. 工程日历工期： 120 天三、质量要求：1. 按总(分)包合同有关质量的约定，一次性验收合格。
2. 符合国家标准及设计要求。
四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。
五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1. 根据XX县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委托书>>。
2. 建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。
3. 设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。
设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。
4. 《中国南方电网110kV及以下配电网装备技术导则》5. 《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T5154-2002)6. 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)7. 《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005)8. 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)9. 《供配电系统设计规范》10.《交流电气装置的接地 DL/T621-1997》11.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92》12.《低压配电设计规范GB50054-95》13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169》六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户。
七、劳务分包方现场负责人1、劳务分包方的现场负责人为：，其签字代表乙方。
2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方，并征得甲方书面同意。
否则原现场负责人的行为仍代表乙方。
八、合同价款：1.本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元(￥：146000.00)，具体按XX县城西区开发办(合同实施金额)收款金额(85%)结算。
2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整。
3.相关税收由劳务分包方负责。
九、付款方式：根据主合同收款情况进行结算。
十、承包人义务负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算。
十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设计，确保项目质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到安全、文明施工;承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;3、项目实施过程中必须服从建设方、监理方的统一管理。
在作业工中若发现质量安全问题，必须及时返工或整改4、按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果。
5 、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用。
十二、违约责任根据合同法办理。
十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向人民法院起诉。
十四、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
十五、合同解除1、本合同的劳务未完成之前，承包人通知劳务分包人终止本合同时，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。
2、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。
承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十六、其它1、本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和劳务分包人各执一份;2、本合同双方约定签字后生效十七、补充条款在项目实施过程中所有发生的一切责任由分包人承担。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同范文2委托方(甲方)：承接方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰工程设计业务，乙方同意承担设计责任。
为明确甲、乙双方的权利及义务，特签订本合同，以利共同遵守。
第一条委托设计工程的概况1、工程项目设计名称：。
2、工程项目地点：。
3、工程项目投资总额(元)：。
4、本设计合同总价(元)：。
5、计费标准：。
6、工程项目设计内容及标准：。
7、设计依据：。
8、工程项目设计规模、概况：。
第四条设计费用的支付方式1、本合同生效后七日内，甲方应向乙方预付设计费总额的 %，计元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费)。
2、乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应向乙方支付设计总额的 %，计元(不含定金)。
3、乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方支付设计费总额的 %，计元。
4、全部工程完工并验收合格，且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后七日内，甲方再向乙方结付设计费的余额。
5、本合同在执行期间，收费标准不做任何调整。
第五条甲方责任1、甲方应按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方递交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对因提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。
3、在合同履行期间，如乙方无过错，甲方单方提出解除合同的，而乙方未开始设计工作，退还甲方已付定金的%;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成部分，该阶段设计所发生的工作量支付。
4、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
5、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。
第六条乙方责任1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。
2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。
3、施工图交付后指派设计师名进驻现场，参加每周的施工例会，配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题。
4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。
5、本工程设计责任保证期为年。
保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。
6、在设计方案确定后，及时绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。
7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核，并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意为止。
8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据甲方实际损失程度向甲方偿付赔偿金。
9、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
10、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况，甲方有权索赔。
12、如因乙方延误有关设计图文交付，以致影响甲方施工工程进度时，甲方有权从总设计费中按日扣除‰。
乙方若超过约定交图期限10日以上，并不能继续完成时，甲方可解除合同。
并赔偿甲方由此造成的损失。
13、甲方工程开工以后，如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况，可向乙方提出“变更设计意见书”，变更原设计或追加设计。
乙方应对原设计作出变更，重新出具相关设计图文。
乙方不得追加设计费用。
第七条其他事项1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途。
对已出具的图纸和文件，如乙方有本合同以外的用途，应预先征得甲方同意。
2、本合同为双方同意签订，本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时，不影响其他条款的实施。
3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时，经各方同意可请施工所在地工程建设主管部门调解，各方均应服从所作的调解，费用由各方分担;如调解失败，双方均有权依据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼。
4、《工程勘察设计廉政责任书》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等效力。
6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同范文3设计总承包方(以下简称甲方)：专业设计分包方(以下简称乙方)：发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。
发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。
第一条合同总则1.1 本分包合同依据下列文件签订：1.1.1《中华人民共和国合同法》。