建设工程施工合同(附工程质量保修书)

合集下载

建设工程施工合同附件(3篇)

建设工程施工合同附件(3篇)

第1篇一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地址]3. 工程内容:[具体工程描述,包括土建、安装、装饰等工程内容]4. 工程立项批准文号:[工程立项批准文号]5. 资金来源:[资金来源说明,如自筹、银行贷款等]二、工程承包范围1. 承包范围:根据施工图设计要求,完成以下工程内容:a. 土建工程:包括基础、主体结构、屋面、装饰装修等;b. 安装工程:包括给排水、电气、暖通、消防等;c. 装饰装修工程:包括室内外装饰装修、涂料、石材等;d. 其他相关配套设施:包括室外绿化、道路、照明等。

2. 承包人应按照施工图纸和工程规范要求,完成上述工程的施工、安装、调试、验收等工作。

三、合同工期1. 开工日期:[具体开工日期]2. 竣工日期:[具体竣工日期]3. 合同工期总日历天数:[总日历天数]四、质量标准1. 工程质量标准:按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量达到合格等级。

2. 具体质量要求如下:a. 土建工程:基础、主体结构、屋面等部位的质量要求应符合设计规范和施工标准;b. 安装工程:给排水、电气、暖通、消防等系统应运行稳定,符合设计要求;c. 装饰装修工程:室内外装饰装修、涂料、石材等应符合设计要求,表面平整、色泽均匀;d. 其他相关配套设施:室外绿化、道路、照明等应符合设计要求,功能完善。

五、合同价款1. 本工程承包方式为:包工包料形式。

2. 本合同价款采用固定价款合同,按中标报价及中标综合单价方式确定。

3. 金额(大写):[金额大写](人民币):[金额小写]元整。

六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 工程量清单3. 施工图纸4. 工程规范5. 附件一:承包人承揽工程项目一览表6. 附件二:发包人供应材料设备一览表7. 附件三:工程质量保修书七、其他约定1. 本合同附件作为合同不可分割的一部分,与合同正文具有同等法律效力。

2. 双方在履行合同过程中,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程质量保修承诺合同范本

工程质量保修承诺合同范本

工程质量保修承诺合同范本甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本工程”)的施工达成合作,为确保本工程的质量满足国家及行业标准,特订立本工程质量保修承诺合同(以下简称“本合同”),以便双方共同遵守。

一、工程质量标准乙方保证本工程的施工质量符合国家及行业相关标准,满足设计要求和甲方的特殊需求。

本工程竣工后,应通过甲方或第三方的质量验收。

二、保修范围与期限1. 本工程的保修范围包括但不限于主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水电安装等。

2. 保修期限自本工程竣工验收合格之日起计算,为期________年/月,具体保修期限按照国家相关规定执行。

三、保修责任1. 在保修期限内,如发现本工程存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后的________小时内响应,并在合理时间内派遣专业技术人员进行无偿修复。

2. 若因乙方原因导致质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

四、保修服务乙方应提供完善的售后服务,包括技术咨询、维修指导等,确保甲方在使用过程中的问题能够得到及时解决。

五、违约责任若乙方未按合同约定履行保修责任,甲方有权要求乙方支付违约金,并可依法追究乙方的法律责任。

六、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):________乙方(签字):________日期:________以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应根据具体情况进行调整。

建议在签订任何法律文件前,咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。

施工建设工程保修书(3篇)

施工建设工程保修书(3篇)

第1篇发包人(全称):________地址:________________联系电话:________________承包人(全称):________地址:________________联系电话:________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,为保证本工程在合理使用期限内正常使用,经发包人、承包人双方友好协商,特订立本工程质量保修书。

一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程范围:________________1.4 工程建设规模:________________1.5 工程合同造价:________________二、质量保修范围和内容2.1 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、装饰装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装等土建及安装工程。

2.2 质量保修内容包括:(1)地基基础工程:地基沉降、地基不均匀沉降、地基承载力不足等。

(2)主体结构工程:建筑物结构变形、裂缝、沉降等。

(3)屋面防水工程:屋面漏水、屋面保温层损坏等。

(4)装饰装修工程:墙面、地面、门窗等装饰装修材料及施工质量。

(5)电气管线:线路故障、电气设备损坏等。

(6)给排水管道:管道堵塞、漏水、损坏等。

(7)设备安装:设备安装质量、设备运行故障等。

三、质量保修期3.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.2 具体质量保修期限如下:(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;(2)屋面防水工程为5年;(3)装饰装修工程为2年;(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(5)其他项目由发包人、承包人双方约定。

四、质量保修责任4.1 承包人在质量保修期内,按照有关管理规定及双方约定,承担工程质量保修责任。

4.2 承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

合同工程质量保修书范文

合同工程质量保修书范文

合同工程质量保修书范文甲方(建设单位):___________乙方(承包单位):___________鉴于甲乙双方就_________工程项目(以下简称“本工程”)的施工达成了合作协议,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,为确保本工程的质量满足国家规定的标准和要求,特订立本质量保修书,以资信守。

一、保修范围:本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起至保修期满为止,因乙方原因导致的本工程范围内的所有质量问题,包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水设施等。

二、保修期限:本工程的保修期限为______年,自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内,如发现属于保修范围内的质量问题,乙方应在接到甲方通知后______小时内响应,并在合理时间内安排维修。

三、保修责任:1. 乙方应对其施工的工程质量负责,确保工程质量达到国家及行业规定的标准。

2. 在保修期内,如发现质量问题,乙方应负责无偿修复或更换不合格的部分。

3. 若因乙方原因导致重大质量问题,造成甲方损失的,乙方应负责赔偿相应的损失。

四、保修流程:1. 甲方在使用过程中发现质量问题,应及时书面通知乙方。

2. 乙方接到通知后,应及时派员进行检查,并与甲方协商确定维修方案。

3. 乙方应按照约定的维修方案及时进行维修,并确保维修质量。

4. 维修完成后,由甲方组织验收,合格后方可视为维修完成。

五、其他条款:1. 本保修书作为本工程施工合同的附件,与合同具有同等法律效力。

2. 未尽事宜,双方应本着公平合理的原则协商解决。

3. 本保修书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

六、争议解决:因本保修书引起的或与本保修书有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

七、生效条件:本保修书自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。

建设工程合同质量保修书

建设工程合同质量保修书

建设工程合同质量保修书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就____________________(工程项目名称)的施工质量保修事宜,达成如下协议:第一条保修范围乙方按照合同约定对以下内容提供保修服务:1. 工程结构安全性;2. 工程使用功能;3. 工程外观质量;4. 双方约定的其他项目。

第二条保修期限1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算,为期____年;2. 各分项工程的保修期限按国家相关规定执行,但不得低于上述期限。

第三条保修责任1. 乙方在保修期内对由于施工质量问题造成的损坏承担免费维修或更换责任;2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内响应,并在____小时内到达现场进行维修;3. 对于紧急情况,乙方应提供紧急响应服务。

第四条保修程序1. 甲方在发现工程质量问题时,应书面通知乙方;2. 乙方在接到通知后,应按照第三条规定的时间响应并进行维修;3. 维修完成后,甲乙双方应对维修结果进行验收,并签署验收文件。

第五条费用承担1. 由于乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担;2. 由于甲方使用不当或第三方原因造成的损坏,乙方可提供有偿服务。

第六条保修金1. 乙方同意在工程款中预留____%作为质量保修金;2. 保修期满后,如无质量问题,甲方应在____天内退还保修金。

第七条违约责任1. 如乙方未按约定时间响应或完成维修,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:____;2. 如甲方未按约定退还保修金,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:____。

第八条争议解决甲乙双方在履行本保修书过程中发生争议,应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他约定______________________________________________________________________________第十条本保修书的生效本保修书自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效,并作为原施工合同不可分割的组成部分。

工程施工保修书(3篇)

工程施工保修书(3篇)

第1篇发包单位(以下简称甲方):________承包单位(以下简称乙方):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建设工程质量管理的法律法规,甲乙双方本着平等互利的原则,就本工程项目的施工质量保修事宜达成如下协议:一、保修范围及期限1. 保修范围:本工程包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装、装饰装修工程等。

2. 保修期限:根据《建设工程质量管理条例》规定,本工程保修期限如下:(1)地基基础和主体结构工程:设计文件规定的该工程的合理使用年限,即50年;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏:5年;(3)电气管线、给排水管道、设备安装:2年;(4)装饰装修工程:2年;(5)供热与供冷系统:2个采暖期、供冷期;(6)其他项目保修期限由甲乙双方协商确定。

二、保修责任1. 乙方在保修期内对工程质量承担保修责任,确保工程在正常使用条件下符合设计文件和合同约定的质量标准。

2. 乙方接到甲方保修通知后,应立即组织人员进行维修,并在规定时间内完成保修工作。

3. 保修期内,如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

4. 保修期内,如因不可抗力、甲方使用不当或第三方原因导致工程质量问题,乙方不负保修责任。

三、保修金的退还1. 保修金由甲方在工程结算时预留,保修期满后,乙方应在14日内向甲方申请退还剩余的保修金。

2. 如在保修期内发生保修事项,甲方有权从保修金中扣除相应费用。

四、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 本保修书一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本保修书未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________附件:1. 工程质量保修书范本2. 工程竣工验收报告3. 工程设计文件4. 合同及相关附件第2篇甲方(建设单位):____________________地址:______________________________联系人:___________________________联系电话:__________________________乙方(施工单位):____________________地址:______________________________联系人:___________________________联系电话:__________________________鉴于甲方同意乙方承包本工程,并按照合同约定完成施工任务,为确保工程质量,保障甲方利益,双方经友好协商,特订立本保修书。

建设工程施工合同范本通用版(3篇)

建设工程施工合同范本通用版(3篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。

建设工程合同质量保修书

建设工程合同质量保修书

建设工程合同质量保修书在建筑行业,无论是新建还是翻新工程,质量都是衡量项目成功与否的关键。

为此,承包方通常需要向发包方提供一份《建设工程合同质量保修书》,以明确保修范围、期限及相关责任。

以下是一份典型的建设工程合同质量保修书范本:【建设工程合同质量保修书】甲方(建设单位):_______________乙方(承包单位):_______________鉴于甲乙双方就_______________工程(以下简称“本工程”)的施工达成了合作意向,并已签订了相应的建设工程施工合同,现基于该合同的约定及相关法律法规的规定,乙方向甲方提供如下质量保证和承诺:一、保修范围1. 本保修书涵盖本工程的所有施工内容,包括但不限于主体结构、屋面、防水、电气管线、给排水及采暖系统等。

2. 对于本工程使用的所有材料,乙方保证均符合国家及行业标准,且未发生偷工减料现象。

二、保修期限1. 本工程的保修期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 在保修期内,如发现质量问题,乙方应在接到甲方通知后的合理时间内予以修复或更换。

三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量问题承担全部责任,并负责免费维修或更换。

2. 若因乙方原因导致质量问题,造成甲方或第三方损失的,乙方应依法承担赔偿责任。

四、争议解决如双方在本保修书中的任何条款执行过程中产生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至双方合同约定的仲裁委员会进行仲裁,或者直接向人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本保修书作为原建设工程施工合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 本保修书一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_____________建设工程施工合同发包人:___________________________承包人:___________________________签订日期:_______年______月______日第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:反映工程状况的一些指标内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等二、工程承包范围承包范围:土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程。

三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)$:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期;指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。

除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。

双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。

双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款条37条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。

需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。

发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

4.图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。

承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务5.工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。

工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。

双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款条37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6.工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。

委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。

委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。

承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。

工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。

工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。

紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。

因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。

由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7.项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

相关文档
最新文档