(范本)延期申报申请核准表

延期申报申请核准表

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司：我公司承建的XXX “三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18 日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下：一、装饰主要材料确认因素：三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“ xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天；特申请延期合计97天（详见附件）。二、施工图变更因素：本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为XXX

工程设计咨询有限公司，而设计单位在XX与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见XXX “三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012 年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45 元），实际工程总造价为27858289.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：在施工过程中，接XXX行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温天气停工7天，2012年7月23日XX出现50年一遇的特大洪峰，停工3 日，等因素停工合计：17天。特申请延期17天（详见相关通知）六、考试中心、食堂的因素：我公司在施工过程中于2011年2月24日接监理单位通知暂停考试中心和食堂施工，考试中心、食堂于2012年4月9日开工，2012

工程延期申请报告

工期延误申请报告致：XX公路管理段由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程，根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工，2015年9月30日竣工。在工程施工期间，由于受到各方面因素的影响，致使我公司工程进度缓慢，与原合同工期目标相距甚远，导致工期滞后。对此，我们项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳如下： 1、开工日期对工期的影响合同中的开工日期要求为2015年6月22日，合同签订后，经业主与监理单位批准后，双方认可的实际开工日期为2015年7月5日，按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响因施工期间进入雨季，阴雨天气达到了15天，过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大，导致我们无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度控制，造成人力，物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水，造成中小桥涵的便道全部冲毁，路基大部分培槽冲没了，所有材料和运输车辆进不了工地，导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响本合同段内的XX中桥原设计为桩基础（XX根桩），我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工（2台钻机），由于钻进过程中碰到了坚岩，我们及时更换了钻机（梅花实心坨，2台），钻到8月底距离桩底还有2.6米（1-2桩）、3米（2-2桩），2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测，发现地质情况与设计

不符，经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸，9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。 4、征地动迁的影响本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成，我们施工单位多次与被占地村民协商，于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息，派分管国土人员前来检查土地动迁手续，因我们无法提供手续，此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主，经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料，采用土地置换的方式进行征地（XX 日将置换情况说明上报国土局）。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地（涉及八户村民，七户村民同意），其中有一户村民得知我们没有手续，要求被征的XX亩地按正常标准补偿，外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有，所以没有答应他的无理要求，导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm，加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时（自XX桥到粮库路段），该路段两侧居民集体阻碍施工，态度强硬，并强烈要求修后路面不能高于原路面（如果不抬高，则需要多铣刨水稳基层Xcm）。XX交通局、XX 公路管理段和XX镇等主要领导多次协调，村民也不同意路面抬高，造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通，以村民利益为主要出发点考虑，最后同意该路段不抬高。据不完全统计，由于各种原因（占地宽度、修后路面高度、以

工期延期申请报告

工期延期申请报告工期顺延申请报告致:状元镇人民政府温州市大众城建监理有限公司我方施工的状元镇石坦村石坦北岸河道综合治理工程2标工程，自2010年5 月24日开工，于2011年1月20日竣工验收。合同完工日期为2010年10月20日，现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下: 1、A0+592,A0+605段居民房屋位于施工管线上，我方于2010年8月初已向塘河指挥部及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作，以便我方排水管线顺利施工;经塘河指挥部及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果，后经指挥部、业主、监理单位现场协商决定，将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设，再与原设计管线接通。在我方已完成该段管道的围堰桩时，屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调，该段排污管道仍从该村民房屋外侧沿河道铺设。于2010年9月12日完成此段污水管施工，共延误工期30天; 2、A0+378,A0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁，我方自开工以来曾多次向塘河指挥部及业主要求加快处理，以便工程能顺利施工并如期完成。各有关部门也多次到现场协调处理，然而，至我方完成本工程范围内能施工部分的合同项目内容后，各有关部门对此段房屋拆迁的政策处理工作何时能落实仍迟迟无明确答复，鉴于工期要求及我方工程成本的投入，我方申请对此段工程项目予以甩项，共延误工期60天; 3、因本工程排污管线需接入经七路接口，A0+493处即新桥桥头至开发区经七路间道路为居民主要出行路段，且此段道路地下埋设管线较多，经指挥部、业主、设计、监理现场查看商定:此段污水管采取DN400PE实壁管牵

引法施工。因接入口经七路路段归属经济技术开发区管辖，我方需办理道路临时占用审批手续(开挖管道牵引工作坑)，加之牵引施工过程中遇地下障碍物阻碍致施工难度加大，共延误工期30天; 4、由于工程进度款未能按时支付，我方资金周转困难，工程材料不能及时到位; 5、由于气候原因，出现的大、暴雨天气使我方无法进行施工，影响工期;同时，由于现场停电使我方正常施工受到影响; 对以上各种影响工期的因素进行叠加、累计，我方申请工程延期:工期延长92天，合同项目工期顺延92天，完工日期从2010年10月20日延至2011年1月20日。请各贵单位予以批复～特此报告～浙江明远建设有限公司 2011年4月20日

延期申请书

延期申请书导读：本文是关于延期申请书的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：产假延期申请书】尊敬的领导：本人于２０１２年十月份开始产假至２０１３年二月二十八日已满四个月，在此期间得到单位领导和同事们的关心，使我顺利度过了这一时期，在此深表感谢！目前正值产假快结束，但现由于孩子太小且又生病所以现我无法按期上班，特在此申请将我丈夫的１５天产假及我个人的产后哺乳假３０天进行折抵，于２０１３年４月１日正式上班。特此申请请批准申请人： xxxx年x月xx日【篇二：年休假延期申请书】公司领导、人力资源部：我财务部各同事受工作时间的限制（月初月末：当月28日至次月10日为结账周期），日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将2014年休假

延期至2014年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。申请员工：xxx 日期：【篇三：延期审理申请书】申请人：A，男，××岁，×族，××省××县人，××省××市××厂职工，现住××市××区××街××号。请求事项：关于××区人民法院（1999）民初字第125号“申请人A诉B 债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实和理由：申请人A诉B债务纠纷一案，××区人民法院定于××年××月××日××时开庭审理。申请人于××年××月××日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。此致 ××市××区人民法院申请人：A ××年××月××日附：（1）××市××厂关于A工伤证明；（2）××市第××人民医院对A伤势的诊断证明。【篇四：延期举证申请书】

延期申请表

中国机械工程学会无损检测学会第1 页共 2 页无损检测人员证书延期申请表姓名：出生年月：年月日性别：证书号码：________________________方法：_________产品门类：____________ 证书等级：_________________________身份证号：___________ 职务：联系电话：传真号码：_ 工作单位：职务：邮寄地址：邮政编码：曾参加重大项目介绍（举例）

第2 页共2 页延期申请人声明：姓名：_________________________证书号码：_____________________ 等级：_____________________ 1 我声明：我充分了解中国机械工程学会无损检测学会（ChSNDT）对无损检测人员资格的要求。中国机械工程学会无损检测学会执行的是ISO9712－2012标准，我保证我的视力符合该标准的要求以及5年中没有标准中划定的重大中断。 2 在取证的5年中，我一直根据国家法定标准进行无损检测工作，我的工作经历符合该标准的要求。倘若中国机械工程学会无损检测学会批准我的证书延期要求，我将继续遵守中国机械工程学会无损检测学会的《道德行为准则》（DDXW-01）。 3 我知道假如提供了不真实的资料，我的考试和证书都将无效。雇主或资助人如未帮我支付证书延期费用，我会支付我的延期费用。 4 我同意我提供的个人资料将由中国无损检测学会认证机构予以保管。签名：__________________日期：__________________ 必须附上的证明材料： 1.符合ISO9712-2012标准的视力检查证明（可由当地的培训中心或考试中心出具） 2.延期费用，提供交付证书延期费的付款证明。 3.5年内从事本证书方法产品门类的未中断证明（必须由见证人签名和单位盖章）。证明人：申请人提供的上述资料和填写的表格都是真实的，我愿意为他作证。签名：__________________日期：__________________ 延期费用交费情况：现金□邮汇□转账□

工程延期申请报告

工程延期申请报告广州广骏工程监理有限公司：我公司承建的富强路（北江路至人民西路）道路工程于2010年4月9日正式开工，计划竣工时间为2011年10月9日，工程合同总工期为548日历天。然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：一、征地拆迁问题总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日，共计305天（前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延），但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地（其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用），因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成，第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天（详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表）。二、征地后遗留问题本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于

2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决： 1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁（其中有2栋居民楼在主车道上）、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天（详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木（绿化）未征地迁移；K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁；K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁；K0+170处有高压线1条、家用电线（弱电）1条；K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天（详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。三、施工图变更问题本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，（详见附见富强路变更（签证）汇总表）。四、海仔明渠改造工程问题海仔明渠改造工程位于富强路（北江路至人民西路）道路工程东侧（具体桩号：K1+200~K1+880左幅），于2011年8月15日正式开工。由于富

延期付款申请书

篇一：延期付款申请书延期付款申请书我司本次发货（产品) 数量，金额元。因原因，我单位本次支付元，余款元在2012年月日前支付到贵单位。我单位以负责人信誉和公司商誉保证，在承诺期间内付清全款，请贵单位予以安排发货为盼! 申请人（签名）：单位（盖章）：日期：年月日篇二：客户延期付款申请书客户延期付款申请书蓝鼎置地有限公司：本人于200 年月日与贵公司签订《商品房买卖合同》，合同编号按照合同约定，本人应于月日之前与贵司交付房款。现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付房款，特向贵司申请延期付款，本人保证在200 年月日之前将余款支付到贵司。本人清楚上述延期已经违反了《商品房买卖合同》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。特此申请。申请人：申请日期：篇三：延期付款申请函延期付款申请函 xx公司：现因，我司申请延期付款，并郑重承诺于年月日付款元。若有虚假行为，我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请！公司（公章）：日期: 篇四：客户延期付款申请书客户延期付款申请书中山市*******有限公司：本人于年位当天已交订金伍仟元整。

现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付尾款，特向贵司申请延期付款，本人保证在20 15 年 3 月日之前将余款支付到贵司。如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该车位的任何权利主张。特此申请。申请人：申请日期：篇五：延期付款申请函20090227 关于进口延期付款核准事项的申请函（参考格式）国家外汇管理局分局（中心支局、支局）：我公司主要经营等业务，上年度货物进口项下对外付汇总额为元（币种：），现向你局申请如下事项： □我公司根据现行延期付款基础比例（％）核定的延期付款年度对外付汇额为美元，预计本年度延期付款对外付汇累计发生额为美元，现申请调整进口项下延期付款基础比例至％。 □我公司已办理提款登记的延期付款笔，合计元（币种：），因超过企业延期付款年度对外付汇额美元未得到国家外汇管理局确认，现申请核准确认。 □我公司年月日已办理提款登记的延期付款项下等信息有误，现申请核准修改提款登记信息。我公司郑重承诺，严格按照汇发［2008］30号文规定办理延期付款登记手续，申请事项及附件所列说明材料属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请。

关于工程延期的申请报告

关于工程延期的申请报告致：成都市成华区统一建设办公室我部承建的新客站农迁房“兴城.嘉苑”四期项目工程于2016年12月30日正式开工。由于本工程的特殊性，纯地下部分有成都地铁7#线（在建）通过，为保护地铁7#线的正常运行及安全性，经成都地铁公司组织有关专家于2016年12月9日联合会审，要求在2017年6月30月前完成地铁保护范围内（纯地下室部分）工程后，再施工主楼部分的基础及主体工程。（详附件1：地铁保护专家会审意见）目前我部严格按照专家会议内容组织施工，本工程地铁保护线范围内的基础工程负二层已全部施工完毕，负一层正在紧张施工过程中（且主楼部分的基础桩详勘正进场提前开始施工）。预计地铁保护线范围内的地下室结构工程正常完工时间为2017年6月28日，能够保证“6·30”节点工期要求。由于先施工纯地下室再施工主楼的施工顺序打破了常规工程施工工艺做法，也违背了我单位投标时的策划与安排，合同工期为660天，开工日期为2016年12月30日，竣工日期为2018年10月30日，导致总工期严重滞后。其次，我部计划主楼部分的（土方开挖）施工从2017年6月30日正式开始，从而导致了该工程基础施工正处于雨季，也需相应延长了基础及主体的施工工期；进而再次影响总工期约2个月。鉴于上述情况，为了保证该工程的工程质量和施工安全，我部特

向贵司申请将该工程有效工期延长240天，将该工程竣工时间顺延至2019年6月19日（详见附件二：总工期计划）。特此报告！中铁八局集团建筑工程有限公司兴城.嘉苑四期项目部 2017年6月16月签收：建设单位：监理单位：抄送：成都交大工程建设集团有限公司

延期申报申请

延期申报申请业务描述纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，经税务机关核准，可以延期申报。办理流程示意图流程规范 1.纳税人向办税服务厅综合服务窗口提出延期申报申请。 2.资料查验通过后，综合服务窗口于1个工作日内将资料传递至税收管理员，于2个工作日内对资料进行审核，提出审核意见，并将相关资料传递至办税服务厅综合服务窗口，由其传递给纳税人。纳税人应提供资料及份数1、《延期申报申请审批表》（一式二份）； 2、《税务登记证》（副本）原件。纳税人办理业务的时限要求 1、纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难，需要延期的，应当在申请延期的申报期限之前内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理纳税申报； 2、纳税人、扣缴义务人因不可抗力，不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，可以延期办理；但是，应当在不可抗力情形消除后立即向税务机关报告。税务机关承诺办理时限提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，符合受理条件的当场受理，并于3个工作日内办结（办结日期不得超过申报期限的最后一日）。办税服务厅综合服务窗口纳税人税源管理部门

延期申报申请审批表纳税人识别号纳税人(扣缴义务人)名称：申请情况序号申报税种是否延期所属期起所属期止申请延期止申请理由：（签章）法定代表人（负责人）：办税人员：年月日以下由主管税务机关填写序号税种核定方式计算过程准予延期期止核定应纳税额限缴日期税务机关审批意见： (公章) 主管局长：科长：经办人：年月日

延期申请书范文

延期申请书范文延期申请书范文1 公司领导、人力资源部：我财务部各同事受工作时间的限制（月初月末：当月28日至次月10日为结账周期），日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将20xx年休假延期至20xx年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。申请员工：xxx 日期：延期申请书范文2 申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。法定代表人：张某某，总经理。请求事项关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实与理由被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只

眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。此致郑州高新技术产业开发区人民法院申请人：河南某某有限公司 20xx年5月18日延期申请书范文3xx市工商行政管理局：我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20___年__月__日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。此致敬礼！ XX有限公司 20___年__月__日延期申请书范文4xx监督管理局：

工程延期申请报告

工程延期申请报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

关于瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程影响工期原因的报告致：温州市新龙商贸业建设投资有限公司由我公司承建的瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程，为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于2015年10月22日正式开工，合同工期150历天。工程于2017年2月22日预验收，于2017年5月12日与土建工程一起联合竣工验收。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度：一、室外小区景观绿化整体标高调整变更的影响因该工程受周边市政道路龙霞路标高调整的影响，工程开工后，由区审管办组织相关部门召开南湖城市综合体拆迁安置房一期工程与龙霞标高衔接论证会议，对小区内景观绿化工程标高调整。具体调整的文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达各相关部门。我司在工程开工至文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》下达后开始进行陶粒及矿渣回填，影响工期44天。二、设计变更工作的影响《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达后对以下项目进行调整，具体如下： 1、因我单位投标时，河坎无设计施工图纸，为暂定项目。施工进场后，我部与监理、代建、设计、业主单位多次会议沟通协商决定，从地

质勘测到设计由设计院负责，对驳坎项目由设计院重新出图调整。设计院于2016年3月29日出具2011-A15-河坎-02G号联系单，联系单下发后我单位开始施工，影响工期57天。 2、因车库雨棚的施工图与商务标清单中的项目不一致，我部与监理、代建、设计、业主单位商议决定，对车库雨棚由设计院重新出图进行调整。设计院于2016年5月11日出具2011-A15-03号联系单，联系单下达后我单位开始施工。影响工期43天。 3、因原设计河边设计为河坎及围墙，考虑围墙自重大的原因，取消河边围墙，变更为木栏杆，由设计院重新出图。影响工期32天。三、国家法定节日春节放假 1、2016年2月7日至 2016年2月13日，停工7天； 2、2017年1月27日至 2017年2月2日，停工7天；共计停工14天。四、台风袭击停工 1、2016年7月08日，台风“伯尼特”，停工3天。 2、2016年9月14日，台风“莫兰蒂”，停工2天。 3、2016年9月23日，台风“鲶鱼”，停工2天。共计停工7天。五、专项验收的影响

工程延期申请报告范本

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司：我公司承建的xxx“三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下：一、装饰主要材料确认因素：三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天；特申请延期合计97天（详见附件）。二、施工图变更因素：本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能

的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45元），实际工程总造价为2.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：在施工过程中，接xxx行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温天气停工7天，2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰，停工3日，等因素停工合计：17天。

延期申请书

延期申请书篇一：工程延期申请范文关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日，望批准! 临汾市沈达园林绿化有限公司襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部 2013年5月25日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾

市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日，望批准! 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部 2013年5月30日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年

工期延期的申请报告

致：佛山市益康置业有限公司,广东重工监理公司：档案编号：佛ZTJS/ D-253 关于岭南天地D地块公寓式酒店工期延期的申请报告由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求，现我司将具体导致工期延后原因做出分析，并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下：一、岭南天地概况及重难点介绍本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层，正负零以上为14层，其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业，2层为商业及餐饮，3层为商业、餐饮及康体会所，4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。本工程占地面积大，地下水较多，流沙现象严重；由于为酒店工程，因此分包单位较多，且工期紧张，在施工过程中各分包单位需穿插施工，协调难度相对比较大；再者由于设计的原因，图纸变更频繁，工程量增加较多，且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。二、合同约定的工期情况本工程合同约定具体的开工时间按开工报告，总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为2009年10月28日，按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为2011年4月9日。三、本工程自开工以来的工期延误状况本着实事求是的原则，现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下：（一）、基础±0.00以下：按合同计划完成时间为2010年1月15日，实际完成时间为2010年5月1日，比合同时间延后105天，原因如下： 1、我司虽于2009年10月28日进场，但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日，工程桩还没有全部施工完成，工程桩第三方检测也还没有检测，（最终检测完成时间为2010年1月22日，此时桩基工程还未通过质检站验收）因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工，从而使得基础工程严重拖后，由于此项原因直接影响工期50天。 2、我司在进行承台施工时，由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用，导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层，从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙，使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题，但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。 3、我司自2009年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起，便一直处于频繁的设计修改之中，使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改，基本都是

项目延期申请报告范文篇

项目延期申请报告范文篇一： XX研究院：我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于xxxx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成： (1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于xxxx年底提交资料。 (2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底，望给予批准。 XXXXXXXX 20xx年x月x日项目延期申请报告范文篇二： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司：由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195棵，原计划工期为xxxx年3月13 日至xxxx年6月12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工，截止xxxx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、场地因素的影响： (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，xxxx年3月5日至xxxx年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx年4月24日至xxxx年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。 2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。

工期延期申请表

工期延期的依据及工期计算因近期天气连续5天平均温度低于5o C，按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104- 97 规定, 当室外日平均气温连续五天稳定低于 5 ℃,即满足冬期施工条件，进入冬季施工阶段。按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）4.3.1规定，拆除底模和支架时的混凝土强度要求： 1、板 A：构件跨度不大于2米，要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%； B：构件跨度在区间（2m，8m]的，要求上述值不小于75%； C：对于构件跨度大于8米的，要求达到100% 2、梁、拱、壳 A：跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率； B：跨度大于8米的构件，要求强度达到100%。根据施工手册，不在标准养护条件下，一般混凝土日平均气温*天数大约等于150o C需要的天数为达到75%的天数。按照一般15 o C平均温度，10天即可拆除模板。本工程配电室及控制室顶板及梁最大跨度5.42m，按照规范需达到75%方可拆除底模。配电室及控制室浇筑于2010-11-26，因近几日气温极低，于 2010-12-10累积至145 o C方拆除模板，因此误工3个工作日。本工程皮带机房顶板及梁最大跨度5.2m，按照规范需达到75%方可拆除底模。皮带机房浇筑于2010-11-29，至2010-12-10累积温度92o C，依据目前气温，还有10天方可拆模。因此误工约计12工作日。因冬季施工，混凝土达不到拆模条件，我单位合计延缓工期约15个工作日。为保证施工质量前提下，我单位特申请将竣工日期延期15个工作日，至2010-12-25.我单位将合理穿插延期的工序，制定详细施工进度计划，合理组织施工，确保2010-12-25达到竣工条件。附：近阶段天气平均气温

延期申请书(完整版)

延期申请书延期申请书第一篇：延期申请书篇一：延期申请书中华人民共和国国家工商行政管理局商标评审委员会：我厂********收到商标局（********）标********号《********》一文，准备申请复审。因不能在期限内完成申请手续，根据《商标法实施细则》的有关规定，申请延期30天，期限自我厂********收到商标局通知的**年**月**日起，延至**年**月**日。申请人名称： *** 申请人地址： ************** 联系人： ********电话********（章戳）邮政编码： ****** **年*月*日评审费代理人名称： ***

代理人地址： **************（章戳）联系人： ***电话： ******** 篇二：婚嫁延期申请人事处：兹有***（姓名）于****（日期）在***（地名）举行婚礼，婚嫁*天，现因*******（习俗、外地婚礼等等原因），特申请续假*天。署名： *** 日期： **** 篇三：产假延期申请书尊敬的领导：本人于201*年十月份开始产假至201*年二月二十八日已满四个月，在此期间得到单位领导和同事们的关心，使我顺利度过了这一时期，在此深表感谢！目前正值产假快结束，但现由于孩子太小且又生病所以现我无法按期上班，特在此申请将我丈夫的**天产假及我个人的产后哺乳假**天进行折抵，于201*年*月*日正式上班。特此申请请批准

申请人： *** 201*年*月**日第二篇：延期申请书延期审理申请书申请人： xxx,xxx师事务所律师，系犯罪嫌疑人xxx的辩护律师，联系方式：。申请事项：申请对xxx涉嫌受贿罪一案二审延期审理。申请理由：本人接受xxx亲属委托，经xxx律师事务所指派，为被告人xxx 上诉一案辩护。被告人xxx向司法机关检举揭发的关于xxx违法违纪的线索已经由检察院查实，xxx提供的这一线索属于立功情节，辩护人需要对此进行调查取证。故辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，特申请法庭对本案延期审理。此致 xxxxxx人民法院申请人： xxx师事务所律师 201X年2月27日第三篇：

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为.00元（应扣除暂列金：元），实际工程总造价为.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：

延期申报申请报告

延期申报申请报告延期申报申请报告篇一申请单位:昆山唯准电子科技有限公司法人代表:李学坡地址: 昆山市巴城镇石牌相石路1449号负责人:xxx 联系电话: 填写日期:2012-12-27 昆山市安全生产监督管理局于xxxx年x月xx日对我司进行安全生产检查,发现我司未能落实安全生产主体责任,主要存在以下问题: 1、危险化学品从业人员未参加危险化学品操作培训,未取得上岗证书; 2、危害因素监测,未到安监部门申报职业病危害因素,未开展作业员工的职业健康体检。 3.企业无危险化学品的储存资质不得储存危险化学品,危险化学品德暂存区域只能存放当班用量,要加强暂存区域的安全管理,设置防泄漏措施、淋浴洗眼器,增设围堰及相应的警示标识。（酸、碱、双氧水按照危险化学品的禁忌物品的要求隔开单独存放,保持存放场所的通风。） 4.企业未按要求建立健全和完善相关的安全生产规章制度、岗位操作规程;安全生产责任制;安全生产隐患排查制度;安全生产基础台帐登记记录;员工三级安全教育培训制度;劳动防护用品发放制度等。并对我司下发《责令整改指令书》,编号昆安监队3 现检【2012】第（482）号延期申请理由: 1.我司近期管理人员调整,交接不完善;2.我司发展历程较短,部门不健全导致相关规范未纳入正常的管理程序;3.我司现行管理制度不完善,现申请昆山市安全生产监督管理局批准我司延期整改。此致敬礼申请人:xxx 日期:xxxx.xx.xx 篇二海口市科工信局: 我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目,于xxxx年x月开始施工,计划竣工时间为xxxx年xx月。以下原因导致项目无法按计划验收:（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元,而实际进口的设备价值超过2000万元,预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成;（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机,在国内对口的技术人员比较匮乏,产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障,因此给公司带来了重大的经济损失。由于以上原因我单位提出项目验收延期申请,延长申请至2012年10月竣工,望给予批准。海南塑光工程塑料有限公司 xxxx年xx月xx日篇三 XX研究院: 我单位承担的XXXX工作,根据原设计要求,应于xxxx年x月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成: （1）根据xx月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于xxxx年底提交资料。（2）针对x月专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。