工程垫资合同(专业详细版)
工程垫资合同7篇

工程垫资合同7篇第1篇示例:工程垫资合同是指在工程建设项目中,包工头或施工单位为了衔接资金周转而与资金方签订的一种合同。
工程垫资合同一般包括资金垫资的方式、数额、利息、还款方式、违约责任等条款。
工程垫资合同在工程建设项目中发挥着重要作用,能够帮助施工单位解决资金短缺问题,确保项目的顺利进行。
工程垫资合同中应明确资金垫资的方式。
资金垫资的方式一般包括直接支付、贷款或其他形式。
根据实际情况,双方可以选择合适的资金垫资方式。
在选择资金垫资方式时,双方应充分考虑资金的安全性、便捷性和成本等因素,确保资金垫资能够及时到位。
工程垫资合同中应规定垫资金额及利息。
垫资金额是工程垫资合同的核心内容,应在合同中明确规定。
双方在签订合同时应确定清楚垫资金额,并约定垫资所需支付的利息。
利息的计算方式一般为按日、月或年计算,双方要在合同中约定明确,避免发生纠纷。
工程垫资合同中应规定还款方式和期限。
还款方式一般包括一次性还款、分期还款等,双方应根据实际情况选择合适的方式。
还款期限一般根据工程进度和资金周转情况确定,双方要确保在合同约定的期限内按时还款,避免造成不必要的资金风险。
工程垫资合同中应明确违约责任。
违约责任是保障合同履行的重要内容,双方应对违约行为进行明确界定,并约定相应的违约责任。
一般情况下,违约责任可能包括支付违约金、承担法律责任等。
双方在签订合同时要认真考虑各种可能的违约情况,并约定明确的违约责任条款,以保障合同的有效履行。
工程垫资合同是工程建设项目中不可或缺的重要合同之一,对保障资金周转、确保项目顺利进行具有重要意义。
在签订工程垫资合双方要充分考虑合同中的各项内容,确保合同合法有效,避免因资金问题影响工程建设进度。
只有通过认真履行合同约定,加强双方的沟通和协调,才能够有效防范各种风险,确保工程项目的顺利完成。
【以上内容仅供参考,具体操作建议请咨询专业人士】。
第2篇示例:工程垫资合同是指委托方与承包方之间签订的一种合同,用于规定工程项目中委托方为承包方提供垫资的相关事宜。
工程垫资合同6篇

工程垫资合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要建设一项工程,乙方愿意为甲方提供工程承包服务,双方经过友好协商,达成如下工程垫资合同:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程垫资过程中的权利和义务,确保双方权益得到充分保障。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程总造价:人民币_______元(大写:____________________)三、垫资内容1. 乙方同意在工程开工前为甲方提供垫资服务,垫资金额为人民币_______元(大写:____________________)。
2. 垫资用途:用于工程材料采购、设备租赁、人工费用等。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕为止。
四、垫资还款1. 甲方应按照工程进度及时支付工程款项,确保在约定时间内偿还乙方垫资。
2. 垫资还款期限:自垫资之日起计算,最长不超过_____个月。
3. 垫资还款利息:年利率为_____%,自垫资之日起计算,随本金一并偿还。
4. 甲方未按约定时间偿还垫资的,应按照未偿还部分金额的_____%向乙方支付违约金。
五、工程实施及验收1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范进行工程施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,乙方应配合甲方的监督工作。
3. 工程竣工后,甲方组织验收,验收合格后,双方签订工程竣工验收合格证书。
六、风险承担1. 甲方应承担未能按时支付工程款项、未能履行合同约定等风险。
2. 乙方应承担工程质量不符合要求、未能按时完成工程等风险。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失的,双方应协商解决。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容、工程实施过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。
建设工程垫资合同范本6篇

建设工程垫资合同范本6篇篇1合同编号:XXXX甲方(发包方):XXXX乙方(承包方):XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方所需的建设工程垫资事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:XXXX2. 工程地点:XXXX3. 工程内容:XXXX4. 工程造价:XXXX二、垫资事项1. 甲方因资金暂时短缺,需向乙方申请工程垫资。
乙方同意为甲方提供工程垫资,垫资金额为工程造价的XX%。
2. 垫资期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3. 甲方应按时向乙方支付垫资利息,利率为年利率XX%。
甲方同意在支付工程款时,优先扣除垫资本金和利息。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务(1)甲方应按时向乙方支付垫资利息。
(2)甲方应确保工程的顺利进行,及时提供必要的支持和配合。
(3)甲方应确保工程竣工验收合格,并按照合同约定支付工程款。
2. 乙方权利义务(1)乙方应按照合同约定为甲方提供工程垫资。
(2)乙方应确保工程的施工质量和进度,按照合同约定完成施工任务。
(3)乙方应协助甲方进行工程竣工验收,确保工程质量合格。
四、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付垫资利息或工程款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法按时履行的,双方应协商解决。
五、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 双方在履行合同过程中应严格遵守国家法律法规和相关政策规定。
工程垫付合同8篇

工程垫付合同8篇篇1甲方(垫付方):____________________乙方(受垫方):____________________鉴于甲方同意在工程实施过程中为乙方垫付部分款项,为明确双方的权利义务,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、合同目的及内容本合同旨在明确甲方向乙方垫付工程款项的相关事宜,确保双方权益,规范双方行为。
二、垫付金额及方式1. 甲方同意为乙方垫付工程款项,最高垫付限额为人民币______元。
2. 垫付方式:甲方按照乙方提供的付款申请及工程进度,逐步垫付相关款项。
三、工程进度及验收1. 乙方应按照合同约定的工程进度进行施工,确保工程质量和安全。
2. 乙方应于每月底向甲方提交工程进度报告,甲方将根据工程进度及质量进行验收。
3. 如有工期延误或质量问题,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
四、还款计划1. 乙方应按照合同约定的还款计划,按时偿还甲方垫付的款项。
2. 还款计划应包括还款期限、还款金额及还款方式等,具体由双方协商确定。
3. 若乙方未能按时还款,应按照合同约定承担相应的违约责任。
五、保证与承诺1. 双方保证本合同的签订及履行不违反国家法律法规的规定,不违反甲乙双方的章程和制度。
2. 乙方承诺将甲方垫付的款项专款专用,不得挪作他用。
3. 双方承诺在合同履行过程中,遵守诚信原则,保守对方商业秘密。
六、违约责任1. 若乙方未按照合同约定使用甲方垫付的款项,甲方有权解除本合同,并要求乙方立即返还垫付的款项。
2. 若乙方未按照合同约定的工程进度施工,或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若乙方未按照合同约定的还款计划偿还甲方垫付的款项,应按照未还款项的一定比例支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程垫资合同5篇

工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在____________工程进行合作,甲方需要乙方进行工程垫资,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程垫资过程中的权利和义务,确保双方权益得到合法保护,促进工程顺利进行。
二、工程垫资内容1. 乙方同意在工程开始前为甲方提供工程垫资,垫资总额为人民币________万元。
2. 垫资用途仅限于本工程所需的材料采购、设备租赁、人工费用等。
3. 甲方应按照工程进度及时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。
三、工程垫资期限1. 本工程垫资期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。
2. 若工程延期,甲方应提前与乙方协商,达成新的垫资协议。
四、利息及支付方式1. 乙方为甲方提供工程垫资,将按照不超过年化利率XX%计算利息。
2. 利息支付方式:_____________(如:每月支付、按季度支付等)。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后XX个月内偿还乙方垫资本金及利息。
五、甲方的义务与责任1. 甲方应确保工程的顺利进行,按时完成工程建设。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。
3. 甲方应按时支付垫资利息,确保乙方合法权益。
4. 若甲方未能履行上述义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
六、乙方的义务与责任1. 乙方应按照合同约定为甲方提供工程垫资。
2. 乙方有权监督工程进展及资金使用情况。
3. 若甲方未能按时偿还垫资本金及利息,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
4. 乙方应确保垫资款项用于本工程,不得挪用。
七、违约责任1. 若甲方未能按时支付工程款项或偿还垫资本金及利息,应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方承担因此产生的额外损失。
工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇第1篇示例:工程垫资合同是指在工程建设过程中,为了确保工程的顺利进行和资金的有效使用,委托方与承包方签订的一种合同。
在工程建设中,由于各种原因可能出现资金短缺的情况,为了保障工程的正常进行,委托方需要向承包方提供一定的垫资支持。
工程垫资合同即是规定委托方向承包方垫付工程款项的相关事宜,保障双方的权益。
工程垫资合同的内容一般包括以下几个方面:一、合同的主体:工程垫资合同的主体通常包括委托方和承包方,委托方是工程建设的委托方,承包方是承担工程建设任务的承包方。
合同应明确双方的法定代表人、注册地址等基本信息。
二、合同的目的和范围:工程垫资合同的目的是为了解决工程建设过程中资金短缺的问题,保障工程的正常进行。
合同中需要明确垫资的金额、时间、用途等相关内容。
三、垫资的方式:工程垫资的方式可以是一次性垫资、分期垫资等不同形式,双方应协商确定合适的垫资方式。
合同中需要明确垫资的支付方式、时间等具体条款。
四、垫资的利息和返还:双方需要在合同中明确垫资的利息计算方式和返还时间。
一般情况下,委托方向承包方垫资的资金应按约定时间返还,并支付一定的利息。
五、违约责任:工程垫资合同中应明确双方的违约责任,规定违约方应承担的法律责任和赔偿金额等相关内容,以确保合同的严肃性和约束力。
六、其他条款:工程垫资合同中还可以包括其他双方约定的内容,如法律适用、争议解决方式等,以规范双方的合作关系,保障双方的权益。
在签订工程垫资合双方应慎重考虑,并尽量明确合同中的各项内容,以避免发生纠纷和争议。
委托方在垫资时要掌握资金使用情况,确保资金的安全和有效利用;承包方要按时返还垫资,并支付相应的利息,维护合同的稳定和顺利进行。
只有双方能够互相信任、合作共赢,才能确保工程建设的顺利进行,实现双方的共同目标。
工程垫资合同作为工程建设中重要的合同之一,对于保障双方的权益和确保工程的正常进行具有重要意义。
双方在签订合同时要考虑周全,明确合同的内容和责任,建立良好的合作关系,共同促进工程建设的顺利完成。
建设工程施工承包垫资合同7篇
建设工程施工承包垫资合同7篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资合同一、甲方:______________ (以下简称甲方)地址:______________法定代表人(负责人): ______________联系电话:_____________鉴于甲方拟与乙方签订《建设工程施工承包垫资合同》(以下简称“本合同”),为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条项目名称及地点甲方拟委托乙方进行__________________________________(以下简称“本项目”)的施工垫资。
第二条项目内容本项目的具体内容为____________________________,包括但不限于设计、施工、材料采购等。
第三条项目进度1. 乙方应按照双方协商的项目进度进行施工,确保工期的合理性;2. 如遇不可抗力因素导致项目延期,乙方需提前告知甲方,并协商解决方案。
第四条垫资方式1. 甲方应在项目开工前一次性提供项目总费用的垫资,具体数字为_______________;2. 乙方应在项目完工后将已用垫资的费用结清,甲方将按照实际使用情况办理相关结算事宜。
第五条资金监管1. 甲方保证提供的垫资为合法所得,并向乙方提供相关资金来源证明;2. 乙方应妥善保管甲方提供的垫资,保证资金使用的透明、合规。
第六条保密条款双方在本合同履行的过程中,如涉及商业机密、技术秘密等,应保守相关信息,不得向任何第三方披露。
第七条违约责任1. 若甲方未能按时提供垫资或提供的资金不合法,应承担相应违约责任;2. 若乙方未按照协商的项目进度进行施工或不按要求结清已用垫资的费用,应承担相应违约责任。
第八条变更与解释1. 本合同经双方签字生效。
如需对本合同内容进行任何形式的修订,须经双方书面协商一致;2. 本合同的解释权归双方协商一致后的结果。
第九条法律适用本合同的签署、履行、解释均适用中华人民共和国法律。
以上为《建设工程施工承包垫资合同》的具体内容,希望双方能够严格按照合同要求履行,在合作中互相信任、互相支持,共同推动项目顺利进行,达到双方的合作目标。
建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇
建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方经友好协商,就[项目名称] 建设工程达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[项目地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 承包范围:[承包范围]5. 承包方式:[承包方式]6. 工期:[工期]二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方应向乙方提供施工所需图纸和技术资料,并保证其真实性和完整性。
(2)甲方应协助乙方办理有关施工手续,确保施工顺利进行。
(3)甲方应按照合同约定支付工程款,并确保支付的真实性和准确性。
(4)甲方应负责协调施工现场的各项工作,确保施工安全有序。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合合同约定。
(2)乙方应合理安排施工进度,确保按期完成施工任务。
(3)乙方应加强施工现场管理,确保施工安全。
(4)乙方应积极配合甲方协调施工现场的各项工作,确保施工顺利进行。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款(1)本工程的总造价为人民币[总造价] 元。
(2)如遇设计变更或工程量增减,双方应及时办理变更签证手续,并调整工程价款。
2. 支付方式(1)甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。
(2)乙方在收到甲方支付的工程款后,应出具相应的收款凭证。
(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的工程款。
四、验收和保修1. 验收(1)乙方在工程竣工后,应向甲方提交验收申请报告及相关资料。
(2)甲方应在收到验收申请报告后及时组织验收,并在验收合格后出具验收报告。
2. 保修(1)本工程自竣工验收合格之日起,乙方应提供为期一年的免费保修服务。
保修期内,乙方应负责因施工质量问题导致的维修费用。
(2)保修期满后,如需继续维修服务,双方可另行协商签订维修合同。
五、违约责任1. 甲方的违约责任(1)甲方未能按照合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给乙方造成的损失。
工程施工垫付合同5篇
工程施工垫付合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需进行工程建设,乙方具备相应的工程施工能力,并且乙方同意为甲方垫付部分工程款项,为明确双方权利和义务,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程施工过程中的垫付事宜及相关约定,确保双方权益得到合法保护。
二、工程概况1. 工程名称:__________。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:__________。
三、垫付金额及方式1. 乙方同意为甲方垫付工程款项,垫付金额总计人民币__________元(大写:__________元整)。
2. 垫付方式:__________。
四、工程进度及付款计划1. 乙方应按照工程进度进行垫付,具体进度以甲方书面通知为准。
2. 甲方应按照以下约定时间向乙方支付工程款项:(1)工程基础部分完成后______日内支付______%;(2)工程主体部分完成后______日内支付______%;(3)工程竣工并完成验收后______日内支付剩余款项。
3. 若甲方未按约定时间支付工程款项,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程竣工后,甲方有权组织验收,验收标准按照国家标准及合同约定执行。
3. 若工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
六、合同期限及变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并完成验收后终止。
2. 双方同意,本合同任何变更均应经双方协商一致并书面确认。
七、违约责任及解决方式1. 若甲方未按约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付未付款项及违约金。
若甲方逾期支付超过______日,乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定完成工程,应按照合同金额的______%向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致工程无法按时完成超过______日,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
工程垫资施工合同(3篇)
第1篇甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行垫资施工的工程项目,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 工程投资额:___________元人民币5. 承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)二、合同工期1. 开工日期:___________年___________月___________日2. 竣工日期:___________年___________月___________日3. 合同工期总日历天数:___________天三、工程垫资1. 乙方在合同签订后,按照甲方要求,对工程进行垫资施工。
2. 垫资金额:___________元人民币3. 垫资期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4. 甲方在工程竣工验收合格后,向乙方支付垫资款项。
四、工程结算与计价标准1. 工程结算依据:按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》进行结算。
2. 工程计价标准:以甲方提供的施工图纸、设计变更通知书及现场工作量签证单据为依据。
3. 工程结算方式:按月结算,甲方在每月末前向乙方支付上月工程进度款。
五、工程质量1. 乙方按照国家现行的施工规范、质量验收标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。
2. 甲方对工程质量进行监督检查,如有质量问题,乙方应立即整改。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全生产。
2. 甲方对施工现场进行安全生产监督检查,发现安全隐患,乙方应立即整改。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程垫资合同甲方:___________________________乙方:___________________________为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范1.1 适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1.2 适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。
2.合同文件组成及解释顺序2.1 合同条款及合同附件2.2 补充合同(协议)书2.3 中标通知书、投标书及其附件2.4 标准、规范及有关技术文件2.5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2.6 施工图纸及设计要求2.7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2.8 有关会议纪要2.9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3.资质验证:乙方资质情况(详细填写)3.1 资质证书号码:___________________________________3.2 资质许可范围:__________________________________3.3 发证机关:_____________________________________3.4 复审有效期:___________________________________3.5 甲方查验原件的人员及时间:___________________3.6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。
委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。
委托人必须是其单位的法定代表人。
每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。
3.7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。
4.工程概况4.1 工程名称:_________________________________________ 4.2 工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。
(不需要)4.3 工程地址:________________________________________4.4 工程规模:建筑面积:__________________平方米;层数:_________层4.5 设计生产能力:______________________________________ 5.工程范围:乙方施工的分部分项工程如下:___________________ 6.承包方式:劳务作业施工承包7.工程期限7.1 合同开工日期:_________年_________月_________日7.2 合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为______年______月______日。
本合同工程设立以下阶段控制点:7.2.1 于_______年_______月_______日之前,完成_____________ 7.2.2 于_______年_______月_______日之前,完成___________ 7.2.3 于_______年_______月_______日之前,完成_____________ 7.2.4 于_______年_______月_______日之前,完成_____________ 7.3 实际完工日期:乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。
7.4 竣工日期:与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。
8.延期开工:乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延。
9.工期延误:对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:9.1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。
9.2 重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。
9.3 甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段。
9.4 施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段。
9.5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。
9.6 在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。
因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料。
非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。
10.质量等级乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。
(质量标准应明确)11.合同价款11.1 合同造价暂定为人民币___________元(大写__________元),实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。
(应采用多种形式,如:固定总价、综合单价等)11.2 签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
12.图纸和技术资料12.1 图纸:甲方在_______年_______月_______日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套,其中一套为竣工资料用),或按以下期限分期提供一式一套:_______年_______月_______日之前提供图纸;12.2 资料:设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。
13.甲方驻工地代表:姓名________;身份证号码_________________ 14.乙方驻工地代表:姓名_________;身份证号码_____________ 15.甲方工作15.1 组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。
统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。
15.2 组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标。
15.3 组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。
应根据项目特点而定。
15.4 负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定。
15.5 建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。
15.6 统一向业主办理以下事宜:15.6.1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;15.6.2 书面及现场交验水准点和坐标控制点;15.6.3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;15.6.4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。
16.乙方工作16.1 服从甲方的统一管理,按甲方CI达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。
按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。
16.2 在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。
16.3 严格按照设计图纸,施工验收规范及有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的等级。
在施工过程中,及时按照有关标准和规范进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。
以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工资料要求。
16.4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。
做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。
如有损坏、破坏时,由乙方承担一切经济损失及各级罚款。
16.5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。
乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设项目竣工验收之前,均由乙方承担全部保护、保管责任,倘有丢失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。
乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。
16.6 按照本合同和项目部的规定,及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。
16.7 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。
凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。
16.8 根据工程和甲方的需要,按甲方要求参与试车、保运。
16.9 按业主合同需由乙方承担的其他工作。
17.进度计划乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。