2021最新工程款纠纷答辩状
工程款纠纷答辩状范本
工程款纠纷答辩状范本尊敬的法院：我是被告XXX公司的法定代表人XXX，谨以本答辩状就原告XXX公司诉我公司的工程款纠纷一案，向贵庭陈述如下事实和理由，并请求贵庭公正裁决。
一、事实经过原告XXX公司声称，我公司未按工程合同约定的时间和质量要求完成工程，并且拒绝支付尾款。
但我公司坚称，按照合同约定的工期和质量要求，我们已经完成了工程，并履行了一切合同义务。
具体事实经过如下：1. 工期履行：我公司按照工程合同约定的时间节点，按部就班进行了工程施工，并于约定的日期前完成了工程交付。
证据包括工程合同、进度计划和监理机构的监督报告。
2. 质量保证：我公司严格按照工程合同约定的施工标准和质量要求，保证了工程的合格交付。
工程竣工验收时，监理机构出具了合格的验收报告。
3. 支付款项：根据工程合同，我公司已经按照进度要求支付了合同约定的款项，并且提供了相关的付款证明。
但原告拒绝支付最后一笔尾款，并以我公司工程质量不合格为由推诿付款。
二、法律依据我公司认为，原告未履行举证责任，没有提供足够的证据证明我公司未按工程合同约定的时间和质量要求完成工程。
根据《中华人民共和国合同法》第八十五条规定，原告应当举证证明其主张的事实和依法享有的权利。
我公司请求贵庭根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，判断原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据的支持。
三、答辩意见基于以上事实和法律依据，我公司提出以下答辩意见：1. 原告未提供足够证据证明我公司未按合同约定时间和质量要求完成工程。
据我公司掌握，原告并未提供相关的工程竣工验收报告和监理机构的验收意见。
我公司严格按照工程合同约定的标准和要求进行施工，原告的指控毫无根据。
2. 原告未按合同约定付款。
根据工程合同，原告应当按照工程进度支付相应的款项。
我公司已经按照合同约定履行了一切义务，并提供了相关的付款证明。
原告以工程质量问题为由拒绝支付尾款，明显违背了合同约定和公平原则。
3. 诉讼请求不当。
原告不但未提供充分的事实证据，而且请求过高，违背了合同精神和正当性原则。
工程款纠纷答辩状范文
工程款纠纷答辩状范文尊敬的法官：我系**公司的法定代表人，对贵院向我方政府发出的《民事诉讼状》，对于原告提出的工程款纠纷纠纷案件，我方予以答辩如下：一、关于原告的起诉原告声称我方公司未按合同约定支付工程款项，请求法院判决我方支付工程款及违约金等。
我方对此予以驳斥。
首先，合同约定中明确规定了工程款付款条件、方式和时间，在我方履行合同期间，按照约定支付了相应的工程款项，并要求原告按照合同约定提供相应的工程服务。
其次，原告未能及时、完整地履行合同中的义务，导致工程进展缓慢，给我方公司及项目方造成了重大经济损失和声誉损害。
因此，我方并不应对工程款支付问题承担责任。
二、关于工程款支付问题1.按合同约定，工程款的支付条件是原告提供的工程服务合格及时，符合合同约定，并经过验收合格。
对于原告声称工程质量不合格、未及时完成等问题，我方已经提供了大量的证据来反驳。
经过项目方和专业评审部门的多次验收，工程质量已经达到或超过了合同约定的标准要求。
同时，我方在工程施工期间积极配合原告的要求和协调，确保工期的顺利完成。
2.原告未按照合同约定履行相关义务根据合同约定，原告应提供的工程服务包括但不限于材料供应、施工进度控制、质量验收等。
然而，自开始施工以来，原告未能按照约定的时间提供必要的材料，导致施工进展缓慢，违反了合同约定的时间进度。
此外，原告在质量验收方面也存在一些问题，例如施工质量缺陷较多、质量把关不严，导致项目方对工程质量表达了质疑和不满。
三、关于违约金的要求原告要求我方支付违约金，然而我方认为并不存在应支付违约金的情况。
首先，根据合同约定，只有在我方未履行支付工程款的义务时，原告有权要求支付违约金。
然而，我方已按照合同约定的支付方式和时间支付了相应的工程款项，不存在未履行支付义务的情况。
其次，原告在合同履行过程中多次违反合同约定，未能按照约定的时间和标准提供工程服务，致使工程进度受阻、施工质量下降，给我方公司及项目方造成了重大经济损失和声誉损害。
建设工程施工纠纷答辩(3篇)
第1篇答辩人：[姓名]，性别：[性别]，出生年月：[出生年月]，民族：[民族]，住址：[住址]，联系电话：[联系电话]。
代理人：[代理人姓名]，律师执业证号：[律师执业证号]，[律师事务所名称]。
一、答辩人基本情况答辩人[姓名]，自[起始时间]年起，在[公司名称]担任[职务]，负责[项目名称]的施工工作。
在施工过程中，答辩人严格遵守国家法律法规和合同约定，认真履行施工义务，确保工程质量和安全。
二、案件事实及答辩理由1. 案件事实原告[姓名]与答辩人于[签订时间]签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），约定由答辩人承建[项目名称]工程，合同总价为[合同总价]。
合同约定，原告应于[付款时间]支付合同总价[付款比例]的工程款。
然而，原告未按合同约定支付工程款，导致答辩人无法正常施工。
2. 答辩理由（1）原告未按合同约定支付工程款根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人应当按照约定履行自己的义务。
”原告未按合同约定支付工程款，违反了合同约定，答辩人有权要求原告履行付款义务。
（2）原告未按合同约定提供施工条件根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定：“建设单位应当提供必要的施工条件，确保施工单位正常施工。
”原告未按合同约定提供施工条件，导致答辩人无法正常施工，答辩人有权要求原告承担违约责任。
（3）原告未按合同约定提供设计图纸根据《中华人民共和国建筑法》第三十三条规定：“建设单位应当提供符合国家规定的工程设计图纸。
”原告未按合同约定提供设计图纸，导致答辩人无法按时完成施工任务，答辩人有权要求原告承担违约责任。
（4）原告未按合同约定提供材料设备根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定：“建设单位应当提供必要的材料设备，确保施工单位正常施工。
”原告未按合同约定提供材料设备，导致答辩人无法正常施工，答辩人有权要求原告承担违约责任。
三、答辩请求1. 判令原告支付答辩人合同总价[付款比例]的工程款，即人民币[金额]元。
工程款纠纷答辩状（通用5篇）
工程款纠纷答辩状（通用5篇）工程款纠纷答辩状篇1答辩人：被答辩人：答辩人就与________公司建设工程纠纷一案，答辩如下：一、原审法院认定事实准确，适用法律适当，没有出现事实认定和判决结果不一致这样的低级错误，认定答辩人承建的________为死包也具有事实和法律依据。
二、上诉人第二项上诉理由没有根据，______是否具有承建工程的主体资格，并不是本案要解决的问题，________的工程已经完工，即便其不具有承建工程的资质和主体资格，也不影响其要求支付工程款的权利。
而且，被答辩人不应忽略一个事实，就是《内部工程承包合同》是由被答辩人跟答辩人签订的，作为专业的建筑工程公司，不应该不懂得建筑资质对合同主体的重要性，既然被答辩人认为________不具有承建工程的主体资格，还明知故犯，与其签订“内部”工程承包合同，那么答辩人认为，一方面被答辩人对______建设工程有限责任公司应承担违法转包的违约责任，另一方面对答辩人而言，这是被答辩人对自身权利的处分，或者是对答辩人的一种授权，答辩人当然享有对______的承建权利，而且从双方合同内容来看，性质为死包，盈亏均由答辩人自己承担，工程款（实际应为赔偿款）当然也应由答辩人享有。
至于答辩人所用的收据和公章真实性的问题，实质并不影响工程款的权属，同时_______建设工程有限责任公司对收据和公章的真实性也只负有形式审查的义务，将工程款支付给答辩人没有不当之处。
三、如果法院判决____万元的权利人属于被答辩人，将会造成法院同一案件民事判决和刑事判决不一致的奇怪现象，更严重的是，将会导致用民事判决否定生效的刑事判决，用民事判决间接宣告答辩人有罪的严重后果，同时，也违背了基本的法理。
因此，希望二审法院坚持一审判决认定的事实，驳回被答辩人旷日持久的无理缠讼。
此致______人民法院答辩人：_______________年____月____日附：答辩书副本_____份；证据材料______份。
通用范文(正式版)工程款纠纷发包方答辩状(建筑工程合同发包人答辩状)
工程款纠纷发包方答辩状（建筑工程合同发包人答辩状）一、引言尊敬的仲裁庭主任、仲裁员：我是某公司的法定代表人，特此以答辩状的形式，就工程款纠纷一案向贵庭提出辩论。
我非常重视这起纠纷，也愿意积极合作解决问题，以维护双方的权益和商业信誉。
二、案件背景1. 合同签订及履行情况我公司与承包方于某年某月签订了一份建筑工程合同，合同明确约定了工程款支付方式、合同履行期限以及质量与验收标准等关键条款。
根据合同，我们支付了各项工程款，并积极协助解决工程实施中的问题。
2. 工程款纠纷的起因然而，由于一些客观因素，工程未能按照预期进展，导致工程延期、增加了额外费用。
与此同时，承包方提出了对工程款的额外要求，并威胁采取法律行动。
经过双方多次协商无果后，纠纷进一步升级，最终导致了本案的仲裁程序。
三、答辩理由与证据1. 工程延期的原因和责任划分首先，工程延期是由于一系列客观原因所致，并非全由发包方引起。
我们承认在工程过程中存在一定问题，但这些问题是在承包方责任范围之外产生的。
相关证据包括但不限于工程验收报告、施工现场照片等。
2. 工程款支付的合理性其次，我们已按照合同约定的工程款支付方式进行了支付，并按照合同规定的进度进行了验收。
根据工程实施情况，相关款项的支付比例是合理且符合约定的。
我们已履行了支付义务，承包方提出的额外要求是毫无事实依据的。
证据材料包括但不限于付款清单、工程验收单等。
3. 遵守合同约定最后，我公司一直以诚信守法的态度履行合同义务，并且在工程实施过程中积极协助解决问题。
我们已按照合同约定提供了必要的技术支持和配合，并未违反合同规定的任何条款。
相关证据包括但不限于合同文本、交流纪录等。
四、陈述意见及请求基于上述理由和证据，我公司诚挚希望贵庭能本着公正、公平的原则，审慎对待本案，并对下列事项作出裁决：1.驳回承包方的额外工程款要求，确认我公司已按照合同约定履行了工程款支付义务；2.协助双方就工程延期及责任划分进行分析和裁决，公正确定责任主体；3.鼓励双方继续友好协商，寻求可行的解决方案，以实现和解与双赢的结果。
工程款纠纷答辩状2篇
工程款纠纷答辩状工程款纠纷答辩状精选2篇（一）尊敬的法官：我是被告XXX，关于原告提起的工程款纠纷，我提出以下答辩：一、关于工程质量问题原告声称工程质量存在问题，要求对工程款进行调减。
我作为承包方，工程质量从一开始就是我高度重视的事情，三方合同中也明确了具体的工程质量标准。
在施工过程中，我始终按照合同要求进行施工，并及时修复了一些小问题，确保工程质量符合要求。
同时，我在工作中也遵循了相关行业规范，做好了施工管理，确保了工程的合规性和质量。
然而，原告并未提供明确的证据证明工程质量存在问题，仅凭口述和主观臆断无法成为判断工程质量是否合格的依据。
如果原告对工程质量有疑问，应该进行专业鉴定，以确保客观公正的结果。
在此，我请求法庭做一个专业的工程质量鉴定，确保工程质量问题能得到公正的结论。
二、关于工程款支付问题原告声称我未按时支付工程款，已经逾期，要求支付违约金。
但事实上，根据三方合同约定，工程款的支付方式是按照工程进度支付的，我作为承包方已按时支付了相应的工程款项。
我有相关的支付凭证和记录，证明我对工程款的支付没有违约。
原告所提及的逾期支付指的是工程进度出现了延误，导致工程款的支付进度也有所拖延。
然而，这些延误并非我个人原因所致，而是由于工期变动、其他不可抗力因素以及与其他承包商之间的协调问题所导致。
我在工程进行中积极主动地与其他参与方进行沟通和协调，以尽量避免工期延误，但无法完全控制工程进度的变动。
因此，我并不应对工程进度的延误承担责任，也不应被要求支付违约金。
基于以上理由，我请求法庭能够依法判决，驳回原告的诉讼请求，以维护公平正义和合同自由的原则。
特此答辩。
被告：XXX工程款纠纷答辩状精选2篇（二）【起诉人】：XXX（起诉人的姓名、住址、联系方式）【被诉人】：YYY（被诉人的姓名、住址、联系方式）【法院名称】：XXX市XXX区人民法院【案号】：XXXX年X月X日【起诉请求】：请求法院依法判决被诉人支付工程款人民币X万元及相关利息，同时承担本案的诉讼费。
工程款纠纷答辩状
工程款纠纷答辩状尊敬的法院：我是被告方XXX（姓名），就本案向法庭提交答辩意见并陈述事实及理由，以期能够得到公正裁决。
首先，我明确表示否认原告方关于本案工程款纠纷的全部诉讼请求，并就以下几个方面做出辩解：一、工程质量问题原告方声称我的工程质量存在问题，但未提供确凿的证据证明此事。
我在施工期间遵守相关的施工规范，所有工程都经过相关部门的验收，并且得到了相关部门的竣工验收证书。
此外，我还聘请了专业的第三方机构对工程进行了检测，确保了工程的质量。
因此，原告方所声称的工程质量问题是毫无根据的。
二、工程时间延误问题根据合同约定，工程的完工期为XX 年XX 月XX 日，但原告方声称工程延期完工。
然而，工程期间发生了多次不可抗力事件，如天灾、政府行为等，导致工程进度受到了严重影响。
我在工程延期期间积极与原告方沟通，并提出了相应的解决方案，但原告方多次拒绝协商，在此情况下造成工期延误并非我方责任。
三、工程款支付问题原告方声称我方未按合同约定支付工程款项，但根据合同约定，工程款的支付是根据工程进度进行的，且需要经过工程验收后方能支付。
在工程进行期间，我按照约定提交了相应的支付申请，但原告方拒绝进行验收，导致工程款无法支付。
同时，原告方未提出任何付款的证据，可见其诉讼请求是牵强附会的。
四、善意履行合同义务我在工程过程中一直秉持着合同精神，积极主动地履行合同义务。
无论是在工程质量、工程进度或者工程款支付方面，我都尽力做好自己应该做的事情。
但原告方由于种种原因，无论是拖延工期、拒绝工程验收还是拒绝支付工程款，都对我方的正常经营和合法权益造成了严重损害。
最后，我请求法院能够以公正的态度对待此案，并依法判决，以保障我的合法权益。
附件：证据清单特此申请被告方：XXX（姓名）日期：YYYY年MM月DD日。
工程款纠纷发包方答辩状(建筑工程(合同)发包人答辩状)
工程款纠纷发包方答辩状（建筑工程合同发包人答辩状）引言尊敬的仲裁员：本人是某建筑工程合同的发包方，针对甲方提出的工程款纠纷，特以此答辩状做出如下说明和辩解。
一、合同履行情况依据双方签订的建筑工程合同，本人作为发包方履行了相应的合同义务。
合同中规定的工程进度、质量要求、支付方式等条款，本人严格按照约定进行了履行。
是对工程款纠纷涉及的具体情况进行的辩解：1.工程进度：根据合同约定，工程应于年月完工，实际工期把控良好，未发生超期问题。
2.工程质量：本人按照合同约定的工程质量标准执行，确保了工程的质量，所有施工工序均符合设计要求和相关行业标准。
3.支付款项：本人按合同约定的支付方式和节点，按时支付工程款给乙方。
乙方提出的工程款纠纷与实际支付情况不符。
二、工程款支付纠纷甲方在工程进行中突然提出工程款支付问题，但其提出的理由缺乏充分的事实依据和证据支撑。
本人以如下辩解予以回应：1.工程终止问题：甲方声称工程终止，且要求退还已支付的工程款。
然而，依据合同条款，工程终止由甲方负责，且应根据合同约定支付相应违约金。
本人并未提前终止工程合同，甲方的主张欠缺合同约定的理由。
2.工程缺陷问题：甲方声称工程存在质量问题，要求扣除相应款项。
然而，甲方未能提供充分的证据证明工程存在质量问题，并未按合同约定的程序进行工程交付验收。
因此，本人对甲方提出的工程质量问题辩解。
三、甲方不当行为甲方在合同履行过程中存在不当行为，损害了发包方的合法权益。
本人以如下辩解予以回应：1.违反合同约定：甲方未经本人同意，擅自更改工程设计，导致施工难度增加，工期延长，但未经合同变更程序。
本人未应承担由此造成的额外费用，甲方对此应负有相应责任。
2.工程款支付延迟：甲方未按合同约定的时间节点支付工程款，导致乙方施工资金困难，且未按时支付尾款。
本人对此提出异议，并向甲方发送催款函，要求按时支付工程款项。
四、合同约定的争议解决方式根据双方签订的建筑工程合同，工程款纠纷应以仲裁方式解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2021最新工程款纠纷答辩状
被答辩人：
风险提示：
一份严谨的民事诉讼答辩状，首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；其次是弄清楚受理法院的管辖；再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。
在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方败诉。
答辩人就与________公司建设工程合同纠纷一案，答辩如下：
风险提示：
制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。
答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。
进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。
从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。
一、原审法院认定事实准确，适用法律适当，没有出现事实认定和判决结果不一致这样的低级错误，认定答辩人承建的________为死包也具有事实和法律依据。
答辩人承建的______，虽然是以________公司的名义签订的，但该工程属于死包工程，盈亏均由答辩人负责，该工程款的所有权属于答辩人所有。
对这一事实答辩人有两方面的证据可以证实。
第一，____年____月____日________与
________公司签订的《内部工程承包合同》明确约定：各承包集团对承包工程全过程负责，从工程开工前准备到工程竣工后交付使用后的回访，维修都由工程集团负责，所拖欠的工程款项由承包集团负责回收。
第7条第2项又约定工程竣工交工后，承包集团负责结清所有债权债务，承包集团解体后，公司概不负责债权债务问题，一切由承包经理负责，给公司造成损失或弄虚作假，公司追究承包经理责任。
上述约定说明该工程是死包工程，所得款项应由承包集团所有，________公司没有任何权利主张。
第二，_____年，________公司有人以答辩人侵占________楼工程款为由向检查机关举报，检查机关审查后认为_______涉嫌侵占罪（即侵占了___楼工程款_____万元）向人民法院提起公诉。
法庭上控辩双方争论的焦点就是，此款究竟是属于________公司所有，还是属于答辩人所有。
如果属于________公司所有，答辩人就构成侵占罪。
此案经____法院和______市中级人民法院审理，认为________楼属于答辩人死包工程，此款不属于单位财产，答辩人不构成侵占罪，判决答辩人无罪。
因此，被答辩人的上诉请求是没有事实根据的，相信二审法院也不会支持其上诉请求。
二、上诉人第二项上诉理由没有根据，______是否具有承建工程的主体资格，并不是本案要解决的问题，________的工程已经完工，即便其不具有承建工程的资质和主体资格，也不影响其要求支付工程款的权利。
而且，被答辩人不应忽略一个事实，就是《内部工程承包合同》是由被答辩人跟答辩人签订的，作为专业的建筑工程公司，不应该不懂得建筑资质对合同主体的重要性，既然被答辩人认为________不具有承建工程的主体资格，还明知故犯，与其签订内部工程承包合同，那么答辩人认为，一方面被答辩人对______建设工程有限责任公司应承担违法转包的违约责任，另一方面对答辩人而言，这是被答辩人对自身权利的处分，或者是对答辩人的一种授权，答辩人当然享有对______的承建权利，而且从双方合同内容来看，性质为死包，盈亏均由答辩人自己承担，工程款（实际应为赔偿款）当然也应由答辩人享有。
至于答辩人所用的收据和公章真实性的问题，实质并不影响工程款的权属，同时_______建设工程有限责任公司对收据和公章的真实性也只负有形式审查的义务，将工程款支付给答辩人没有不当之处。
三、如果法院判决____万元的权利人属于被答辩人，将会造成法院同一案件民事判决和刑事判决不一致的奇怪现象，更严重的是，将会导致用民事判决否定生效的刑事判决，用民事判决间接宣告答辩人有罪的严重后果，同时，也违背了基本的法理。
因此，希望二审法院坚持一审判决认定的事实，驳回被答辩人旷日持久的无理缠讼。
此致
______人民法院
答辩人：__________
_____年____月____日
风险提示：
在答辩时，答辩人（被告）对自己所提出的主张负有举证责任。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
附：
答辩书副本_____份；
证据材料______份。