【修订】建设工程勘察合同模版
建设工程勘察合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：签订日期：签订地点：发包人：勘察人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就项目勘察事宜，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程建设地点：3、工程规模、特征：第二条、勘查内容【备注：本款根据具体情况选择适用其中版本之一】版本一：1、本合同勘查工作内容和标准的确定以发包人的勘察内容及勘查任务为主要依据。
勘查内容至少包括：勘察人在勘察过程中进驻勘查现场（含根据现场条件可能发生的多次进场）、收集资料，现场踏勘，制定勘查纲要，进行测绘、勘探、取样、实验、检测、分析、评估、提交资料，与设计单位、施工单位的配合，勘查报告的制作及提交、后续服务等内容，发包人可以随时补充、修改附件2《勘察任务和技术要求》的内容，并以书面形式提供给勘察人。
如附件2《勘查任务和技术要求》或者发包人的书面要求有遗漏或错误，勘察人应本着现实发包人的最大利益的原则，以谨慎负责的态度，补充文件中的遗漏，修正文件中的错误，且由此发生的费用均已经包含在本合同约定的勘察费中。
版本二：1、详勘，包括但不限于：1）根据建筑设计结构专业的技术文件（附件2《勘查任务和技术要求》）的要求，为本项目工程计算、提供钻孔点位和钻孔间距，并提交发包人聘用的设计单位（以下简称“设计院”）审核确定；2）按设计院最后确定的钻孔点位进行钻孔取样；3）土样测试，参数计算；查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；4）评估测试结果；5）推荐基础形式和开挖时最大的放坡坡度；7）查明基地内地下水位及其动态变化规律及地下水对混凝土的侵蚀性作出判断；8）查明基地内地形、地貌、暗浜、暗溏、地下障碍物等不良地质现象、对基础施工影响作出评价、对抗浮设计内容结合地质特点进行详细描述；9）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；10）沉桩可行性分析；11）提供资料完整、评价正确的勘探报告并绘制必要的图纸，且附有详细的图例说明；工作量（预计）。
2、本工程勘察完毕，进入设计、施工阶段时，勘察人应及时进行勘察交底。
基坑工程验槽时，勘察人应及时参加验槽并向发包人提交验槽意见及地基处理意见。
3、如本工程实施过程中，勘察人应根据发包人要求提供施工配合服务，发生质量事故，勘察人应及时参加现场质量事故原因分析，并提供相应分析意见并对一件的正确性负责。
4、本工程竣工验收时，勘察人应根据发包人的要求参加工程竣工验收，并出具相关文件，确保本工程完成竣工备案。
第三条勘察要求与承接方式1、工程勘察勘查任务（内容）与技术要求：按国家现行有效的最新标准规范和发包人提供的建筑总平面图及要求执行，详见附件2《勘查任务和技术要求》。
2、承接方式：本工程采用包材料、包工期、包人工、包勘查、包机械设备、包质量、包进度、包文明作业、包安全、包编制勘查成果并获批准、包配合施工（如验槽、验桩、检验判断岩样）等全部包干形式，红线范围内20×20米方格网（高程）测量，全面负责本合同范围内的全部工作内容。
第四条勘察依据和标准（1）发包人提供的基础资料；（2）中国国家和行业主管部门现行有关的法律、法规、规范及标准。
（3）有关政府主顾部门对本合同工程项目的批复文件；（4）工程勘察招标文件、中标人的投标文件以及中标通知书；（5）发包人提出的《勘察任务及技术要求》（详见附件2，且此为主要依据）及其他有关勘察工作的书面要求。
第五条发包人向勘察人提供的文件资料发包人应于勘察人进场日前向勘察人提供下列文件资料：许可等批件。
（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
（3）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；第六条、勘察人向发包人提交勘察成果1、勘察人应于进场勘察之日起个日历日内在发包人指定的地点向发包人提交勘察成果资料：详细勘察报告八份（该详勘报告应资料完整、评价正确并绘制必要的图纸，且附有详细的图例说明），补充勘察报告的提交时间根据发包人要求确定。
勘察人进场日期按发包人书面指示执行。
2、勘察人应向发包人提交勘察报告一式十份，同时应提供电子版报告一份，电子版报告应与书面报告完全一致。
3、勘察报告应符合中国法律、法规以及工程建设强制性标准，符合有关详勘深度要求，确保满足施工图设计要求，满足本工程边坡支护、防水施工等要求。
满足审查要求及发包人的有关要求。
4、勘察成果的提交地点：。
第七条、勘察费1、本合同勘察费用总价为：人民币（大写）元整，小写：元。
2、本勘察费用总价为本项目勘察工作内容的闭口包干价格，为勘察人在勘察过程中收集资料，现场踏勘，制定勘查纲要，进行测绘、勘探、取样、实验、测试、检测、分析、评估，提交资料与报告，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容的固定费用，包括但不限于如下费用：（1）勘察人进入勘察现场进行勘察（含根据现场条件可能会发生的多次进场），办理工程勘察相关许可费用、资料购置费、障碍清除费、勘察材料以及加工费、临时设施费、现场钻探费、钻孔护壁费、复杂地质勘探调增费、测量费、原位试验费、水文观测费、样品（岩、土、水）取样费、样品包装费、岩、土、水样室内试验费、水质分析试验费、技术工作费、红线范围内20×20米方格网测量，野外钻探，现场地质编录，钻孔水位观测，孔口相对高程测定，搜集区域地质、地震、岩土工程等资料，原位测试，内业资料整理、勘察报告编写审核及打印复制，提交成果资料等所需要的费用。
资料所发生的所有费用。
（3）勘察人确保勘查成果资料按照相关规定通过审查所发生的一切费用。
（4）勘察人进行勘察交底、参加本工程基坑工程验槽、验桩、检验判断岩样，并提交报告和处理意见所发生的所有的费用。
（5）勘察人为完成本工程勘察工作可能发生的接待市政、劳动、卫生、环保等政府部门检查所发生的费用。
（6）勘察人应缴纳的各种税费、手续费。
（7）勘察人参加本工程竣工验收，并提出相关意见，确保本工程顺利竣工验收所发生的所有费用。
（8）勘察人为完成本工程勘察工作聘请专家、顾问公司所发生的费用。
（9）勘察人进行设计、施工配合的费用，参加现场质量事故分析并提供分析意见等所发生的费用。
（10）勘察人履行本合同约定的其它义务所发生的费用。
（11）勘察人的企业管理费、利润、不可预见费、各种保险费等费用。
3、以上费用均包括勘察人应缴的各项税费。
4、本合同价款已考虑分阶段勘探的因素，不会因此而发生费用调整。
在合同实施期间，上述勘察费不随国家政策或法规、标准及市场因素变化等任何原因而进行调整。
第八条、勘察费的支付1、勘察人按照本合同第四条约定提交了符合规定的勘察成果资料且勘察人提交的最终勘探报告经审图中心及设计院认可通过后个工作日内，发包人支付给勘察人本合同总费用的 %。
2、本工程基坑工程验收完毕后个工作日内，发包人支付给勘察人本合同总费用的 %。
3、本工程竣工验收备案完毕后个工作日内，发包人无息支付余款，即勘察费的 %。
4、勘察人应在发包人每次支付勘察费前，向发包人提供相应金额符合规定的发票，否则，发包人有权延期付款而无需承担责任。
5、发包人将上述款项支付到勘察人指定的以下账户：收款人：开户行：第九条双方义务1、发包人责任（1）发包人按照约定向勘察人提交基础资料及文件，发包人不得要求勘察人违反国家有关强制性标准进行勘察。
（2）由于发包人原因，导致勘察人出现重大返工（返工量达到合同总价30%以上，不含30%），发包人将按照勘察人已完成的有效工作量向勘察人支付因返工发生的人工费。
勘察人应以书面形式将具体返工人工费报送发包人审批，最终返工费以发包人审批的额度为准。
（3）在合同履行期间，非因勘察人违约而发包人要求终止或者解除合同的，发包人应当根据勘察人已经完成的有效工作量向勘察人支付勘察费。
（4）检查乙方的勘察质量，对不符合约定的事项提出整改意见；（5）必要时，为勘察人开展勘察工作提供必要的配合和便利条件。
（6）按照合同约定向勘察人支付勘察费用。
2、勘察人责任（1）勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，保证勘察成果全面、真实、准确且符合国家及工程所在地有关勘查文件深度的规定。
（2）勘察人确认对本工程建设用地现场已有了充分的了解。
在合同签订后，勘察人不得以踏勘现场时对有关事项误解为由，也不得以其本身未取得准确、充分的资料为由而要求增加费用或者延长工作成果交付时间。
同时也不得停止客观上可以继续进行的工作，也不得因此要求减少或者免除勘察人在本合同范围内应承担的责任。
（3）勘察人选派的担任勘查的人员应是经验丰富、业务能力强、身体健康的专业人员，如按照国家及地方的有关规定以上人员需取得有关资质或者资格的，勘察人应保证派遣的人员取得了有关的资质或者资格。
（4）勘察人指定作为本项目的勘察人的代表，该代表的职责包括但不限于：代表勘察人处理勘察合同履行过程中的各种事物，根据发包人的指示参加发包人召集的各种勘查工作的会议，代表勘察人接受发包人的各种指示剂要求，代表勘察人对发包人的各种要求及时作出答复等，勘察人的代表在履行合同过程中的各种行为均代表勘察人的行为，与勘察人的行为具有同等法律效力。
（5）在勘察期间，勘察现场的安全由勘察人自行负责，勘察人应当采取一切措施作人员的人身与财产安全事故的，由勘察人承担全部赔偿责任，如是发包人造成的，发包人应当承担相应的责任。
（6）勘察人更换具体勘察人员时应当征得发包人的书面同意，并做好相应的工作交接，保证不影响本工程的勘察进程。
同时发包人有权要求勘察人更换发包人认为不合格的具体勘察人员。
（7）由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。
因勘察人原因造成本工程出现工期延误、成本增加、质量下降或者发生质量事故等情况之一的，勘察人除了负责采取补救措施外，影响发包人支付合同总金额50%的违约金，如勘察人造成的损失超过约定的违约金的，勘察人还应对超出部分承担赔偿责任。
（8）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担对发包人本项目所有资料的保密任务。
勘察人应对本工程的所有资料进行保密，未经发包人同意，勘察人不得向第三方转让或泄密，若发生相关情况，发包人有权进行索赔。
（9）勘察人应当参加有关部门的勘察审查，根据审查结果，免费对勘查文件进行相应的修改，直至获得审批通过。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同书样式6篇
建设工程勘察合同书样式6篇篇1甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实、守信的基础上，为确保项目的顺利进行，经双方充分协商达成一致意见，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围和内容：本次勘察工程范围包括：地形测绘、地质勘探等。
具体工作内容根据甲方要求进行安排。
二、合同工期1. 乙方应按甲方的工期要求执行，在合同签订后，按照约定的时间完成勘察任务。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得同意。
2. 勘察工作开始时间：______年______月______日。
勘察工作结束时间：______年______月______日。
勘察工作期限：共计______天。
因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、勘察费用及支付方式甲方（发包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________乙方（承包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________鉴于甲方的建设工程需求，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方的建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________工程地点：______________工程范围和内容：______________等详细内容进行填写。
二、合同工期及要求篇2合同编号：[具体编号]委托单位（甲方）：[甲方名称]勘察单位（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计法律、法规的规定，甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则，经充分协商达成一致意见，就甲方委托乙方承担项目的勘察工作事项，特订立本合同书，以便双方共同遵守。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察合同模板6篇
建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（详细描述工程的地理位置、规模、性质等，提出勘察的具体要求，包括勘察深度、精度等。
）二、勘察工作内容及范围（明确勘察工作的具体内容，如地质勘察、岩土工程勘察等，并明确勘察范围。
）三、勘察工作期限及进度安排（确定勘察工作的开始和结束时间，以及各阶段的工作内容和完成时间。
）四、合同价款及支付方式（明确勘察费用总额，包括支付方式、时间、条件等，如分期支付或待验收合格后支付等。
）五、知识产权归属及保密条款（明确在勘察过程中产生的知识产权归属问题，以及双方对商业秘密和客户信息的保密义务。
）六、勘察质量标准及验收方式（明确勘察工作的质量标准，以及验收的方式、方法和程序。
）七、甲方提供资料及配合事项（列明甲方需向乙方提供的资料清单，以及甲方应配合乙方进行的有关事项。
）八、乙方承担风险及违约责任（明确乙方在勘察过程中可能承担的风险和违约责任，如因乙方原因未能按时完成勘察工作等。
）九、合同变更与解除条件（明确合同变更和解除的条件和程序，包括双方协商一致、不可抗力等因素导致的合同变更或解除。
）十、争议解决方式及法律适用（明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，以及适用的法律。
）十一、其他补充条款（根据具体情况，双方可约定其他补充条款，以完善合同内容。
）十二、合同的生效及份数（明确合同的生效条件及合同的正本份数，以及每份的效力。
）甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。