电力工程合同范本(4篇)
电力工程合作协议范本6篇
电力工程合作协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意共同合作进行某电力工程项目，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合作事项双方同意就____________电力工程项目进行合作。
具体合作内容包括但不限于电力工程设计、施工、验收、运维等事项。
二、合作模式本次合作采取以下模式：甲方负责项目的整体策划、组织管理以及部分资金筹措；乙方负责项目的具体实施，包括但不限于工程设计、施工、验收等工作。
双方共同组建项目组，共同推进项目实施。
三、合作期限本合作协议自双方签字（盖章）之日起生效，至项目完成并验收合格之日终止。
若项目合作期间出现不可抗力因素导致无法继续履行协议的，双方可协商终止本协议。
四、合作资金及支付方式1. 资金来源：双方共同筹措项目所需资金，具体筹措方式由双方另行协商确定。
2. 支付方式：根据项目进度，甲方按照合同约定向乙方支付项目款项。
具体支付方式和时间节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总预算的XX%作为预付款；（2）项目施工过半，甲方支付乙方工程总预算的XX%；（3）项目验收合格并完成结算审计后，甲方支付乙方工程尾款。
五、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权监督乙方在项目执行过程中的工作质量和进度；（2）甲方应按照合同约定及时向乙方支付项目款项；（3）甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题和困难。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成项目的各项任务；（2）乙方应保证项目实施的质量和安全；（3）乙方应按时向甲方报告项目进展情况，接受甲方的监督与指导。
六、保密条款双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
合作期间及合作终止后，双方均应承担保密义务。
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
电力工程合作协议范本8篇
电力工程合作协议范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程的建设达成以下协议：一、协议目的双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过友好协商，就甲方电力工程的建设达成合作共识，实现优势互补，提升双方的经济效益和社会效益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：包括但不限于电力线路的规划设计、设备采购、施工安装、调试运行等。
三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责工程的整体规划、设计、施工及后期维护。
2. 甲方提供工程建设所需的土地、环境等条件，乙方负责工程的实施。
3. 双方共同确定工程的技术标准和质量要求，确保工程的安全性和稳定性。
四、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 合作期满后，双方可协商续签协议或签订新的合作协议。
五、资金与支付1. 双方按照工程实际进度结算工程款，具体支付方式和时间节点在补充协议中约定。
2. 乙方需提供相应的发票和财务凭证，甲方按照约定支付款项。
六、权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方履行本协议的情况；（2）甲方有义务按照约定提供工程所需的条件；（3）甲方有义务按照约定支付工程款。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权获得约定的工程款项；（2）乙方有义务按照约定完成工程建设任务；（3）乙方有义务保证工程的安全性和稳定性；（4）乙方应定期向甲方报告工程进展情况。
七、违约责任1. 若甲方未按照约定提供工程所需的条件或支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按照约定完成工程建设任务或保证工程的安全性和稳定性，应承担违约责任。
电力工程承包合同范本(精选14篇)
电力工程承包合同范本（精选14篇）电力工程承包合同范本篇1甲方：乙方：某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥（元。
）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
电力工程安装合同范本4篇
电力工程安装合同范本4篇篇1电力工程安装合同范本甲方：__________（委托方名称）地址：__________电话：__________传真：__________邮编：__________乙方：__________（承包方名称）地址：__________电话：__________传真：__________邮编：__________经双方友好协商，甲方承担电力工程项目，乙方作为承包方，承担该项目的电力工程安装任务。
为保证合同履行的顺利进行，双方达成如下协议：一、合同项目内容1. 项目名称：___________________2. 施工地点：___________________3. 合同价格：___________________4. 工程范围：包括但不限于电缆敷设、配电柜安装、电力设备调试等工作。
5. 工期：合同签订后____个月内完成。
二、合同条款1. 甲方应提供相关的项目资料、工程图纸等材料给乙方，确保乙方安装施工的准确性。
2. 乙方应按照相关标准和要求，完成工程安装任务，确保工程质量和安全。
3. 甲方应按照合同约定的时间节点支付款项给乙方，逾期支付的，需按照约定支付一定比例的违约金。
4. 双方合作期间如有任何技术、质量问题，应及时沟通解决，确保项目顺利推进。
5. 合同履行过程中如遇不可抗力因素，应及时通知对方并协商解决方案。
三、合同履行方式1. 甲方应在合同签订后__日内支付合同总金额的____%作为预付款，剩余款项在工程结束后__日内结清。
2. 工程安装期间，乙方需定期向甲方汇报工程进度和质量情况，确保双方对工程进展有清晰的了解。
3. 合同结束后，双方应共同进行验收，确认工程的完工情况，并签署竣工验收报告。
四、违约责任1. 如一方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
2. 若一方严重违约，影响项目正常进行的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相关责任。
电力改造工程合同范本6篇
电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟对_________（以下简称“电力改造工程”）项目进行改造，现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：电力改造工程。
1.2 项目地点：_________。
1.3 项目内容：_________。
1.4 项目进度计划：_________。
第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________，具体支付方式如下：（1）首期支付：在签订本合同后_________日内支付_________万元；（2）中期支付：_________；（3）尾款支付：_________。
第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金，保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。
3.2 若项目未按期完成或出现质量问题，乙方有权利扣除保证金作为赔偿，甲方也应就此承担相应的法律责任。
第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程，否则应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求，若发现质量问题，应立即进行整改，未能整改的，应承担相应的责任。
第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行，若出现故障，应及时维修或更换，并承担相应的费用。
5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务，包括协助解决设备运行问题和维护。
第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容，需经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。
第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。
7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权，若因此引起的纠纷，由乙方承担全部责任。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人（签名）：_____委托代理人（签名）：__________年_____月_____日 _____年_____月_____日电力工程合同范本（二）甲方：_____乙方：_____一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包形式：包工包料四、工程内容五、工程造价本工程合同预算价为_____元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_____元，在进行开工时再付工程预付款_____元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_____月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_____(大写)元。
变压器油化试验费每台_____(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：(1)提交_____仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方(签章)：_____ 乙方(签章)：_____ 签订地点：_____ 签订地点：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日电力工程合同范本（三）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据_____电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人（签名）：_____委托代理人（签名）：__________年_____月_____日 _____年_____月_____日电力工程合同范本（四）第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义：_____1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表：_____甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方)：_____《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。