索赔工期、费用、利润的辨别
承办人索赔工期、费用、盈利法则：12
承办人索赔工期、费用、盈利法则：12
引言
本文档旨在以简单且不涉及法律复杂性的方式解释承办人对于工期、费用和盈利的索赔法则。
请注意，以下内容只作为指导，并且未确认的引用内容不在本文档中引用。
工期索赔法则
1. 如果工期延误是由业主方的原因造成的，承办人有权要求适当的工期赔偿。
2. 承办人在向业主提出工期索赔时，应提供详细的证据支持，如工程计划、相关沟通记录等。
3. 工期索赔应包括实际损失的计算，如延误造成的额外人工和材料费用等。
费用索赔法则
1. 承办人有权要求业主支付合理的额外费用，如果这些费用是由于业主要求的变更或未能提供必要的资源造成的。
2. 在提出费用索赔时，承办人应提供详细的费用清单和理由，以支持其索赔要求。
3. 费用索赔应包括额外人工、材料和设备的成本，同时也应考虑到延误对项目进度的影响。
盈利法则
1. 承办人有权要求适当的盈利，以弥补合同履行期间的风险和努力。
2. 盈利应基于合同中约定的利润率或其他商业约定，并应合理且可被合同文档证明。
3. 承办人应通过与业主的协商来确定适当的盈利金额。
总结
本文档提供了关于承办人对于工期、费用和盈利的索赔法则的简要概述。
承办人在索赔过程中应提供详细的证据和清晰的计算，以支持其索赔要求。
所有索赔应基于合同约定，并通过与业主的协
商得出适当的解决方案。
请在具体情况下咨询法律专业人士以获取准确和适用的法律建议。
工程施工合同索赔分类包括
工程施工合同索赔分类包括工程施工合同索赔是合同执行过程中常见的问题，它涉及到合同双方对合同条款的理解和执行的差异，以及不可预见的外部因素对工程进度和成本的影响。
根据索赔的原因和性质，可以将工程施工合同索赔分为以下几类：1. 设计变更索赔：当项目设计在施工过程中发生变化，导致施工方需要额外的工作量或成本时，施工方可以提出设计变更索赔。
这类索赔通常需要提供设计变更的详细记录、影响评估报告以及相应的成本增加证明。
2. 工期延误索赔：如果由于业主方的原因导致工程进度延误，施工方可以提出工期延误索赔。
这可能包括业主未能按时提供场地、材料供应延迟、设计审批延迟等。
索赔时需提供延误的具体原因、影响的工期长度以及由此产生的额外成本。
3. 不可抗力索赔：不可抗力事件，如自然灾害、战争、政府行为等，可能导致工程暂停或终止。
在这种情况下，施工方可以提出不可抗力索赔，要求免除或减轻因不可抗力事件导致的合同义务。
4. 材料和设备价格变动索赔：在合同执行期间，如果材料和设备的价格发生显著变动，超出了合同规定的价格波动范围，施工方可以提出价格变动索赔。
索赔时需提供市场价格变动的证据和对成本的影响评估。
5. 工程量增加索赔：如果实际施工过程中发现工程量超出了合同约定的范围，施工方可以提出工程量增加索赔。
这通常需要提供详细的工程量清单、现场测量记录和额外工程量的成本计算。
6. 质量问题索赔：如果施工方认为业主方提供的材料或设备存在质量问题，影响了工程质量，可以提出质量问题索赔。
索赔时需提供质量检测报告、问题描述以及修复或更换的成本估算。
7. 第三方责任索赔：如果第三方的行为对工程造成了影响，如邻近工地的施工影响了本工程的进度或安全，施工方可以提出第三方责任索赔。
索赔时需提供第三方行为的证据和对工程的影响评估。
8. 利润损失索赔：如果由于业主方的违约行为导致施工方未能实现预期利润，施工方可以提出利润损失索赔。
这类索赔通常需要提供合同利润的计算依据和实际利润与预期利润的差额。
什么是工期索赔和费用索赔？它们的计算方法是什么？
什么是⼯期索赔和费⽤索赔？它们的计算⽅法是什么？建设⼯程项⽬出现⼯期延误时有发⽣，有发包⼈的原因，也有承包⼈⾃⾝的原因，还有可能是客观原因导致。
为合理控制施⼯成本,⼯期索赔则显得愈发重要。
索赔⼯作的好坏直接影响到⼯程经济效益, 同时也是反映项⽬管理⽔平的重要⽅⾯。
保标招标⽹⼩编将对⼯程延误的因素以及索赔的要点进⾏研究分析，以飨读者。
索赔⼀般分为⼯期索赔和费⽤索赔两种。
费⽤索赔：通常情况下因不可抗⼒发⽣损失时，现场已完⼯程、已到场材料的损坏有发包⽅负责，施⼯⽅⾃有或租赁使⽤的机械、材料等损失由施⼯⽅负责，不可抗⼒发⽣后现场清理的费⽤是否发包⽅负责的，承包⽅另外要求的赔偿⼀般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予⽀持⼯期索赔：通常情况下发⽣不可抗⼒的时候⼯期是可以顺延的。
另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关⼯期索赔和费⽤索赔包括的范围。
⼯期索赔的计算⽅法：1、⽹络分析法，⽹络分析法通过分析延误前后的施⼯⽹络计划，⽐较两种⼯期计算结果，计算出⼯程应顺延的⼯程⼯期；2、⽐例分析法，通过分析增加或减少的单项⼯程量（⼯程造价）与合同总量的⽐值，推断出增加或减少的⼯程⼯期；3、其他⽅法，现场施⼯中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔⼯期，也可以通过发包⽅与承包⽅协议确定索赔的⼯期；费⽤索赔的计算⽅法：1、总费⽤法：通过计算出单项⼯程的总费⽤，减去单项⼯程的合同费⽤，剩余费⽤为索赔的费⽤；2、分项法：按照⼯程造价的确定⽅法，逐项进⾏⼯程费⽤的索赔。
可以按⼈⼯费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费⽤。
总的来说，⼯期索赔和费⽤索赔是相对不同主体来说的承包商⼀般都是⼯期索赔，⽽业主则是费⽤索赔。
两者都是合同在进⾏的⼀种附加条件。
承包人索赔工期、费用、利润口诀：7.28
《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款
承包人索赔工期、费用、利润表工程经济P280 7.28
赔一项：
异常气候、不可抗，只赔工期无费润。
法变价调、二提前，只赔费用无期润。
（发包人要求提前交付材料设备、提前竣工）---
赔两项：
不利物质与文物，期费皆赔无利润。
贱因试败缺陷损，只赔费用和利润。
赔三项：发包人和监理之因
10、11提供----资料错误致损返，材设不符合同求；
12、13、14工程延期与暂停，暂停之后难复工；
15、16、17---建因致质（工程质量）不达标、（监理）隐蔽重检符要求、贱人竣前用已收，致使贵人费用增。
承办方索赔工时、费用、收益口诀：3
承办方索赔工时、费用、收益口诀：3.30
概述：
本文档旨在为承办方提供一种简单而有效的方法来索赔工时、费用和收益。
这个方法被称为“3.30口诀”，并且只包含三个关键步骤。
步骤一：了解索赔类型
在开始索赔之前，承办方需要清楚了解索赔类型。
这包括工时索赔、费用索赔和收益索赔。
确定所处的索赔类型将有助于确定索赔的具体方向和策略。
步骤二：收集证据
为了成功地进行索赔，承办方需要收集充分的证据支持。
这可能包括合同、记录、文件、照片等。
确保保存并整理好这些证据，以便在需要时能够方便地提供给相关方。
步骤三：明确索赔要求
最后，承办方需要明确索赔的要求。
这包括具体的工时、费用和收益数额，以及索赔的原因和依据。
清晰明确的索赔要求将有助于提高索赔的可信度和成功率。
总结：
通过遵循“3.30口诀”，承办方可以更加有序和有效地进行索赔工时、费用和收益。
记住，清楚了解索赔类型、收集充分的证据，以及明确索赔要求是关键步骤。
祝您在索赔过程中取得成功！。
承包人索赔工期、费用、利润口诀：7
承包人索赔工期、费用、利润口诀：7.28
在《标准施工招标文件》中，合同条款规定了可以合理补偿承包人索赔的条款。
这些条款包括工期、费用和利润等方面。
下面将对这些条款进行详细介绍。
工期方面，可以根据以下情况进行赔偿：1.异常恶劣的气
候条件；2.不可抗力；3.法律变化引起的价格调整；4.发包人
要求承包人提前交付材料和工程设备；5.发包人要求承包人提
前竣工；6.施工过程发现文物、古迹以及其他遗址化石钱币或
物品。
对于这些情况，如果只赔工期，则不需要赔偿费用和利润。
如果出现以下情况，则需要赔偿费用和利润：1.承包人遇
到不利物质条件；2.发包人的原因导致试运行失败的；3.发包
人原因导致的工程缺陷和损失。
这些情况被称为“赔两项”。
如果出现以下情况，则需要赔偿工期、费用和利润，被称为“赔三项”：1.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求；
2.发包人提供资料错误，导致承包人的返工或造成工程损失；
3.发包人的原因造成工期延误；
4.发包人原因引起的暂停施工；
5.发包人原因造成暂停施工后无法按时复工；
6.发包人原因造
成工程质量达不到合同约定验收标准的；7.监理人对隐蔽工程
重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的；8.发包人在
全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的。
总之，在施工过程中，如果出现以上情况，承包人可以根据合同条款进行合理补偿。
建筑施工合同中索赔
建筑施工合同中索赔在建筑施工过程中，合同索赔是一种常见的法律行为。
合同索赔是指在合同执行过程中，由于对方违约或者客观原因导致自身权益受到损害，依据合同约定和相关法律法规，向对方提出经济赔偿或者工期顺延的要求。
合同索赔的目的在于维护合同双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。
本文将从建筑施工合同索赔的类型、条件、程序和注意事项等方面进行探讨。
一、建筑施工合同索赔的类型1. 工期索赔：由于对方原因导致工程进度延误，要求赔偿由此产生的经济损失。
2. 费用索赔：由于对方原因导致工程成本增加，要求赔偿由此产生的经济损失。
3. 质量索赔：由于对方原因导致工程质量不符合合同约定，要求赔偿由此产生的经济损失。
4. 材料索赔：由于对方原因导致材料质量、数量不符合合同约定，要求赔偿由此产生的经济损失。
5. 设备索赔：由于对方原因导致设备损坏、停工等损失，要求赔偿由此产生的经济损失。
6. 人工索赔：由于对方原因导致人工成本增加，要求赔偿由此产生的经济损失。
7. 损失索赔：由于对方原因导致工程遭受损失，要求赔偿由此产生的经济损失。
二、建筑施工合同索赔的条件1. 合同双方已签订有效的建筑施工合同。
2. 对方存在违约行为或者客观原因导致自身权益受损。
3. 损失赔偿金额和工期顺延时间可以明确计算。
4. 符合合同约定和相关法律法规。
三、建筑施工合同索赔的程序1. 收集证据：整理合同文件、施工记录、通信往来等证据，证实对方违约或者客观原因存在。
2. 发出索赔通知书：在发现对方违约或者客观原因后，及时发出索赔通知书，明确索赔要求和依据。
3. 协商解决：与对方进行协商，争取达成一致的赔偿方案。
4. 未能协商解决：在协商无果的情况下，可以向有关部门申请调解或仲裁，必要时可以向人民法院提起诉讼。
四、建筑施工合同索赔的注意事项1. 熟悉合同条款：在签订合同时，要仔细阅读合同条款，明确双方的权利和义务。
2. 及时发出索赔通知书：在发现对方违约或者客观原因后，要及时发出索赔通知书，确保索赔权益。
监理合同里面补偿工期费用利润记忆窍门
监理合同里面补偿工期费用利润记忆窍门首先啊，说到补偿工期和费用，你可得明白一件事，工期延误这一事儿，说白了，就是有啥原因让工程拖了后面的进度。
比如，天气不配合，材料迟迟没到，或者是施工单位临时出啥乱子，反正工期一拖就是拖。
此时，监理公司得出了个解决方案——补偿。
什么意思呢？就是你拖了，我补给你点儿时间，工期往后推，时间嘛，可以说是“软性的货币”，不是你拿来花，但至少能多点儿喘息的机会。
咋补偿呢？补偿工期嘛，工期延误几天，那你就能多安排几天工作，直到达到合同约定的完工时间。
工期补偿了，费用呢？这也是个焦点问题。
你拖了工期，别以为监理公司就坐视不管，哼，想得美。
费用补偿要看原因，如果是不可抗力的因素，比如天公不作美，台风来了啥的，那就可以向业主申请费用补偿了。
可若是你这施工方自己搞了个不大不小的乌龙，比如设备不按时进场啊，或者材料采购这事儿没做好啊，那就是“自作自受”，监理是不会让你轻松脱身的，可能还得给你加点儿罚款。
至于利润，大家常常觉得这是个麻烦事。
其实利润这个事儿，真是像个“老狐狸”，看着不咋地，但能玩的花样多了去了。
补偿的利润是什么呢？就是你拖了时间，工期耽误了，作为施工方来说，延长的这段时间，你原本应该赚的钱，怎么算？还得从监理公司那儿讨回来。
补偿利润是对你因为工期延误而导致的利润损失进行的补偿。
你拖了工期，原本赚的该是A，现在拖了变成B，少了部分，这部分也要算进去。
这部分的利润补偿，通常得看具体情况，有时是按每天的单价来算，有时则根据总费用的比例来调整。
怎么算就是“损失补偿”。
说实话，要真想记住这些，别太纠结于细节，也别想着一口吃个胖子，轻松记住几个“关键词”就行。
比如“拖延工期 = 补偿工期”，这很简单吧？再比如，“不可抗力 = 补偿费用”。
一听见天气不好，哎呀，台风来了，工期延了，那就直接记住：工期延了，费用补偿。
利润嘛，大家可以这样记：工期拖得长，利润少，那就找补偿。
这些东西吧，越简单越能记住。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工期延误，在什么情况下承包人可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔
工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。
因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。
但是，不是所有工期延误的情况，承包人都可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔。
按照造成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。
其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。
计划进度和定额工期是工期延误的参照物。
一、甲方原因
指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。
包括：
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件。
比如拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续，比如未办理开工证等，导致建设行政主管部门勒令停工的。
以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。
但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。
甲方违约，未造成全面停工的，还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。
甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张工期顺延、费用索赔和利润索赔。
二、甲方风险
包括：
1、不利地下条件。
2、甲方指定分包以后，由分包人造成的工期延误。
甲方指定分包，如果由甲方直接与分包单位签订分包合同，则承包人无需承担因分包人造成的工期质量责任。
如果由承包人与分包人签订分包合同，则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任。
此种情况造成的工期延误，承包人可以主张工期顺延和费用损失
三、工程变更
包括因设计变更、施工方案变更、新增工作变更等导致的工期延误。
由此引起的等待变更指令、协商、为变更施工所做的准备，材料采购，机械设备准备等，造成的工期延误，承包人可以请求工期顺延和费用增加。
四、自然风险
由于不可抗力的地震、台风、暴雨、冰冻等造成的工期延误。
承包人仅能提出工期顺延，不能请求费用索赔。
五、第三方原因
属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件，造成的工期延误。
比如因奥运会政府
要求停工。
承包人仅能提出工期延误，不能提出费用索赔。
六、乙方原因
由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应当按照合同约定向发包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失。
尽管客观上发生了承包人可以请求工期顺延、费用索赔和利润索赔的工期延误情况，还有待于承包人举证证明。
司法实务中，如果承包人不能举证证明发生工期延误的原因，则推断工期延误是由承包人造成的。