装修合同答辩状
装修合同答辩状范本7篇

装修合同答辩状范本7篇篇1答辩人(以下简称装修方):_______________装饰工程有限公司住所地:__________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________关于原告提出的关于装修合同的诉讼,现答辩人提出如下答辩状。
一、答辩事项概述针对原告提出的装修合同违约诉讼,答辩人坚决否认原告的诉讼请求。
答辩人认为,本合同在签订及履行过程中,答辩人始终遵循了合同约定,并无任何违约行为。
同时,答辩人在装修工程中,始终以质量为核心,遵循行业规范,保证了工程的顺利进行。
因此,答辩人请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
二、答辩具体内容和理由(一)合同签订合法合规答辩人与原告签订的装修合同,是在双方充分协商、平等自愿的基础上达成的。
合同内容符合相关法律法规的规定,不存在任何不合法、不合规的情况。
(二)合同履行情况良好在合同履行过程中,答辩人始终按照合同约定进行装修工作,保证了工程的进度和质量。
答辩人对于原告提出的要求和建议,均予以积极回应并进行了相应的调整和改进。
同时,答辩人也严格按照合同约定与原告进行沟通和交流,保证了信息的及时传递和反馈。
(三)不存在违约行为答辩人在本次装修工程中,始终遵循合同约定和行业规范,不存在任何违约行为。
对于原告提出的所谓违约情况,答辩人认为并无事实依据,是原告对合同理解有误或存在误解。
(四)工程质量保障答辩人在本次装修工程中,始终坚持以质量为核心,严格遵守行业规范,保证了工程的优质完成。
工程经过严格的验收程序,质量符合合同约定和相关标准。
三、证据清单及说明1. 装修合同:证明答辩人与原告签订的装修合同内容合法、合规,双方权利义务明确;2. 工程进度记录:证明答辩人在合同履行过程中,按照合同约定进行装修工作,保证了工程进度;3. 沟通记录:证明答辩人与原告在合同履行过程中,保持良好的沟通与交流,及时传递和反馈相关信息;4. 工程验收报告:证明工程经过严格的验收程序,质量符合合同约定和相关标准;5. 其他相关证据:证明答辩人在本次装修工程中,始终遵循行业规范,保证了工程的顺利进行。
装修合同纠纷答辩状

装修合同纠纷答辩状尊敬的法官:我是被告方×××(以下简称“被告”),就原告提起的装修合同纠纷一案,我谨向法庭提交本答辩状,以对原告提出的诉讼请求作出答辩。
一、案件背景我与原告于xxxx年xx月签署了一份装修合同,约定我将负责对原告所居住的房屋进行装修工程,双方就价格、工期等事项达成了一致。
二、争议焦点1.工程质量问题:原告声称我提供的装修工程质量存在问题,要求我承担相应的修复费用。
2.未按时交工:原告指控我未按照合同约定的工期完成工程,要求我支付违约金。
三、答辩意见1.关于工程质量问题首先,我承认在装修工程中可能存在一些细微的瑕疵,但这些问题并不影响房屋的正常使用或功能。
装修工程是一项复杂而细致的工作,难免会有一些小问题出现。
根据行业惯例,这些小问题可以通过日后协商解决,而无需采取法律手段解决。
其次,我在工程进行过程中,遵循了合同约定的工作标准,并采用了符合行业要求的材料和工艺。
同时,我还请来了具备丰富经验的专业人员进行施工,以确保工程质量。
最后,我提议法庭可以委托公正的第三方专家进行工程质量鉴定,以确定我所提供的装修工程是否符合约定质量要求。
2.关于未按时交工根据装修合同,我和原告双方约定了合理的工期。
但是,由于合同签署后发生了一些不可抗力的因素,如天气变化、材料供应问题等,导致施工工期受到一定的影响。
这些因素超出了我的预料范围,也无法通过合理的管理和努力来避免。
在施工过程中,我积极与原告进行沟通,并及时告知施工进度的变化情况。
我对于施工工期的延误也深感遗憾,但我并未故意违反合同约定延长工期。
四、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第七十五条的规定,合同当事人应当按照约定履行自己的义务。
同时,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条的规定,法院为了查明案件事实,可以采取调查鉴定、勘验、讯问等方法。
综上所述,我对被告提出的诉讼请求提出如下答辩意见:1.对于工程质量问题,建议法院委托第三方专业机构进行鉴定,以确定是否存在违约情况。
有关装修合同答辩状范本

有关装修合同答辩状范本答辩人(以下简称甲方):[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[公司法定代表人姓名]被答辩人(以下简称乙方):[业主姓名]地址:[业主地址]联系方式:[业主联系电话]根据甲乙双方签订的装修合同,现乙方就相关争议向甲方提出答辩,甲方针对乙方的答辩提出如下答辩状。
一、答辩事项概述答辩人(甲方)与被答辩人(乙方)就装修合同纠纷事宜展开答辩。
答辩事项涉及合同执行过程中的争议点,包括但不限于工程质量、工程进度、费用结算等方面的问题。
甲方将依据合同条款及相关法律法规进行答辩。
二、答辩具体内容(一)工程质量问题答辩人(甲方)严格按照合同约定进行装修施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
针对乙方提出的工程质量问题,甲方将进行逐一核实,并根据实际情况采取相应措施进行整改。
如因乙方提供的设计方案或材料质量问题导致的工程问题,甲方将不承担责任。
(二)工程进度问题装修工程进度受到多种因素影响,包括设计变更、材料供应等。
答辩人(甲方)在项目实施过程中,始终按照合同约定及实际情况调整工程进度,并及时与乙方沟通。
如因乙方原因导致工程进度延误,甲方将依据合同条款进行索赔。
(三)费用结算问题根据合同约定,装修费用按照实际完成工程量进行结算。
答辩人(甲方)在项目实施过程中,将严格按照预算及变更签证制度进行费用控制。
针对乙方提出的费用结算问题,甲方将依据合同条款及相关凭证进行核实,确保费用结算的公正、合理。
(四)其他争议问题除上述事项外,双方在合同执行过程中还可能存在其他争议问题。
答辩人(甲方)将依据合同条款及相关法律法规进行答辩,寻求双方共赢的解决方案。
三、法律依据及证据(一)法律依据本答辩状依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规进行编写,确保答辩事项合法、合规。
(二)证据1. 装修合同:证明甲乙双方签订的装修合同内容及双方权利义务;2. 工程验收报告:证明工程质量及进度情况;3. 工程变更签证:证明因设计变更、材料供应等因素导致的工程变更情况;4. 费用结算凭证:证明双方费用结算的依据及实际情况;5. 其他相关证据:包括现场照片、沟通记录等,以证明答辩事项的实际情况。
有关装修合同答辩状范本3篇

有关装修合同答辩状范本3篇篇1答辩人(以下简称甲方):[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[公司法定代表人姓名]被答辩人(以下简称乙方):[业主姓名]地址:[业主地址]因乙方对甲方装修合同提出异议,甲方现进行答辩如下:一、答辩背景甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订装修合同,约定甲方为乙方进行住宅装修工程。
在合同履行过程中,乙方对甲方提出多项异议,甲方在核对相关证据及合同条款后,现就此提出答辩。
二、答辩主要内容(一)关于装修质量标准问题答辩人认为,本案所涉装修工程已严格按照双方签订的装修合同及国家相关标准进行施工,工程质量符合合同约定。
答辩人在施工过程中,始终遵循诚实信用原则,尽力确保工程质量。
答辩人提供的服务和产品质量有保证,不存在质量问题。
(二)关于工程进度问题答辩人认为,在施工过程中,由于工程量较大且施工环境复杂,工程进展受到一定影响。
但答辩人已尽最大努力按照合同约定完成工程进度。
答辩人愿承担因自身原因导致的工期延误责任,并采取相应措施予以补救。
同时,乙方也应理解施工过程中可能遇到的不可抗力因素。
(三)关于合同变更问题答辩人指出,在合同履行过程中,乙方提出多项变更要求。
根据双方签订的装修合同约定,合同内容的变更需经双方协商一致并签订书面变更协议。
对于乙方提出的变更要求,答辩人已尽最大努力满足,但部分变更内容因客观原因无法实施。
在此情况下,答辩人及时与乙方沟通并说明原因,双方应共同协商解决。
(四)关于违约责任问题答辩人认为,在合同履行过程中,答辩人已尽最大努力完成合同约定的事项。
如因甲方原因导致违约,答辩人愿承担相应责任。
但如因乙方原因导致违约,乙方应承担相应违约责任。
双方应共同遵守合同约定,维护合同双方的合法权益。
三、证据清单及说明(一)证据一:双方签订的装修合同及附件,证明双方约定的权利义务关系;(二)证据二:施工图纸、技术资料及文件,证明答辩人按照合同约定进行施工;(三)证据三:工程验收报告及质量鉴定报告,证明工程质量符合合同约定;(四)证据四:工程变更协议及沟通记录,证明双方就合同变更进行协商并达成一致意见;(五)证据五:其他相关证据材料。
装饰装修合同纠纷答辩状(2024精)

装饰装修合同纠纷答辩状引言尊敬的法官:前期的合同签订及履行情况于年月日,本人与原告签订了装饰装修合同,双方商定对原告的房屋进行装修,合同金额为元。
按照合同约定,本人支付了50%的款项作为定金,并与原告约定于年月日开始装修,合同规定工期为天。
在装修期间,本人始终保持与原告的良好沟通,并按时支付了合同约定的进度款项,确保了双方的权益。
装修工程进行到一半时,因材料供应商原因导致停工一周左右,但双方已商定将工期顺延4天,并且未因此产生任何经济纠纷。
发生的纠纷及原因在装修接近尾声之际,原告突然发生变卦,要求对某些装修项目进行额外收费。
本人经过核查发现,这些项目已经在装修合同中明确定价,且已经支付定金及进度款项,不应再有额外费用。
然而,原告坚持要求支付额外费用,并威胁称如果不支付,将不会继续完成剩余装修工程。
鉴于工程已进入收尾阶段,为避免长时间的延迟和次生损失,本人不得不暂时接受了原告的要求并支付了额外费用,但本人仍然坚持认为这些费用并非本人责任。
本人的主张及证据首先,本人坚持认为装修合同中已明确定价的项目不应再有额外费用。
我已经支付了合同中规定的定金和进度款项,并且合同中没有约定任何额外费用的情况。
其次,本人在装修过程中始终与原告保持了良好的合作与沟通,积极配合并按时支付款项。
我相信这已经证明了本人的诚意与合作态度,并且进一步证明了本人履行了合同中的义务。
最后,我还提供了与原告的交流记录及支付凭证作为证据。
这些证据清楚地显示了双方在装修过程中的沟通与约定,以及我已经按时支付的相关款项。
诉讼请求1.认定装饰装修合同中已明确定价的项目不应再有额外费用;2.就我已经履行的合同义务,要求原告归还我支付的额外费用;3.拒绝原告要求的进一步支付额外费用的要求;4.要求原告按照合同约定完成剩余装修工程;5.如有需要,要求法庭从权益保护的角度进行适当调解。
结束语在本案中,我作为被告始终本着诚实守信的原则,履行了合同中的义务。
装修合同答辩状范本8篇

装修合同答辩状范本8篇篇1答辩人:[答辩人姓名或公司名称]地址:[答辩人地址]法定代表人:[公司法定代表人姓名]联系方式:[电话、邮箱等联系方式]尊敬的前庭与审判长、审判员:关于原告提出的关于装修合同的诉讼,我们根据事实和法律,作出如下答辩。
答辩状内容如下:一、答辩人对本案的基本看法我们尊重法院及诉讼双方,我们认为法律是解决纠纷的最高准则。
对于原告的起诉,我们已经仔细阅读,并对相关情况进行了详细的研究和审查。
我们将会全面配合法院的工作,尊重法院的判决结果。
答辩的目的并非在于争议输赢,而是希望双方在法律的框架内解决问题。
我们的目标是通过合作与协商找到最合适的解决方案。
然而,我们必须指出的事实是,原告在起诉时所提出的部分事实并不准确,部分诉求在法律上并不成立。
我们将基于事实和法律进行答辩。
二、关于装修合同的争议事实及答辩理由(一)合同执行情况概述答辩人与原告签订的装修合同明确规定了双方的权利和义务。
自合同签订以来,我们一直按照合同约定进行工作,尽力确保工程的顺利进行。
然而,原告在合同履行过程中存在部分违约行为,对此我们将依法提出答辩。
(二)具体答辩事项列举1. 关于工程进度问题:我们严格按照合同规定的时间节点进行工作,但由于原告未能及时提供必要的配合和支持,导致工程进度受到了一定影响。
我们将提供相关的证据材料以证明我们的工作符合合同约定。
2. 关于工程质量问题:我们始终坚持高标准、严要求的工程质量标准,所有工程均经过严格的质量检测,并符合合同约定和相关行业标准。
我们将提供质量鉴定报告以证明我们的工程质量符合要求。
3. 关于合同变更问题:原告在合同履行过程中提出部分变更要求,我们已按照合同约定尽力满足,但原告未按照合同约定支付相应的变更费用。
我们将要求原告按照合同约定支付相应的费用。
(三)答辩理由的法律依据及证据支持我们将依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行答辩,并提供相关证据材料以支持我们的答辩理由。
装修工程合同纠纷答辩状范文

装修工程合同纠纷答辩状范文我是本案的被告,针对原告提出的装修工程合同纠纷,我在此提出以下答辩意见。
一、关于工程质量问题原告指控我公司在装修工程中存在质量问题,但我公司对此表示强烈异议。
我公司在施工过程中严格按照合同约定和相关标准进行操作,确保工程质量符合要求。
我公司在施工过程中与原告保持密切沟通,对原告提出的任何问题都及时进行解答和处理。
我公司在工程完工后,已经按照约定进行了质量检查和验收,原告也签署了验收合格证明。
因此,我公司认为不存在原告所称的质量问题。
二、关于工期延误问题原告指控我公司未按合同约定的时间完成工程,导致其遭受损失。
我公司对此表示异议。
由于疫情影响,我公司在施工过程中遇到了不可抗力因素,这导致了工期的延长。
我公司在遇到不可抗力因素时,已经及时通知了原告,并与其协商调整工期。
原告在得知工期延长的情况后,并未提出异议,反而同意了新的工期安排。
因此,我公司认为不存在原告所称的工期延误问题。
三、关于工程款项支付问题原告指控我公司未按合同约定支付工程款项,但我公司对此表示异议。
我公司在收到原告的付款请求后,已经按照合同约定的时间和方式支付了工程款项。
我公司在支付工程款项时,已经扣除了因原告原因导致的额外费用。
我公司在支付工程款项后,已经向原告提供了相关的支付凭证。
因此,我公司认为不存在原告所称的工程款项支付问题。
四、关于违约金问题原告要求我公司支付违约金,但我公司对此表示异议。
我公司在施工过程中并未违反合同约定,因此不存在违约行为。
即使存在违约行为,根据合同约定,违约金的计算方式应为未完成部分的10%,而非原告所主张的全额。
我公司在得知可能存在违约行为后,已经积极采取措施进行补救,尽量减少了原告的损失。
因此,我公司认为不应支付违约金。
我公司认为原告的指控并不成立,请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
同时,我公司保留对原告提出反诉的权利。
此致敬礼![被告名称]。
装修合同应诉答辩状

装修合同应诉答辩状尊敬的法官:您好!我方在此就原告提出的装修合同纠纷一案,提出以下答辩意见:一、关于合同的签订及履行1. 我方承认与原告签订了装修合同,约定由我方负责原告的住宅装修工程。
2. 我方在装修过程中,严格按照合同约定的标准、材料及工期进行施工。
在施工过程中,原告曾提出修改意见,我方均已按照原告的要求进行了调整。
3. 合同约定的工期为X个月,实际施工时间为X个月,未超出合同约定的工期。
原告在起诉状中提到工期延误,实为我方在原告要求修改过程中,为了保证工程质量,适当延长了施工时间。
4. 合同约定的装修费用为人民币XX万元,实际支付金额为人民币XX万元,原告在起诉状中提到装修费用超标,实际上是因为原告在装修过程中不断增加项目,导致装修费用增加。
二、关于质量问题1. 我方承认在施工过程中,确实存在一些质量问题。
但这些问题均在合同约定的保修期内得到了及时的修复和解决。
2. 原告在起诉状中提到的质量问题,部分是因为原告在使用过程中不当操作导致的,部分是因为合同约定的保修期已过,我方不再承担修复责任。
三、关于违约责任1. 我方承认在合同履行过程中,存在一定的违约行为。
但原告在起诉状中提到的违约行为,部分是因为原告未履行合同约定的付款义务导致的。
2. 根据合同约定,原告应按照工程进度支付装修费用。
但原告在合同履行过程中,未能按时支付款项,导致工程进度受到影响。
四、关于赔偿损失1. 原告在起诉状中提到因装修质量问题导致经济损失,但未能提供充分证据证明损失的具体金额。
我方认为,原告的经济损失与装修质量问题并无直接因果关系。
2. 即使存在经济损失,也应在合同约定的范围内由原告承担。
我方在合同履行过程中,已按照原告的要求进行了修改和修复,未侵犯原告的合法权益。
综上,我方请求法院依法驳回原告的诉讼请求,或根据合同约定及相关法律规定,对我方不应承担的责任进行适当减轻。
谢谢。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
装修合同答辩状装修合同答辩状1答辩人:身份证号码:地址:被答辩人:身份证号码:地址:答辩人就被答辩人提起的提供劳务者受害责任纠纷一案,具体答辩如下:一、被告黄余明应当承担赔偿责任《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定:雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。
被答辩人在被告黄余明承包的工程中干活,被答辩人与被告黄余明形成雇佣关系。
对于被答辩人在从事雇佣活动中遭受的人身损害,被告黄余明作为雇主,存在选任不当、疏于监督管理的过错,应当承担赔偿责任。
二、被答辩人自身存在一定过错作为雇员的被答辩人,在从事雇佣活动中因自身没有尽到安全注意义务致使自己从三楼摔下受伤,自己有一定的过错,应减轻被告黄余明的赔偿责任。
三、答辩人不应承担赔偿责任。
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定:承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。
但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任。
被告黄余明以包干价的形式承包了答辩人位于大鹏山庄东六巷三号的房屋装修工程后,被告黄余明再口头雇佣被答辩人进行房屋装修工作。
因此,答辩人与被告黄余明是承揽合同关系,被告黄余明与被答辩人是雇佣关系,答辩人与被答辩人之间不存在直接的雇佣关系。
被告黄余明虽然没有在劳动部门申请从业资质,没有提供相应的资质证书,但被告黄余明已经从事室内装修的承包事务多年,亦曾承包过类似工程而具备相当施工经验,因此,答辩人有理由认为被告黄余明是具有从事室内装修资质的,答辩人在承包人员的选任上已尽到合理的注意义务。
根据上述法律规定,答辩人属于承揽合同关系中的定作人,而且尽到选任的注意义务,不应承担赔偿责任。
四、答辩人作为定作人,假如在从事房屋装修人员的选任上存在过失,也只是应承担相应的赔偿责任,而不应与被告黄余明共同承担连带责任1、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款“雇员在从事雇用活动中因安全生产事故遭受人身损害的,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。
”但是答辩人将房屋装修的劳务部分承包给被告黄余明,两者之间应定性为承揽合同关系,而非建设工程合同关系,我国法律目前没有明确的规定把一般的家庭装修纳入建设工程合同的调整对象,因此本案不适用该条法规的连带责任。
2、虽然在《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条“承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业,必须经建设行政主管部门资质审查,取得相应的建筑业企业资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程”的规定,但该《办法》是20xx年5月1日实施的,在20xx 年11月1日国务院颁布的《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发[20xx]24号)第三十三项、第五十六项的规定,已经分别取消了对建筑装饰资质及室内装饰行业企业资质的审查。
3、现今并没有相关法律法规规定个人承揽一般的家庭装饰装修的劳务业务需要资质,也没有明令禁止个人不能承揽家庭装饰装修的劳务业务。
答辩人的房屋装修属于规模较小且投资费用较少的家庭装修,不需要装饰装修资质。
4、本案中,法院应当充分考虑答辩人是否具有一定的选任过失,即便过失成立,法院也应当按照选任过失的大小,将应当承担的赔偿责任按比例从被答辩人应获得的赔偿中划分出来,而不能笼统的与被告黄余明一起承担连带责任。
此致深圳市龙岗区人民法院答辩人:20xx年11月18日装修合同答辩状2答辩人AAA针对原告的诉讼请求,答辩如下:一答辩人认为SSS物业公司并不是本案的适格原告。
根据合同法律关系的相对性原理,与答辩人签定前期物业管理服务协议书的是大连SSS房地产开发有限公司,即使根据该协议书的约定向答辩人主张权利,其主张人必须是合同的相对方大连SSS房地产开发有限公司,不应为协议书以外的第三人。
原告应向答辩人出示相关证据证明其对“KKK”进行物业管理具有合法性。
并出示国家行政管理部门的相关手续,以证明其具有符合法律及行政法规规定的进行物业管理的资质、经营性收费许可等。
二关于物业费的问题1.〈物业管理服务协议〉根据其合同性质应为双务合同。
双方当事人应同时履行各自义务,也就是作为物业公司必须要向业主提供符合双方约定的管理与服务,业主才有按约定缴纳物业费的义务,如果物业公司提供的物业管理服务没有达到双方约定,系违约行为,应由其自行承担违约所产生的法律后果,业主完全有权按〈合同法〉的相关规定行使抗辩权利。
其是对物业管理公司的违约行为依法行使违约救济权的合法行为,2.“KKKK”小区是一个实行封闭式管理的小区,关于这一点从答辩人与大连SSS房地产开发有限公司签定的〈物业管理服务协议书〉中就可以确定。
但答辩人居住的0号楼却不在小区封闭管理的范围之内,是该小区唯一一栋楼梯口面对小区外的建筑。
楼梯口面对公交车终点站,关于6号楼的物业管理问题,业主在06年至今多次找开发公司及物业公司要求解决,物业公司领导答复向总公司反映0号楼问题,对物业费进行协商。
在协商过程中物业公司并未将结果履行告知义务,突然将答辩人起诉,并主张高额滞纳金,其行为违反了〈民法通则〉的诚实信用原则。
3.原告向答辩人所主张的物业管理费中所包含的收费项目中主要应为保安费、保绿费、保洁费以及管理费。
对于保安费,由于6号楼楼梯口在小区外,直接面对海口路,离小区入口30多米远,楼道内经常会有陌生人进入,作为答辩人根本就没有可能得到物业的保安服务。
对于保绿费,6号楼前既没有绿地,也没有假山,答辩人也不属于在小区内居住的居民,因此对于该项费用原告也无权向答辩人主张。
对于保洁费,0号楼楼道内尽管进行了卫生清扫,但扶手、地面及玻璃灰尘遍布,垃圾清理不及时。
对于管理费,由于0号楼临街,导致一楼全部商用,管理混乱,时常发生打架事件,严重影响答辩人的日常生活。
同样一个小区,同样的业主,同样的物业费标准,但是装修合同答辩状3答辩人:地址:法定代表人:被答辩人:地址:法定代表人:______年______月______日,答辩人因收到______人民法院转来——____________关于“_______与_______订立的装修合同纠纷”一案,现依法提出如下答辩意见:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回_____________不合理且不合法的诉讼请求。
事实和理由:一、被答辩人所称答辩人拖延工期这一说法与事实不符。
事实是答辩人按照双方约定内容在合理的工期内完成了装修工程,但被答辩人在验收后以各种理由拒不签定工程验收单。
二、被答辩人所称答辩人安装的_______不符合约定这一说法不符合事实情况。
______部分的安装工程不属于答辩人的工程范围之内,在双方签订的《室内装修工程合同》及《_________》中明确约定了答辩人负责装修的内容,其中没有关于_________安装的约定,_____实际上是被答辩人从另外一家公司购买,并负责安装的。
故答辩人不应对______的问题承担责任。
并且________样式及安装要求完全都是按照于被答辩人的约定安装的,后被答辩人因不满意_______样式要求退还______款是没有任何依据的。
三、被答辩人所称答辩人装修质量不符合约定这一说法与事实不符。
我公司是正规的室内装饰装修公司,装修质量完全符合国家安全标准,在为被答辩人室内装修工程是完全按照双方约定进行的。
改动之处也是经过双方协商之后,经过被答辩人的同意才进行改动的。
固被答辩人要求答辩人退还已付工程款没有任何的事实和法律依据。
综上所述,被答辩人在申请中所称的情况根本不存在,我公司严格按照合同约定为被答辩人提供商铺装修服务。
恳请驳回被答辩人的全部仲裁请求。
此致________________人民法院答辩人:______________________年_____月_____日附:答辩书副本_____份;证据材料______份装修合同答辩状4来源:大象填海:日期:20xx-12-05答辩状答辩人:孙**,女,1953年2月7日出生,住所地为沈阳市沈河区青年大街**室。
答辩人就沈阳市**物业有限责任公司诉答辩人物业管理纠纷一案答辩如下:一、原告不能按照物业合同约定提供物业服务,违约在先。
原告主要存在以下违反物业服务合同的`行为:1、不履行制止并报告不法行为义务。
20xx年6月8日颁布的《物业管理条例》第四十六条规定:“对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为,物业管理企业应当制止,并及时向有关行政管理部门报告。
”沈阳电业房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的《物业管理委托合同》第十八条第二、三款约定:“对业主和物业使用人违反法规、规章的行为,进行教育制止,提请有关部门处理。
业主和物业使用人违法本合同的行为,根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、处罚等措施。
因此,原告负有制止并报告不法行为的义务。
根据规划审批,答辩人所居住的166#大楼一至四层是商业用房,五楼至顶层为住宅用房。
答辩人居住在29层,但楼上却被租赁给了一家模特公司用于商业经营、模特训练等。
模特公司的装修改变了房屋的建筑主体构造,使整个建筑存在安全隐患。
而且更加严重的是,模特公司的经营行为、走“猫步”的噪音对退休在家的原告造成了巨大的影响,严重影响了原告的正常生活。
根据法律规定以及合同的约定,原告应当制止模特公司的违法行为。
但是,在答辩人多次要求原告采取妥善措施解决以上问题的情形下,原告敷衍塞责,拒绝履行自己应当负担的义务。
自03年至今,模特公司已经在答辩人的楼上经营了4年。
2、不履行安全保卫义务。
沈阳**房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的《物业管理委托合同》第十九条第六款约定:“乙方须按下列约定,实现目标管理。
实行保安制度,每天巡查15次,固定设岗两个,保安设备、监控设备24小时运行。
”但是,原告从没有按照合同约定运转监控设备,给居民居住安全造成了隐患。
3、不履行维护公用设施的义务。
沈阳**房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的《物业管理委托合同》第六条、第七条明确约定了原告负有维护公共设施的义务。
但是,原告并没有按照合同约定履行维护义务。
防盗门出现故障后,原告不维修。
过去居民都是刷卡进门,读卡器、防盗门出现故障后,原告不修复,致使防盗门形同虚设。
答辩人所在29层的电梯间门锁被原告员工撬掉后,原告没有维修过,至今仍然在那里空敞着,给整个大楼的安全造成了威胁。
4、不维护消防设施,甚至破坏消防设施。
依据消防法律法规的规定和《物业管理委托合同》,原告应当保障消防设施设备运转正常。
原告非但不履行该项法定义务,甚至破坏消防设施,使整个大楼的消防安全得不到保障。