精编监理员模拟考试388题(含标准答案)
2020年监理员考试题库388题【含答案】
一、单选题
1．质量验收的首要条件是符合（）要求，同时要满足施工工艺标准.建筑工程质量验收统一标准和专业质量验收规范标准。
A.监理规划；
B.施工组织设计；
C.勘察设计文件；
D.专项方案。
正确答案：[C]
2．监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，在开工前及召开（）前编制完成，并报送建设单位。
A.设计交底会；
B.图纸会审会议；
C.第一次监理例会；
D.第一次工地会议。
正确答案：[D]
3．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。
A.上级主管部门；
B.设计单位；
C.建筑施工企业；
D.建设单位。
正确答案：[D]
4．依据《中华人民共和国建筑法》，（）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假.降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.工程监理单位；
B.设计单位；
C.建设主管部门；
D.材料商。
正确答案：[A]
5．（）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的安装所形成的工程实体。
最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案) 一、判断题 1．设计招标方式有（） A．公开招标 B．公开招标、邀请招标 C．公开招标、邀请招标、议标 D．邀请招标、议标 正确答案：[B] 2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。（） A．风力发电站设备 B．陆地和海上油气田设备 C．海洋平台 D．垂直电梯和扶梯 正确答案：[D] 3．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。 A．基准 B．前提 C．基础 D．条件 正确答案：[C] 4．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。（） Y．对 N．错 正确答案：[Y] 5．A公司授权其采购甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书， 甲用此合同书与B公司订立了一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。 A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货 C．由B公司支付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司支付电视机，A公司支付电视机的货款
正确答案：[D] 6．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。 A．当地人民政府 B．人民法院 C．仲裁委员会 D．调解委员会 正确答案：[B] 7．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更 D．工程量变化 正确答案：[B] 8．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。 A．视为撤回仲裁申请 B．视为无仲裁协议 C．缺席裁决 D．移交人民法院判决 正确答案：[C] 9．合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A．主体 B．客体 C．内容 D．事实 正确答案：[A] 10．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。 A．不再承担其他补偿责任 B．返还设计合同规定的定金 C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金 正确答案：[C]
监理员继续教育考试试题汇总
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C
A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C
监理员试题及答案
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
江苏省监理员考试试题及答案
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
2019监理员考试题库完整
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
监理员考试题集(内部培训资料)
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
监理员考试模拟题
水利工程建设监理员考试答题卡 第二部分（建设项目控制） 姓名：学号： 考试分数：阅卷人： 答题要求： 1、请用2B铅笔把所选答案填写在答题卡上，没有带铅笔的请用笔在答案上划“■”，不能 在答题卡上有涂改痕迹。 2、请在答题卡上注意填写考号、考生姓名 一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 二、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
2018监理员考试题
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
监理员考试模拟试题
监理员考试试题 一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（ ） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（ ） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（ ） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（ ） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（ ） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（ ） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定
D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（ ） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（ ） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良 三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（ ） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（ ） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（ ） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（ ） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（ ） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（ ） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（ ） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（ ） 四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。
土建监理员考试试题库及答案(共10套)
监理员考试试题库及答案（共10套） 监理员考试试题库及答案一 单选题 1.当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，这些过程通常称为( )。B A.重要过程 B.关键过程 C.特殊过程 D.预检过程 2.工程质量评定一般要经过( )程序。C A.承包单位自评和监理工程师审批 B.监理工程师评定和质量监督部门核定 C.评定和核定 D.初评和终评 3.( )情况下，工程项目不能竣工验收。D A.主要工艺设备已安装配套，已形成生产能力 B.生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作，能适应投产初期的需要 C.非生产性项目中的房屋已经建成，但电梯未到货，因而不能安装 D.生产、科研性建设项目的主体工程已经完成，但附属配套工程未完成，影响使用 4.监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工，采用( )的质量监控手段要为重要。D A.规定质量监控工作程序 B.指令文件
C.巡查 D.旁站监督 5.生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由( )组织鉴定小组来进行。A A.总监理工程师 B.监理工程师 C.施工单位总工程师 D.建设单位 6.在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经( )审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。B A.业主或建设单位 B.监理工程师 C.质量监督站 D.政府主管部门 7.检查施工现场的测量标桩、建筑物的定位放线及高程水准点是属于( )质量控制。B A.工序 B.事前 C.事中 D.事后 8.设置质量控制点是对质量进行( )的有效措施。B A.分析 B.预控 C.评比
2016年重庆市监理员考试真题
一、单项选择题 1、以下文件中属于建设行政部门规章的是（D） A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例 C．生产安全事故报告和调查处理条例D．建设工程监理企业资质管理管理规定 2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（ C ）的范围内从事建筑活动。 A技术职称 B.岗位 C.执业资格 D.注册 3、工程建设监理是建设监理单位受建设单位的委托，在施工阶段进行的（A ）活动。 A、监督 B、检查 C、执法 D、服务 4、监理的行为主体是（ A ） A、监理单位 B、总监理工程师 C、监理企业法人 D、技术负责人 5、实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有（ B ）工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立委托监理合同。 A、营业执照的 B、相应资质的 C、监理收费较低的 D、甲级 6、《建设工程资料管理条例》规定，未经（A ）签字建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、项目经理 7、工程监理单位应当依法取得相应等级的（ D ）并在资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 页脚内容1
A、机构代码证 B、执业资格证 C、岗位证 D、资质证书 8、工程项目建设监理实行（D）负责制。 A、总经理 B、项目法人 C、项目经理 D、总监理工程师 9、项目监理机构调换监理人员应书面通知（ A ）。 A、建设单位 B、主管部门 C、施工单位 D、建设工程质量监督站 10、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，《重庆市监理员岗位证书》有效期为（C）年 A、1 B、2 C、3 D、4 11、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，监理员（A）建设工程监理合同中任职。 A、只能在一个 B、可在两个 C、可在三个 D、可在多个 12、项目监理机构调换专业监理工程师应通知（A） A、建设单位 B、主管部门 C、施工单位 D、建设工程质量监督站 13、工程项目开工前，监理人员应参加由（A）注册召开的第一次工地会议。 A.建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位 14、《建筑工程质量管理条例》要求，未经（B）签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程师使用或者安装。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、项目经理 页脚内容2
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合 题意) 1.工程建设监理实施需要( )。B A.上级主管部门批准 B.项目法人委托和授权 C.建设单位委托和授权 D.建设主管部门批准 2.《工程建设监理规定》明确了( )。D A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作 3.我国的监理工程师是指( )的一类人。C A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师岗位证书
D.监理单位从事工程技术管理工作 4.不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员 D.单位负责人或技术负责人 5.项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A.审核、签认权 B.复核、确认权 C.检查、监督权 D.批准权 6.监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A.应承担一定的经济责任和法律责任 B.应承担一定的经济责任和民事责任 C.仅承担相应的经济责任 D.仅承担相应的法律责任
7.下列各项工作牛,( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A.审查施工单位提交的施工方案 B.对施工工艺过程进行控制 C.必要时下达停工令 D.做好工程预验收工作 8.施工准备阶段监理工作应包括( )。D A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工 9.下列人员中,( )通常以规划为基本职能。B A.总监理工程师 B.总监理工程师助理 C.总监理工程师代表 D.专业监理工程师 10.( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A
浙江省监理员考试试题
2010年监理员模拟考试五 监理理论与法规（第一套） 四控制实务（第二套） 第五命题组
监理理论与法规（第一套） 一、单项选择题 （每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。） 1．建设监理作为我国建设领域的一次重大改革，从组织体系上改变了传统的建设单位、承包商二元管理体系，形成建设单位-监理-承包商三方以（）为纽带，以提高工程建设水平为目的的、互相协作、制约的新体系。 A、人事部 B、经济合同 C、承发包关系 D经济关系 2.《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位代表（）对施工质量实施监理，并对施工质量承担建立责任。 A、监理单位 B、建设行政主管部门 C建设单位 D、总承包单位 3.违反《建设工程质量管理条例》规定，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，对监理单位处合同约定监理酬金（）别的罚款。 A、1倍 B、1倍以上2倍以下 C、倍 D、2倍 4. 《建设工程质量管理条例》规定，给予单位罚款处罚的，对单位的直接负责的主管人和其他直接责任人员处单位罚款数额（）的罚款。 A、5% B、5%~10% C、20% D、50% 5.建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。 A、30% B、1/3 C、50% D、80% 6．（）对浙江省监理工程师实施统一管理。 A、浙江省建设厅 B、浙江省建筑业管理局 C、浙江省建设监理协会 D、浙江省建筑业协会 7．监理人员不应该泄露所监理工程（）认为需保密的事项。 A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、各方 8．对大、中型工程建设，项目监理机构设子项监理部，可采用（）设置组织形式。 A．按监理子项 B、按监理职能 C、按监理目标 D、矩阵制 9．（）是总监的一项重要工作和职责。 A．负责隐蔽工程验收 B、编写监理实施细则 C、参与工程旁站工作 D、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令
js.土建监理工程师考试复习题
js土建监理工程师复习题 一、是非题： 1、建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理，所依据的基本理论和方法来自建设项目管理学。（对） 2、建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。（对） 3、仅委托施工阶段监理的工程，工程监理单位只能根据委托监理合同和施工合同对施工行为实行监理。（对） 4、工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，要积累足够的技术、经济资料和数据；要实事求是、创造性地开展工作。（对） 5、工程监理单位不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。（对） 6、我国还特别要求监理工程师通过组织协调，使影响监理目标特别是进度目标实现的各方主体有机配合，保证监理工作实施和运行过程顺利。（对） 7、上海市规定，凡实施准用证管理的建设工程材料，未按规定取得准用证的，本市建设工程不得使用。（对） 8、在现场监理具体的运作中，应当始终抓住对施工合同的管理。（对） 9、旁站监理由现场监理人员负责具体实施。（对） 10、文件内容是作者单方面意志的表示，其规范作用的成立与实现不以对方是否同意为前提条件，具有极强的强制约束力。（对）
11、在效用方面一般实行“不溯既往”和“后法推翻前法”，即文件效力所及针对正式成立（生效）之后发生的有关事物；新文件形成之后，与其规定不一致的“旧文件”即行废止，以新文件为准。（对） 12、从事建筑活动的专业人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。（对） 13、工程监理人员认为工程设计不符合工程质量标准或者合同约定是质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。（对） 14、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。（对） 15、监理规范是项目监理机构具体从事施工阶段监理工作的依据。（对） 16、项目监理机构应按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。（对） 17、工程监理单位年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。（对） 18、工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准，但不低于资质等级标准的80%，其它各项均达到标准要求，并且在过去一年内未发生1）—8）行为。（对） 19、未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的应予以纪录。（对） 20、未取得准用证的建设工程材料（钢材、水泥、沙石、商品砼、预制砼构件、墙体材料和管道、门、窗等结构性、功能性材料）不得用于本市建设工程。（对）
监理员考试复习题及答案(背熟必过)
§1-１《建设工程监理规范》GB/Ｔ 5０３19-20１3——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》( GB/Ｔ5０319-2013)属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位)进行。（Ｘ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。( √） 1．1.２术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（X ） ２.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。( √ ) 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。( √） 4．监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X ) 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定,项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。(√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X ) 7．巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（Ｘ) 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。( √） 9．见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10．工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X) 11．工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。(X) １2.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 1３．工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） １４.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√ ) 1５.监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实
监理员考试模拟试题
2012监理员考试模拟试题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题 意） 1、建设项目管理的服务主体是（）。 A．施工单位B．总承包单位 C．项目业主D．监理单位 2、工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（） A．服务性B．公正性 C．独立性D．科学性 3、项目的最终决策文件和设计依据是（） A．项目可行性研究报告B．监理大纲 C．建设合同D．招标文件 4、报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术活工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（） A．1年B．2年 C．3年D．.5年 5、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（）以上学历。 A．中专B．大专 C．本科D．研究生 6、管理跨度和管理层次的关系是（） A．管理跨度加大，管理层次就减少 B．管理跨度加大，管理层次也加大 C．管理跨度加大，管理层次没影响 D．管理跨度减小，管理层次没影响 7、合同法律的主体是（） A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人 B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的组织 C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 D．以自己的名义参与民事活动的经济实体 8、下列关于要约与承诺说法不正确的是（） A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
C．承诺的内容可以与要约的内容不一致 D．承诺须由受要约人向要约人作出 9、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（） A．1/2B1/3 C．2/3D3/4 10、因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A发包人B承包人 C发包人和承包人D不能确定 11、下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（） A赔偿损失B支付违约金 C顺延工期D继续履行 12、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）A外部的、横向的控制B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制 13、关于质量体系描述不准确的一项是（） A质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B资源是质量体系的人事保证 C程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 14、在工程建设中起决定性作用的环节是（） A设计质量控制B施工质量控制 C监理质量控制D策划质量控制 15、下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（） A建筑安装工程费属于静态投资 B设备工器具购置费属于动态投资 C建设期利息属于动态投资 D固定资产投资方向调节税属于动态投资 16、工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（） A设计阶段B建设项目发包 C施工阶段D项目竣工验收阶段 17、可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。 A施工单位B项目业主
上海市土建监理工程师考试题(有答案)
上海市建设工程监理工程师（土建）考试试卷 （答题卡部分） 一、判断题：（判断正确请在答题卡“√”格内填涂，判断错误请在“×”格内填涂，每题1. 5分，共45分。） 1.总监理工程师代表按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的全部职责和权利。× 2.主动控制与被动控制相结合是指事前做好分析和预控，并对已产生的所有偏差采取纠偏措施。 3.砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的40%时，方可拆除。 4.施工安全设施和大型施工机械的验收手继未经监理核查的，不得投入使用。 5.建筑工程的施工质量只要符合相关各专业工程施工质量验收规范的规定就可以了。× 6.屋面工程施工时，每道工序完成，应经监理单位（或建设单位）检查验收后方可进行下道工序的施工。 7.新工艺，新技术，新材料应用时应设置工序质量控制点。 8.为保持基坑底干燥，可在基坑内坡脚处设置坑底排水沟和集水坑。 9.混凝土在拌制出口处的坍落度，每工作班至少检查两次。 10.投资控制的立足点是节约项目的一次性投资。 11.当混凝土结构施工质量不符合要求时，经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收。 × 12.经有资质的检测检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认可满足结构安全和使用功能的检验批， 可予以验收。 13.监理实施细则由专业监理工程师负责编写，只需经总监理工程师批准即可实施。× 14.分部工程应由监理单位的监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人 等进行验收。 15.地基基础工程施工前，必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构 造情况，必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 16.安全监理对施工现场安全生产进行全过程的检查监督，所以安全监理和施工方的安全管理是等同的。 17.建筑工程分项工程质量验收记录中，监理单位签字者，在建筑工程施工质量验收统一标准中规定的是助理工 程师以上职称的监理人员。 18.对于重要工程的静力压桩、PHC桩、混凝土预制方桩及钢桩，其电焊接桩的接头应做10%的焊缝探伤检查。 19.防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm. 20.对钢筋机械连接接头的外观质量验收的要求，由各类型接头的技术规程确定。 21.设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计单位同意，不得打凿墙体和在墙体上开 凿水平沟槽。