宁夏省2017年上半年建设工程合同管理：合同的效力试题
宁夏省2017年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
宁夏省2017年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。
A：签订保修合同B：审查设计概算C：审核竣工结算款D：分析发生索赔的原因E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为。
A：依次关系B：搭接关系C：组织关系D：工艺关系E：自我评定3、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金4、有关招标代理机构的说法中，错误的是。
A：上级主管部门可以指定招标代理机构B：招标代理机构与行政机关无隶属关系C：招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D：招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定E：专业监理5、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式为。
A：补偿费用，不顺延合同工期B：顺延合同工期，不补偿费用C：费用和工期损失均给予补偿D：费用和工期损失均不补偿E：专业监理6、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理7、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是。
A：土地使用权出让金B：融资费用C：专有技术转让费D：样品样机购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是__。
A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延9、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。
建设工程合同的效力单选题
建设工程合同的效力单选题
题目：关于建设工程合同的效力，以下哪项说法是正确的？
A. 建设工程合同一经签订即具有法律效力，无需任何形式的要求
. 建设工程合同必须经过公证才具有法律效力
C. 建设工程合同的效力取决于合同双方的意愿和行为
D. 建设工程合同的效力需要满足法律规定的形式和实质要件
正确答案：D
解析：
建设工程合同的效力并非仅仅依赖于合同双方的意愿和行为，而是需要满足一定的法律要求。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，建设工程合同的效力需要满足以下几个方面的要求：
合同的形式要合法。
根据法律规定，某些类型的建设工程合同需要采用书面形式，甚至需要进行公证或者备案等手续。
如果合同形式不符合法律规定，那么合同的效力可能会受到影响。
合同的内容要合法。
建设工程合同的内容应当符合国家法律法规的规定，不得违反社会公共利益和公序良俗。
如果合同内容违法或者违背社会公共利益，那么合同的效力将受到质疑。
再次，合同的主体要合法。
建设工程合同的签订主体应当具有相应的民事行为能力，并且具备从事建设工程活动的资质和条件。
如果合同主体不具备合法资格，那么合同的效力将受到影响。
合同的履行要合法。
建设工程合同的履行应当符合合同约定和法律规定，不得违反合同约定或者法律规定。
如果合同履行过程中存在违法行为，那么合同的效力可能受到影响。
建设工程合同的效力需要满足法律规定的形式和实质要件。
只有当合同的形式、内容、主体和履行都符合法律规定时，合同才具有法律效力。
因此，选项D是正确的答案。
2017年上半年宁夏省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷
2017年上半年宁夏省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷一、选择题（单选）1.监理人员执行合同验收工作时，应遵守合同法的下列规定中的（）。
（A） A. 私自变更合同条款的禁止 B. 借于邻居的债务优先受偿的规定 C. 迟延履行债务的方式 D. 解除债务合同的原则2.合同生效后，当乙方合同违约时，应由下列哪个部门负责处理（）？（B） A. 工程监理部门 B. 合同管理部门 C. 工程设计部门 D. 工程施工部门3.合同管理部门应根据下列关系，对工程监理部门进行评定（）。
（C）A. 工程质量B. 项目进度C. 工程监理的管理水平D. 工程运行效益4.关于工程合同的法律规定详见（）。
（A）A. 《合同法》B. 《宪法》C. 《行政法》D. 《刑法》5.合同管理部门应及时归档由监理人员特别审查的工程合同文件，并保持其（）年。
（D） A. 2 B. 3 C. 4 D. 5二、选择题（多选）1.下面哪些属于企业违约行为（）？（ABC） A. 不按照合同约定的期限或者条件交付货物 B. 不按照合同约定的期限或者条件完成工程 C. 不按照合同约定的期限或者条件向使用者提供服务 D. 对使用者的人身、财产权利进行危害2.监理人员应在下列情况下，提出监理签证（）。
（AC） A. 变更项目性质或者数量，但工程总造价不变或者总工期不变 B. 变更项目工程总造价 C.变更工程量，但工程总造价不变 D. 变更工程进度三、简答题1.什么是工程合同和合同管理？答：工程合同是指承包人和业主在工程建设领域中约定的权利和义务关系；合同管理是指对于工程建筑领域内合同的管理、监督、检查及处理不良行为的相关工作。
2.监理人员在合同管理中起到什么作用？答：监理人员是对工程监理的管理人员，其在合同管理中起到了很重要的作用，其一方面应完整合同要求并及时向相关人员提出问题；其二方面应秉持专业精神，高效地完成合同要求。
3.合同评分制度中取得较好成绩的主要因素有哪些？答：合同评分制度中，取得较好成绩的因素包括：按期交付工程，完成高质量的建设项目，对合同管理部门的监察及评价充分反映主观能动性，及时与商家达成有效沟通等。
宁夏省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题
宁夏省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工过程中，检验批的验收应由组织。
A:项目技术负责人B:建设单位现场代表C:项目经理D:专业监理工程师E:工程变更单2、关丁可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是。
A:两者订立的情形不同B:两者的法律后果不同C:当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D:当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同E:专业监理3、【例2 •单选题】安装图设计时间目标届丁阶段的时间目标。
A:初步设计B:技术设计C:施工图设计D:设计准备E:自我评定4、下歹0对丁招标控制价理解正确的是。
A:国有资金投资的工程建设项目应实行工程量活单招标，并应编制招标控制价B:投标人的投标报价高丁招标控制价的，如果届丁合理范围之内，不应予以拒绝C:招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价D:工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制E:由丁传染病的影响而暂时停止的施工5、在代理型CM模式下，CM合同价格为。
A: CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B: CM 费+CMPC: CM 费D: CMPE:工程保险金6、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等丁其总时差，则该工作。
A. 不会影响其紧后工作的最迟开始B. 不会影响其后续工作的正常进行C. 必定影响其紧后工作的最早开始D. 必定影响其后续工作的正常进行7、【例2 •单选题】在监理实施细则中，下列不届丁项目监理人员配备方面的审核。
A:人员配备的专业满足程度B:专业人员不足时采取的措施是否恰当C:组织方式、管理模式是否合理D:是否有操作性较强的现场人员计划安排表E:工程保险金8、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是规定。
A. 招标公告B. 投标文件C. 中标通知书D. 招标文件9、在施工进度控制过程中，如果由丁承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用手段进行处理。
建设工程合同管理-试题及答案5篇
建设工程合同管理－试题及答案5篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人根据发包人的要求，______完成一定工作，发包人据以支付报酬的合同。
2. 建设工程合同包括______、勘察合同、设计合同、施工合同。
3. 建设工程合同的发包人，即建设工程的投资人，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
4. 建设工程合同的承包人，即从事工程建设的施工单位，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
5. 建设工程合同的标的物是______，具体包括建设工程的土地、建筑物、构筑物等。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是承揽合同的一种特殊形式B. 建设工程合同包括工程咨询合同、勘察设计合同、施工合同等C. 建设工程合同的发包人可以是自然人、私营企业、企业法人等D. 建设工程合同的承包人必须是具有法人资格的企业单位2. 下列关于建设工程合同的表述中，正确的是（）A. 建设工程合同是诺成合同B. 建设工程合同是双务合同C. 建设工程合同是有偿合同D. 建设工程合同是实践合同3. 关于建设工程合同的成立，下列说法中正确的是（）A. 建设工程合同的成立，必须经过发包人和承包人的协商一致B. 建设工程合同的成立，只需发包人或承包人一方的意思表示即可成立C. 建设工程合同的成立，需要国家建设主管部门的批准才能成立D. 建设工程合同的成立，不需要任何条件即可成立三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同的类型。
四、论述题1. 论述建设工程合同的成立条件。
2. 论述建设工程合同的生效条件。
五、案例分析题1. 某建设单位与一施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了工程的开工日期、竣工日期、工程造价等内容。
但在施工过程中，由于建设单位的原因，导致施工单位无法按时完成施工任务。
请问，在这种情况下，施工单位应该如何维护自己的合法权益？篇2一、填空题1. 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括（）、（）、（）、（）等合同。
工程合同管理试题(带答案)7篇
工程合同管理试题(带答案)7篇篇1一、填空题1. 《建设工程施工合同》是______年颁布的，自______年______月______日起施行。
2. 《建设工程施工合同》由______部分构成，包括______个专用条款。
3. 《建设工程施工合同》规定了合同的______、______、______、______和变更等主要内容。
4. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到______的重要依据。
5. 工程质量验收规范包括______、______、______、______和验收规范等。
6. 工程质量验收规范中，对于结构安全、耐久性和使用功能等方面都有明确的规定。
7. 工程质量验收规范中，对于结构安全的规定主要包括______、______和______等。
8. 工程质量验收规范中，对于耐久性的规定主要包括______、______和______等。
9. 工程质量验收规范中，对于使用功能的规定主要包括______、______和______等。
10. 工程质量验收规范中，对于验收规范的规定主要包括______、______和______等。
二、选择题1. 下列关于《建设工程施工合同》的说法中，正确的是（）A. 《建设工程施工合同》是自愿签订的合同B. 《建设工程施工合同》是双方协商一致的合同C. 《建设工程施工合同》是格式合同D. 《建设工程施工合同》是官方制定的合同2. 下列关于《建设工程施工合同》专用条款的说法中，正确的是（）A. 专用条款是合同的主要部分B. 专用条款是合同的补充部分C. 专用条款是双方协商一致的条款D. 专用条款是官方制定的条款3. 下列关于《建设工程施工合同》主要内容的说法中，正确的是（）A. 合同规定了工程的发包方和承包方B. 合同规定了工程的开工日期和竣工日期C. 合同规定了工程的价款支付方式D. 合同规定了工程的验收标准和程序4. 下列关于工程质量验收规范的说法中，正确的是（）A. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到合格的重要依据B. 工程质量验收规范包括结构安全、耐久性和使用功能等方面的规定C. 工程质量验收规范中对于结构安全的规定主要包括抗震性能、承载力和变形能力等D. 工程质量验收规范中对于耐久性的规定主要包括抗腐蚀性能、耐久年限和维修保护等5. 下列关于《建设工程施工合同》变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更是指对合同内容的部分修改或补充B. 合同变更必须经过双方的协商一致并签订书面协议C. 合同变更不影响双方的权利和义务关系D. 合同变更后，原合同内容继续有效三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同》的主要构成部分及其内容。
2017年上半年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题
2017年上半年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。
A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担E：专业监理2、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金3、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
则该项目的财务内部收益率为。
A：12．80％B：12．91％C：13．O0％D：14．2％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C：由承包人进行协调D：由发包人进行协调E：专业监理5、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A：接受该优惠条件B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C：拒绝接受该优惠条件D：将该投标人的投标按废标处理E：专业监理6、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制7、关于物资供应计划的编制的准备阶段的叙述，错误的有。
A：调查研究、收集有关资料B：核算需要、确定储备C：进行需求预测和购买决策D：监理工程师必须明确物资的供应方式E：自我评定8、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
宁夏省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题
宁夏省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A：业主方的备用金B：承包商的风险准备金C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。
A：总时差与自由时差B：最早开始时间与最迟开始时间C：最早完成时间与最迟完成时间D：时间间隔与自由时差E：自我评定3、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。
A：申请仲裁机构重新仲裁B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决C：申请人民法院撤销仲裁裁决D：申请政府主管部门撤销该裁决E：专业监理4、【例2·单选题】在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季、月工程量及形象进度E：自我评定5、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的计划。
A：抽样检验B：平行检验C：旁站监理D：复测复检E：工程变更单6、【例6·单选题】某机械设备预计使用10年、每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为元。
A：2200B：50000C：227．27D：22．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。
A：城市规划许可文件B：工程勘察资料C：限额设计的要求D：经批准的项目可行性研究报告E：专业监理8、【例5·单选题】编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。
宁夏省2017年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题
宁夏省2017年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。
A．偶然性B．系统性C．异常性D．相关性2、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．313、【例2·单选题】实物量法与预算单价法编制施工图预算的主要区别是。
A：收集的资料不同B：工程量计算规则不同C：采用的定额不同D：计算工料机费用的方法不同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。
A：承包人B：发包人C：监理单位D：钢材供应商E：专业监理5、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理6、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金7、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理8、【例2·单选题】某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为所致。
2017年上半年宁夏省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题
2017年上半年宁夏省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
A：经济措施B：组织措施C：合同措施D：技术措施E：自我评定3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。
A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。
A：质量手册B：程序文件C：作业文件D：作业规程E：工程变更单5、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。
A：项目法人负责制度B：招标投标制度C：工程监理制度D：合同制度E：专业监理6、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金7、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：建设周期长C：可以减少设计变更D：可以减少承包人的索赔E：专业监理8、国际工程中，不属于间接费的是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宁夏省2017年上半年建设工程合同管理：合同的效力试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了得到工程施工的承包资格，需按招标文件的要求进行报价，投标价格是投标人确定的。
A：招标人的预期价格B：招标工程的概算价格C：招标工程社会平均水平的建造价格D：招标工程卖方的要价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、是工程进度控制的经济措施。
A：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款B：及时进行计划费用与实际费用的分析比较C：按合同支付工程质量补偿金或奖金D：确保资金的及时供应E：工程保险金3、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定4、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A：1B：14C：28D：56E：专业监理5、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。
A：向工程师再次发出请求复工通知B：向发包人发出请求复工通知C：继续等待工程师的复工指示D：自行复工继续后续工程的施工E：专业监理6、【例1·单选题】纵横向协调工作量大．处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式B：职能制组织形式C：直线制组织形式D：矩阵制组织形式E：工程保险金7、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照__处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延8、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
工程实际在2009年2月5日开始动工。
2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为。
A：自2月1日始，至12月5日止B：自2月1日始，至12月20日止C：自2月5日始，至12月5日止D：自2月5日始，至12月20日止E：专业监理9、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。
A：表明从发出该通知时间开始工作B：与“开工通知”的说法相同C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D：该通知是由发包人发出的E：专业监理10、监理工程师控制物资供应进度时，组织编制的物资供应招标文件的内容不包括。
A：图纸B：规定的投标书格式C：分包条件D：包装及运输方面的要求E：自我评定11、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。
A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延E：专业监理12、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的。
A：材料购置费B：垫付资金C：工程款D：定金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、【例1·单选题】下列不属于注册监理工程师业务范围的是。
A：工程监理B：工程经济与技术咨询C：工程设计D：工程招标与采购咨询E：工程保险金14、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。
A：发布招标公告、开标、审查投标人资格B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件E：专业监理15、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。
A：发包人B：承包人C：监理人D：项目经理E：专业监理16、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金17、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理18、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金19、施工期的起始日是__。
A．合同内约定的开工日B．合同签字日C．“开工令”中指明的应开工日D．双方协商确定20、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理21、在可行性研究中“组建工作小组”后应当进行的是。
A：编写可行性研究报告B：项目评价C：市场调查与预测D：制定工作计划E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小23、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行检测。
A：抽样B：全数C：无损D：见证取样E：工程变更单24、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。
A：可以拒绝索赔B：应承担全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理25、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。
A：债权与债务B：代理与被代理C：法人与自然人D：权利与义务E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《建设工程质量管理条例》中所称的建设工程是指__。
A．土木工程B．建筑工程C．线路管道和设备安装工程D．装修工程E．保修工程2、从事建筑活动的单位应具备的从业条件包括__。
A．有符合国家规定的注册资本B．有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的技术人员C．有从事相关建筑活动所应有的技术装备D．有满足施工需要的施工图纸及技术资料E．法律、行政法规规定的其他条件3、总监理工程师协调项目监理机构内部人际关系的工作内容包括__。
A．部门设置B．人员安排C．工作委任D．信息沟通E．成绩评价4、【例5·多选题】工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：年度建设资金平衡表C：年度计划形象进度表D：年、季、月进度计划表E：年度设备平衡表5、【例3·多选题】下列工程进度控制措施中，那些是属于工程师采取的技术措施。
A：审查施工单位的进度计划B：建立工程进度计划制度C：协调进度计划与合同工期之间的关系D：利用网络技术控制工程进度E：协助施工单位编制施工组织设计6、下列选项属于对工程产品质量目测法的手段的是__。
A．靠B．套C．摸D．敲E．理化试验7、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。
A．作业技术交底B．设计交底和图纸会审C．施工组织设计审查D．施工生产要素配置质量审查E．审查开工申请，把好开工关8、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。
A：项目监理机构人员需要量定额B：确定工程建设强度C：确定工程复杂程度D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额E：根据实际情况确定监理人员数量9、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。
A：确定工程进展速度曲线B：计算规定时间计划完成的任务量C：绘制S曲线D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间10、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，社会保险费包括。
A：养老保险费B：失业保险费C：生育保险费D：工伤保险费E：劳动保护费11、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。
由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。
下列关于该投标保函的说法中，正确的有。
A：银行应当自动延长投标保函的有效期B：施工企业必须延长投标保函的有效期C：招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D：施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E：招标人退还投标人投标保函继续评标12、根据有关建设工程档案管理的规定．暂由建设单位保管工程档案的工程有。
A：维修工程B：缓建工程C：改建工程D：扩建工程E：停建工程13、【例2．多选题】下列属于要约失效的情形的有。
A：要约人依法撤销要约B：接受要约的通知到达要约人C：承诺期限届满，受要约人未做出承诺D：受要约人对要约的内容做出实质性变更E：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销14、《建设工程监理与相关服务收费标准》规定，工程监理及相关服务收费根据工程项目的性质不同，分别实行。
A：总价合同B：单价合同C：政府指导价D：成本加酬金合同E：市场调节价15、承包人可提出索赔的费用包括__。
A．保险费B．安全措施费C．利润D．管理费E．贷款利息16、供货方供应的产品存在质量缺陷，应__。
A．如采购方同意，按质论价B．如采购方同意，原价付款C．如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D．不论采购方同意与否，均按不能交货对待E．如采购方不同意，供货方负责包修或包换17、某不确定因素的敏感度系数越大，说明__。
A．对项目的目标值影响较大B．对项目的目标值影响较小C．不用对该因素进行控制D．项目风险越小E．项目风险越大18、设计招标文件的主要内容包括。
A：投标须知B：项目说明书C：设计依据的基础资料D：投标有效期E：工程概况19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。