锣鼓圈电站压力管道合同
压力管道安装工程合同范本
压力管道安装工程合同范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行压力管道安装工程，乙方具有相应的资质和经验，双方经友好协商，就压力管道安装工程达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 乙方负责按照甲方提供的技术要求和图纸，在指定地点进行压力管道的安装工作。
1.2 乙方应确保所安装的压力管道符合国家相关标准和规范的要求。
二、工期与交付2.1 乙方应自合同签订之日起____天内完成全部安装工作。
2.2 如遇特殊情况需要延期，乙方应提前通知甲方并取得甲方书面同意。
三、质量要求与验收3.1 乙方必须保证所安装的压力管道质量达到国家标准和行业规范的要求。
3.2 安装完成后，由甲方组织专业人员对工程进行验收。
验收合格后，方可视为交付使用。
四、价格与支付方式4.1 双方确认，本工程总价为人民币____元整（大写：________________元）。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付预付款____元；余款在工程验收合格后的____天内一次性付清。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。
5.2 若甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日---。
压力管道维修合同范本
压力管道维修合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（维修方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、维修项目及要求1. 维修项目：甲方指定的压力管道维修工程，包括但不限于管道的检查、维修、更换部件等。
2. 维修要求：乙方应按照国家相关标准和规范，以及甲方的要求，对压力管道进行维修，确保维修后的压力管道能够安全、稳定地运行。
二、维修地点及时间1. 维修地点：甲方指定的压力管道安装地点，详细地址为：____________________。
2. 维修时间：乙方应在______年______月______日至______年______月______日内完成维修工作。
如因不可抗力等特殊原因导致维修时间延误，双方应协商解决。
三、维修费用及支付方式1. 维修费用：本次压力管道维修工程的总费用为人民币______元（大写：____________________元整）。
此费用包括但不限于人工费用、材料费用、设备费用、运输费用等。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付维修费用的______%作为预付款，即人民币______元（大写：____________________元整）；在维修工程完成并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方应向乙方支付维修费用的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；剩余维修费用的______%作为质量保证金，在质保期届满后______个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务甲方应向乙方提供压力管道的相关资料和信息，包括但不限于管道的设计图纸、安装说明书、运行记录等，以便乙方能够顺利进行维修工作。
压力管道安装合同协议书范本
压力管道安装合同协议书范本甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行压力管道的安装工作，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________压力管道安装工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：包括但不限于压力管道的采购、运输、安装、调试及验收等工作。
4. 工程规模：总长度约_________米，具体以实际施工为准。
5. 工程质量：符合国家相关标准和行业规范，确保管道系统安全、稳定、高效运行。
二、合同价格及支付方式1. 合同总价：人民币_________元整（￥_________）。
2. 支付方式：甲方需按以下方式向乙方支付工程款：a. 预付款：合同签订后，甲方支付总价的30%作为预付款。
. 进度款：工程进度达到50%时，甲方支付总价的40%。
c. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的30%。
三、工程期限1. 开工日期：自合同签订之日起_________日内。
2. 竣工日期：自开工之日起_________日内完成全部安装工作并提交验收。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的竣工日期。
四、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提出合理建议。
2. 乙方负责提供合格的材料和设备，保证施工质量符合约定标准。
3. 甲方应按时支付工程款项，协助乙方解决施工过程中的问题。
4. 乙方应在约定时间内完成工程任务，并承担因施工质量问题引起的责任。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付逾期利息。
2. 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应负责无偿修复或重做，并承担由此造成的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
压力管道合同协议书
压力管道合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！压力管道合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要乙方提供压力管道的安装、维修等服务，双方经充分协商，达成如下协议：第一条 服务内容1.1 乙方负责为甲方提供压力管道的安装、维修等服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工作，保证压力管道的正常运行。
第二条 服务期限2.1 本合同的服务期限为____年，自合同生效之日起计算。
2.2 合同期满后，如甲方需要继续使用乙方的服务，双方可另行签订合同。
第三条 服务费用3.1 乙方提供的服务费用为人民币____元（大写：________________________元整）。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。
第四条 保密条款4.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。
4.2 保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师。
祝您签订顺利！。
压力管道购销合同模板
压力管道购销合同模板甲方：（销售方单位名称）（法定代表人姓名）（联系电话）（地址）乙方：（购买方单位名称）（法定代表人姓名）（联系电话）（地址）根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，就甲方销售、乙方购买压力管道设备事宜达成如下合同：一、产品名称、规格、数量、质量标准及价格：1. 产品名称：压力管道设备2. 规格：详见附件《压力管道设备规格表》3. 数量：依据双方谈判确定4. 质量标准：符合国家标准5. 价格：详见附件《价格清单》二、交付方式和验收标准：1. 交付方式：甲方负责将货物交付至乙方指定地点2. 验收标准：乙方负责对交付的货物进行验收，符合质量标准的，乙方应立即支付货款；如有质量问题，乙方应及时通知甲方并提供相关证明。
三、付款方式：1. 合同签订后，乙方需支付合同总金额的50%作为订金；货物交付后，乙方应支付剩余款项。
2. 付款方式：按照合同约定，乙方可以选择电汇、信用证支付等方式付款。
四、货物运输及保险：1. 货物的运输由甲方负责安排，乙方承担相应的运输费用。
2. 货物运输途中如发生损坏或丢失，由运输公司承担责任，甲方将协助乙方处理损失赔偿事宜。
3. 乙方有权按照货物价值承保货物运输险，保险费用由乙方自行承担。
五、售后服务：1. 甲方应负责提供货物的安装、调试、培训等售后服务，并保证货物运行正常。
2. 甲方应配合乙方协调解决出现的问题，确保售后服务的及时、有效。
六、违约责任：1. 一方违反本合同约定，导致合同无法履行或者产生损失的，应承担违约责任。
2. 未经协商一致，任何一方不得 unilaterally modify or terminate this contract.七、争议处理：1. 若双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；如协商不成，应提交 to the China International Economic and Trade Arbitration Commission for arbitration.2. 仲裁裁决是 final and binding on both parties.八、其他事项：1. 本合同自双方签署之日生效，直至合同履行完毕。
压力管道工程合同范本
压力管道工程合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行压力管道工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：________压力管道工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于管道设计、材料采购、管道安装、调试、验收等全部工作。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量。
2.2 工程质量应达到设计和验收标准，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或返工，并承担相应费用。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应提前一个月向甲方提交工程进度报告，如需调整工期，应与甲方协商一致。
四、工程造价4.1 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 乙方应按照约定的价格完成工程，如工程量发生增减，双方应按实际工程量协商调整合同价格。
五、材料供应5.1 乙方负责工程所需材料的采购，并保证材料质量符合设计和国家标准。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换或修复。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家及地方的安全生产规定进行施工，确保施工现场的安全。
6.2 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，如因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任。
七、合同的解除和终止7.1 双方同意，合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商解除或终止合同。
7.2 合同解除或终止后，乙方应按照约定办理工程移交手续，并承担相应费用。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
压力管道施工安装合同模板
压力管道施工安装合同模板甲方：（出包方名称）______________ 地址：____________________乙方：（承包方名称）______________ 地址：____________________鉴于甲、乙双方就甲方委托乙方进行压力管道施工安装事宜达成协议，特订立本合同。
一、工程名称：______________二、工程地点：______________三、工程范围：（一）施工内容：按照甲方要求，负责对工程地点进行压力管道的施工和安装工作。
（二）质量标准：施工和安装工作符合国家相关标准和规范，保证安全，达到甲方要求的质量标准。
四、工程进度：（一）工期：自本合同签订之日起______天内完成工程施工任务。
（二）交付日期：乙方应在工期届满之日前交付甲方验收。
五、施工费用：（一）合同金额：本合同总金额为____________（大写）。
（二）支付方式：按照工程进度分期支付，共分____期，每期支付的比例为______。
（三）支付时间：每期支付的时间为____________。
（四）支付方式：款项通过银行转账支付。
六、迟延违约责任：（一）如乙方未能按照本合同规定的工期完成工程施工任务，每延期一天，乙方应向甲方支付罚款，罚款金额为合同金额的______%。
（二）如乙方未能按照本合同规定的质量标准完成工程施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求乙方赔偿因质量问题而造成的一切损失。
七、立合同日期和合同解决方式：（一）本合同于____________签订。
（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自本合同生效之日起生效。
（三）合同履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决，如协商无果，应提交相关部门进行调解或诉讼解决。
八、其他约定：（一）本合同内容如有未尽事宜，双方应另行协商解决。
（二）本合同的修改和补充，需双方协商一致，并签订修改协议书。
（三）本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人签字：___________________ 法定代表人签字：___________________日期：______________ 日期：______________。
2023版压力管道施工合同
压力管道施工合同一、项目背景甲方拟在指定地点进行压力管道施工工程，为确保工程顺利进行，甲方决定委托乙方进行相关施工工程。
二、工程内容1. 工程名称：压力管道施工工程2. 施工范围：（1）设计、制作、运输、安装和调试压力管道及其附件；（2）验收并提交完整的管道系统运行图纸和资料；（3）按照相关法律法规的要求，负责管道使用单位的培训工作；（4）其他与压力管道施工工程相关的工作。
三、质量和安全保证1. 施工质量：乙方应按照相关的技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关标准要求。
2. 安全保证：乙方应制定并实施相关的安全管理措施，确保施工过程中不发生安全事故。
如有安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
四、工期和支付1. 工期：本工程的工期为合同签订之日起计算，乙方应按照工期完成相关施工。
2. 支付：甲方将按照合同约定的施工进度和质量要求，按阶段性支付相应的款项给乙方。
五、变更和解除1. 双方应在施工过程中积极沟通，如需对合同内容进行变更，须经双方协商一致并签署书面变更协议。
2. 若因不可抗力或其他合同约定的情况发生，导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照相关法律法规的要求进行相应的赔偿。
六、保密条款1. 双方对于在履行合同过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、商标权、专利权等信息应予以保密。
2. 未经对方书面同意，不得向第三方披露上述保密信息。
七、争议解决本合同争议的解决，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他本合同自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收且合同履行完毕之日。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
锣鼓圈电站压力管道合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
电站压力管道施工合同
甲方：宣恩佑水投资有限公司
乙方：鹤峰盛德机械厂
宣恩佑水投资有限公司（以下简称甲方）与鹤峰盛德机械厂（以下简称乙方）本着互利共赢，诚实信用的原则，在友好协商的基础上达成以下合同条款，以致共同遵守。
一、承包范围
1、压力管道镇支墩石方开挖、C25混凝土浇筑。
2、压力钢管制作安装、钢筋、锚杆制作安装及与本工程相关的其它工程。
二、工期要求
压力管道所有工程项目必须在2012年11月1日前完工。
三、合同单价及工程量
1、金结安装费1500.00元/T （蝶阀安装、拦污栅、临时支撑），钢筋制安费800元/T （不含材料费）。
2、锣鼓川压力钢管重约205吨，压力钢管主管内径（电900mm ）、岔管（电550mm）压力管道壁厚及内径尺寸以设计图纸为准、伸缩节、支承环、加劲环制作安装费（含钢管防腐油漆）8600.00元/T,合同外项目单价双方协商解决，工程量以现场双方确认的实际工程量为准。
3、施工电源线路及电量计量装置15000.00元包干由乙方白行负责组织实施并满足工程施工设备所有负荷需要。
4、设备进出场费、索道安装费、钢筋混凝土（10.0m3地钏）施工措施费等25000.00元包干。
5、镇支墩石方开挖50元/m3, 土方25元/m3,锚杆钻孔及锚杆制作
安装50元/m（含材料费）,960.00m高程以上镇支墩C25混凝土（混
凝土的防冻性必须满足规范要求）560元/m3 （不含钢筋材料）。
四、承包方式
工程采取固定单价承包，固定单价包括：人工费、材料费（压力钢管管材采用16MnR钢板制作、由具备生产资质的厂家制作）、厂家制
作费、安装费、防腐费、辅料费、材料损耗费、检验费、税费、电费（电费0.98元/度）以及应由乙方承担的风险、义务和责任及为完成本
工程项目所发生的一切费用均包含在固定单价中。
在施工过程
中单项材料涨、跌价施工单价均不得调整。
五、工程技术及质量要求
1、乙方应按有关行业规程规范配备满足工程施工需要的各种专业技术人员和设备，施工前将五大证、五小证及施工组织设计报告资料及项目部组织机构人员名单，交甲方和监理备案验收确认后组织实施，否则视为违约。
2、乙方应严格按照压力管道制作安装施工规程、规范、施工图纸、设计文件、及甲方和监理通知的要求控制施工质量，并编制施工组织设计和施工措施计划。
3、本工程的所有钢管生产及防腐要求，所压力管道必须由具有
生产资质的厂家生产、生产成品螺纹管运到工地现场对接，钢管内壁刷防锈漆三道，外壁与混凝土接触表面采用电动钢丝刷打磨除锈，在刷水泥沙浆两道，暴露在外的钢管外表面先刷防锈漆三道，再刷黑漆，并符合设计要求。
乙方应加强工程质量管理，建立完善质量保证体系，健全质量检查制度，配备与工作相适应的专职质检设备、测试仪器与试验人
员，现场不能或不具备条件完成的试验必须委托具有资质的单位进行试验或检验；认真进行工程质量白检、互检、专检，作好施工质量各有关原始记录，按规定向监理提供相关的资料。
4、隐蔽工程在具备覆盖条件24小时前，乙方应书面通知监理单位到现场，监理验收合格后转入下道工序施工；因紧急情况等特殊原因无法及时书面通知时，应提前以电话形式通知监理单位验收。
5、监理单位和甲方提出复检时，乙方应积极配合。
施工质量合
格后，监理单位和甲方应及时进行质量签证。
对不符合〈〈技术条款》
质量要求的施工项目、原材料、半成品、构配件等，监理单位和甲方有权拒绝签证，并督促乙方进行处理直到发出“返工通知”，由此引起的费用由乙方承担。
监理单位和甲方对工程质量的监督和检查，并不能免除乙方对工程质量应负的合同责任。
6、工程完工后，监理单位要求布置钻孔检查时，乙方应予实施，
若检查结果证明质量合格时，其检查费用由甲方承担；如检查结果证明质量不合格时，其检查费用由乙方承担，并由乙方负责整改至合格。
7、由于乙方的原因造成本工程质量不符合规定的质量要求，造成
返工由此增加的费用由乙方承担，造成工期的延误还应赔偿甲方损失。
六、材料供应及管理
1、为便于控制工期，本工程所用水泥、砂石料由乙方白行采购供应、保管，材料必须符合规程规范要求并向业主及监理单位提供材料出厂合格证及材质检验合格报告。
2、如需甲方供应材料：甲方供应材料运抵现场后，甲乙双方派
出专职材料员对材料进行验收并签具三联收货单，甲方凭双方签字确。