设备监造监理工作报告

一、工程概况

二、监理规划

2.1监理规划与监理制度的建立与实施 (2)

2.2监理组织机构的设置 (4)

2.3主要监理方法和主要监造设备 (4)

三、监理过程

3.1质量控制 (5)

3.2进度控制 (8)

3.3投资控制 (8)

3.4信息与合同管理 (8)

3.5协调 (9)

3.6安全监控 (9)

四、监理效果

五、工程评价

六、经验和建议

七、附件

7.1监理机构的设置和主要人员情况表 (15)

7.2工程建设监理大事件 (15)

7.3清远水利枢纽工程设备制造合同完成情况统计19

一、工程概况

清远水利枢纽工程位于北江干流下游清远市石角镇观洲村观音洲河段，上距清远

市清城区16km,下距石角水文站4.8km，集水面积37783km2。本工程任务是：航运、改善水环境、灌溉、供水、兼顾发电、反调节、养殖和发展旅游等多项综合利用效益。

北江清远水利枢纽工程的金属结构设备由泄水闸系统、船闸系统和电站系统等3部分组成。本工程金属结构设备共设置各类闸门54 扇，拦污栅24扇，浮式系船柱20 套，门（栅）槽埋件112套，启闭设备47台（套），清污机1台，水上清污船1艘。钢闸门、拦污栅、浮式系船柱、埋件等金属结构采用表面喷锌加封闭涂料防腐，启闭机表面涂漆防腐，金属结构设备及埋件防腐面积共约141000 m2。

1、泄水闸系统金属结构设备

根据枢纽总体布置，泄水闸系统位于枢纽中部，采用平底堰，共设置泄水闸31 孔，孔宽16.0m，每孔设一道平面工作闸门，每扇闸门采用一台（套）固定卷扬机操作；在工作闸门上游设有检修门槽，31 孔共用3扇检修闸门，由1 台（套）厂坝共用双向门机配液压自动抓梁操作。泄水闸系统共设置闸门34扇，门槽埋件64套（其中2套为门库埋件），固定卷扬机31 台（套），双向门机1 台（套），检修桥机1 台（套）。

2、电站厂房系统金属结构设备

电站厂房位于枢纽左侧，共装设有4台贯流式灯泡机组，单机容量为11MW，每台机组均设有独立的进水口和尾水道。电站厂房顺水流方向依次设置进口拦污栅及其启闭和清污设备、进口检修闸门和尾水事故检修门及其启闭设备，厂坝共用双向门机承担进口检修闸门的启闭任务。电站系统金属结构设备共设置悬挂式拦污栅24跨，拦污栅栅槽埋件24套，闸门8扇，门槽埋件8套，门库埋件2套，兼提栅功能的耙斗式清污机1台（套），单向门机1台（套），清污船1艘。

3、船闸系统金属结构设备

船闸布置在枢纽右侧，为单线单级船闸，船闸级别为川级，设计最大船舶吨级为

1000t，闸室有效尺寸为180.0怎3.0 3.5m （长X宽城槛上水深），通航净空10.0m。船闸系统金属结构设备有上游挡洪检修门、上闸首工作门、下闸首工作门、下游检修门，输水廊道充泄水工作门及其上、下游检修门，并设有操作工作门的液压启闭机和操作检修门的台车及电动葫芦，另外还设有浮式系船柱。船闸总共设置闸门12扇（人字门一对门叶按1 扇计），浮式系船环10对，启闭机8台。

4、机电设备

北江清远水利枢纽工程主要机电设备有：11MW 灯泡贯流式三相交流同步发电机组4台，灯泡贯流转浆式水轮机4台，SF10-50MV A/110KV 主变2台，10.5KV 干式变压器8台，10.5KV高压开关柜51台套，低压开关柜（屏）63台套，低压配电箱51台, 自动控制系统1 套等。

5、电站第一台机组启动预验收范围内相关金结、机电设备完成情况

1）泄水闸系统一期1 7孔已完成并于2011 年8月份在二期工程导截流阶段验收时通过了验收，现已发挥工程效益。涉及到设备制造方面的金结、机电设备有：泄水闸门槽埋件35 套（其中1 套为右岸门库埋件），平面工作闸门17扇，17 台（套）固定卷扬机，厂坝共用坝顶双向移动门机1 台套。现正在进行二期14 孔泄水闸的土建施工，与之配套的闸门、启闭机、机电设备等制造工作已按进度计划落实到位。

2）船闸系统金属结构及部分电气设备在2011 年9月份船闸工程部分工程临时投入使用验收时通过了验收。涉及到金属结构的设备有：上游挡洪检修门、上闸首工作门、下闸首工作门、下游检修门，输水廊道充泄水工作门及其上、下游检修门，液压启闭机、台车及电动葫芦，浮式系船柱。船闸共有闸门12 扇（人字门一对门叶按1 扇计），浮式系船环10对，启闭机8台。现在船闸系统已经投入使用，正在试运行调试阶段。

3）经过参建各方的努力，电站第一台（设备编号：1#）机组的安装、调试工作已基本完成，已具备了机组启动技术预验收的条件，与之有关的土建工程正处于煞尾阶段，经过采取相应的措施，对本次首台机组的技术预验收和后期的试运行无影响；2#、3#、4#水轮机组的基础环、座环等预埋件已安装到位，结合电站进水口和尾水闸门的使用，对本次第一台机组的启动和后期的试运行无影响；相关的电气设备、自动化装置等已安装调试合格，外输供电线路已验收合格并投入运行。

二、监理规划

2.1 监理规划与监理制度的建立与实施

2.1.1 监理规划的编制

佛山市科诚工程监理有限公司于2010年7月和清远粤华电力有限公司签订了清远水利枢纽主体工程机电设备监造合同，根据设备监造合同和监理规范，我公司及时成立了设备监造监理机构，并组织人员编制了《广东省清远水利枢纽工程设备制造监造规划》。监理规划的主要内容：

1、监造工作范围 2 、监造工作内容

3、监造工作目标及计划

4、监造依据

5、监造的组织形式

6、监理人员的岗位职责

7、监造工作程序、方法、制度

8、监造工作的质量、进度、投资控制

9、合同管理10、信息管理。

2.1.2编制了设备监造职责

根据清远水利枢纽工程设备监造的特点，对所监造范围内的设备质量、制造进度实施有效控制，我们在制定监理规划的同时，还编制了设备制造监造职责，从而使设备制造质量符合合同等要求的技术规范和相应的国家标准，确保了设备制造合格率为100％，实现合同的工期目标，并督促、指导设备厂家完成设备制造的技术报告、出厂验收文件等，使设备档案工作达到国家标准。

2.1.3 监理制度的建立和实施

为了搞好监理工作，监理部建立了以下各项监理工作制度并付诸实施：

1设计交底制度

2技术文件审核、审批制度

3原材料、半成品、构配件和制造设备检验制度

4工程变更制度

5质量检验制度

6工程计量付款签证制度

7会议制度

8施工现场紧急情况报告制度

9工作报告制度

10工程验收制度

11监理人员守则和奖惩制度

2.1.4 编制详细的监理实施细则结合本监理项目的特点，在大量收集采购合同、设计文件和相关规范的基础上，组织编制有针对性的监理实施细则：

1水轮发电机组及其附属设备制造监造实施细则

2启闭机设备制造监造实施细则

3金属结构设备制造监造实施细则

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则建设单位：莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位：鲁冶工程建设监理事务所施工单位：中国一冶建设集团总公司编制人：审核：编制时间 2007 年 10 月 1 日目录前言……2 一、工程概述……3 （一）工程简介……3 （二）车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 （一）监理方法…………9 （二）监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上，进一步完善的后部工序，是对冷硬板进行深加工，由冶金设计，由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作，该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备，总体设计原则布局合理工艺紧凑，坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则，根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规，以业主关注为工作重点，工作认真到位，以工程质量和安全施工为中心，做到超前监理，跟踪监理，动态管理，加强程序控制，严格把关的原则，处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下，对工程设备安装的质量，工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介：工程名称：莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点；莱钢冷轧一期工程南侧建设规模：设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额：44950.85 进度目标：自开工至工程竣工投产，绝对工期为 248 天质量目标：严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工，竭诚为用户服务，建造精品工程。投资目标：工程实现发生费用控制在概预算以安全目标：人员死亡事故为 0；重大机械设备事故为 0；重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标：根据文明施工管理要求，严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定，将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围： 2＃单机架轧机、脱脂清洗－机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程：车间主要设备工艺流程：车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能：完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作，并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程：人工上料→入口鞍座→开卷机→1＃夹送剪→焊机→1＃紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2＃夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处，小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧，然后上料小车下降，回到后位，准备下一个钢卷的操作。 1＃夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位，切掉带头，再送到焊机前，焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1＃紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段，在碱清洗液浸泡下，可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力，使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去，并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果，除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式，在 100A/dm2 的电流密度作用下电解，

2019年监理工程师合同管理真题及答案

一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关

C.项目监理机构 D.社会团体答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理

6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证

B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料

监理大纲投标用

监理大纲

监理大纲目录一、工程概况、监理工作综述-------------------------------------------------3 二、监理范围及目标-------------------------------------------------------------17 三、监理质量控制目标及措施-------------------------------------------------18 四、监理进度控制目标及措施-------------------------------------------------286 五、监理投资控制目标及措施-------------------------------------------------294 六、安全、文明施工监理责任、措施和控制要点-------------------------324 七、合同管理措施----------------------------------------------------------------457 八、信息管理措施----------------------------------------------------------------463 九、拟投入的检测仪器、设备及办公设备----------------------------------468 十、现场组织协调措施和方法-------------------------------------------------469

一、工程概况、监理工作综述（一）项目概况： 1、工程名称： 2、建筑规模：（二）监理工作综述： 1、监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止。 2、监理质量标准：合格 3、监理工作的依据（1）工程施工承包合同、委托监理合同文件；（2）工程设计文件（含设计变更等）；（3）国家、省、市有关部门颁布的有关质量、安全管理方面的法律法规性文件；《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令第91号《中华人民共和国计量法》中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国产品质量法》中华人民共和国主席令第71号《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国合同法》中华人民共和国主席令第15号《建筑工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号《安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号（4）工程项目质量有关规范、规程和技术标准；（5）市级以上有权鉴定部门出具的新技术、新工艺、新材料的正式鉴定文件及有关数据指标 4、监理工作指导思想在监理服务范围内，依据国家的法律、法规、部门规程标准、规范，地方法规、规章，结合适用法律、合同管理和经济、技术、组织、信息、协调等手段，

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线设备安装工程监理实施细则批准：总监理工程师编制：监理工程师

监理单位（章）XXXX建设监理二0一一年三月十二日设备安装工程监理实施细则项目基本情况：钢铁渣“零排放”XX项目（二期）160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目，位于XXXXxxxxxxx工业园区，紧邻XX公司XXXX东侧，北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条， 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点： 1.1工程概况工程名称；钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线建设地点；XX省XXXXXX工业园设计单位；建设单位；施工单位；分包单位：工程规模；160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成： 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数；（因为而删除） 1.2.2设备的种类和特点（因为而删除） 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000； ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98；

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98； ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98； ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98； ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98； ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98； ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98； 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90； ○ 15本项目监理规划； ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管，控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标，争创优质工程； b)协调督促，控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标； c)监管防控，全面达到业主要求，力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零； d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用； e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同，确保监理服务质量事故为零，监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程：

监理合同、信息管理

9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构； 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备定货合同），并参加与各类合同谈判； 3)进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜； 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作，以期通过合同体现“三大控制”的任务要求，维护合同订立双方的正当权益。在业主签订上述合同时，项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容，以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发，依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。

9.1.3

9.1.4合同管理的监理工作方法监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制，合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制，对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法

施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本

文件编号：RHD-QB-K8875 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本

施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 工程概况（略：由各监理项目部根据施工单位专项方案编写） 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 施工现场有各类设备与机械，若不能正视设备与机械的安全管理往往造成人伤机损事故，为确保安全，进一步完善安全监理工作，现根据施工现场常用设备机械况进行分析与评估，真正做到事前策划，事中控制手段，特编制本专项安全监理实施细则。

2) 本施工现场各类设备机械安全监理实施细则适用于安全监理人员对施工现场各类设备、机械安全监理工作。 3. 施工现场各类设备机械安全监理实施细则编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号） 2) 《建筑机械安全使用规程》（JGJ33-2001） 3) 《建筑工程安全检查标准》（JGJ59-99） 4) 《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003） 5) 《履带起重机安全规程》（JG5055-94） 4. 施工现场各类设备、机械安全监理实施细则

1) 审核要点 ? 操作规程是否齐全。 ? 年检原件、签章手续齐全。 ? 各项验收合格挂牌是否齐全。 ? 日常维修保养记录是否齐全。 ? 操作人员（驾驶员指挥证件是否齐全）。 2) 监理要点 ? 汽车吊： A. 标志 a) 超重性能标牌应有。 b) 吊钩整体无裂纹、破口。 c) 危险断面及钢筋处无变形。 d) 防脱钩保险装置应有，不得施焊。 e) 心轴应完整，固定可靠。 B. 钢丝绳

监理大纲

第一章监理大纲总则一、工程概况工程名称：建设单位：建设地点：工程规模：管子车间总面积约27259平方米，其中厂房24315平方米钢结构，一层；附房2268平方米框架结构，三层；探伤室676平方米框架结构，二层；（2）小产品装配楼一期约580平方米框架，一层；（3）门卫房72平方米，一层，露天跨工程工期：暂定八个月二、监理目标和监理工作范围、监理工作内容（一）工作目标： 1、监理工作的总目标我公司对本工程监理的目标控制是根据业主的委托，通过目标规划、风险管理和动态控制，以实现项目的投资目标、进度目标、质量目标和安全生产目标来达到业主的建设意图。 2、工期控制目标：以合同工期为控制目标。 3、质量控制目标：以合同质量标准为控制目标。 4、投资控制目标：以合同价为控制目标，确保工程总的造价不突破业主的投资计划。 5、安全文明生产控制目标：无重大安全事故。（二）委托服务范围 1、协助业主进行项目招标，并提出专业意见和建议。协助业主审核施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要； 2、审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理；

3、协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令； 4、审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议； 5、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划； 6、对施工变更的签证，主持施工图交底，参与施工图变更的签证，复核施工变更； 7、主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要； 8、对本工程进行质量控制、工程进度控制、投资控制及安全施工、安全防护措施、文明施工管理； 9、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，对竣工资料的完整性和正确性进行审查； 10、及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报； 11、履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务； 12、协助业主组织进行交工验收和竣工验收，督促施工单位及时做好竣工结算； 13、对工程质量的责任期进行保修监理； 14、完成监理规范要求的其他工作内容。（三）监理内容 1、协助业主审核施工图的设计和概（预）算，参与图纸会审，做好记录，写出会审纪要。 2、参与业主与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。 3、协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

垂直运输设备监理实施细则(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 垂直运输设备监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9959-88 垂直运输设备监理实施细则(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。一、工程概况： 1、工程名称：滟堤一期工程 2、建设单位：邯郸市安道房地产开发有限公司 3、设计单位：北京赛博思建筑设计有限公司 4、承建单位：邯郸市天泽建筑安装工程有限公司邯郸市邯一建筑工程有限公司 5、工程地址：邯郸市邯大路与南环路交叉口。 6、建设规模：滟堤一期工程建筑面积为：110301.32平方米，建设建筑规模：1#--5#楼、12#、13#楼为地下1层，地上11层，建筑高度为30.90m,；6#-11#楼、14#-16#楼为地下1层，地上7层，建筑高度为20.90m；47#楼为商业楼，地上3层；48#楼、49#楼为地上1层；地下车库为一层。滟堤一期工程设计使用年限为50年，建筑物安全

监理工程合同、信息管理方案

监理工程合同、信息管理方案第一节、合同管理一、合同管理合同管理主要是通过对工程质量、工程进度、工程投资的有效控制，以达到工程建设项目按施工合同规定的约束条件，优质、按期、高效益的建成投产。从而有效地维护业主的合法权益，同时也督促承包商认真地履行合同规定的责任和义务。合同管理是监理工程师在工程建设全过程、全方位管理中一项综合性的管理工作。本施工项目，涉及的合同较多，监理、管理和协调如此多的工程合同需要采用严密的计划和管理技术，及依靠从类似规模和性质的项目获得的来之不易的经验。我公司将认真贯彻施工承包合同和施工监理合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制作用与第三方的特殊地位，注意协调好业主、承包商及各协作部门的关系。 1、合同管理的主要内容和监理职责（1）合同管理的主要内容 ①协助业主进行施工招标工作； ②协助业主监督施工单位全面履行施工承包合同； ③协助业主制定实施各项工程管理制度； ④协助业主处理与工程有关的索赔和合同纠纷事宜； ⑤分析合同执行情况和跟踪管理； ⑥处理工程变更、分包管理、工程延期事宜； ⑦争端与仲裁。（2）合同管理监理职责 ①监理工程师从项目建设目标出发，根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规、政策文件、规章制度、工程技术标准、材料、工程招投标文件和各种合同条款，对工程建设全过程行为，从合同的角度进行管理，处理合同问题。 ②监理工程师熟悉各类合同，包括设计合同、材料设备采购合同、施工合同等应该包括的内容条款，尤其是建设部、工商行政管理部门制定的合同示范文本。对主要合同条件：如施工组织设计及工期、工期延误、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、工程分包、索赔、违约和争议、工

机电设备安装监理实施细则(1)

高新区2016年度水利工程监理实施细则（机电设备安装工程）内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：

机电安装工程监理细则一、机电监理的工作目标和依据 1.1为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求，为总包和业主单位提供合格产品，是机电监理控制的最终工作目标。 1.2工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件，各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。二、机电监理人员的工程行为规范 2.1机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范，其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案，对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。 2.3机电监理人员必须工作勤勉，深入务实，做到腿勤、眼勤、手勤，要多跑、多看、多问，经常深入安装施工现场，旁站观察，对施工单位不合适的工程行为要及时制止，严把质量关。 2.4机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位，先提出现场口关指示，责令其整改，三次未见行动，则下达书面指示，在书面指示规定的时间内未整改，则责令停工。

2.5机电监理人员应认真作好监理日记，对重要的工程问题应作好专项记录，内容要力求真实。 2.6机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。 2.8机电监理人员应严格按照监理程序办事，工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内，特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9机电监理人员在协调工程事务的过程中，应进行广泛的纵向与横向沟通，避免早下结论。三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作，向机电监理人员提交施工组织设计，安装工程进度设计。 3.4施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系，并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。

0设备监造作业指导书

设备监造作业指导书 1. 目的、要求 1.1指导采购设备的监造工作，保证采购设备的质量和进度满足工程项目要求。 1.2根据采购设备的重要性和复杂程度，为突出设备监造重点，编制设备监造大纲。 1.3对设备重要工序的质量监理点分为四类即： R—文件见证即需要承包商提供文件进行见证的质量监理点 W—现场见证对复杂的关键的工序、测试、试验要求进行旁站监理，在该见证点，承包商应提前通知监造工程师实施见证和监理，监造工程师如未能在约定的时间到达现场，承包商可自检合格后转入下道工序。 H—停止点见证即对重要的工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收必须在监理工程师监督下进行，并对结果进行确认。 P—日常巡检即监造工程师在生产车间或现场了解的工艺规程情况、工序质量情况、零部件加工及组装试验状况、不合格品处置情况。 2. 监造项目 2.1监造项目分为原材料、金属结构件、机加工件、铸锻件、电气设备、耐火材料、整机性能、外协（购）件、技术文件、产品除锈涂漆，产品包装、装箱集港。 2.2原材料监造项目包括原材料化学成分、原材料机械性能、工厂原材料复检情况、原材料尺寸偏差、特殊实验、实物照片等。 2.3金属结构件监造项目包括钢板拼接质量、钢板下料尺寸偏差、下料外观粗糙度、焊缝尺寸偏差、焊缝表面质量（咬边、饱满度、平滑度等）、结构件尺寸偏差、钢板表面质量、变形情况、工艺支撑情况等。 2.4机加工件监造项目包括主要关键表面粗糙度、尺寸偏差、工厂质检报告、热处理性能、外观质量、特殊检验等。 2.5铸件监造项目包括铸件炉前化学成分、铸件热处理报告、铸件尺寸偏差、铸件表面质量、取样复检报告 2.6电气部分监造项目包括原材料材质、机械性能、产品外观质量、特殊试验、性能测试、转子平衡试验、工厂质检报告、连接尺寸、布线情况等。 2.7耐火材料监造项目包括原材料化学成分、性能检测报告、产品尺寸偏差、体积、件数、重量。 2.8技术文件监造项目包括技术文件的格式（电子版、纸版、可编辑性、排版形式）、内容、

设备安装工程监理实施细则(1)

滑县德远数码科技广场工程【设备安装工程】监理实施细则编写：审核：滑县鸿泰建设监理有限公司德远数码科技广场项目监理部 2011年7月20日一、监理指导思想为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求，符合国家标准、规范要求，满足该楼的使用功能和预定的工期目标，特制订本细则。使有关方面对建筑安装工程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法，处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的要求。二、监理工作依据 1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。 2、建设单位委托监理合同。 3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。 4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。 5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定，各项工程质量检验评定标准。 6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002） 3、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003） 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002） 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002） 6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）四、建筑安装工程监理原则建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下，对建筑安装工程施工质量、工期进行监督管理，并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他分部工程施工的配合、协调工作。五、施工质量控制（一）施工准备阶段 1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据，参与图纸会审和技术交底。 2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书，特殊工种人员要持有操作证上岗，严禁无证上岗施工安装。 3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施，以确保施工质量和人身安全。 4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求，并经监理工程师和施工单位验收，同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验，试验合格方可使用，否则不准安装使用。（二）施工阶段 1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程，随时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。

机械设备安全监理细则示范文本

机械设备安全监理细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机械设备安全监理细则示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。一、工程特点：本工程位于淮安中心地块，东面为徐家湖路，南面为清安河，西面为淮海南路，北面为延安东路。二期工程设计有：一层地下室、人防、两栋28层、两栋26层住宅楼建筑高度分别为85.8m、83.8m、80.0M、一栋3层商业楼建筑高度15.0m、总建筑面积79225.6㎡；其中地下室建筑面积5591㎡，使用功能为人防、汽车车库、自行车车库、消防水池、配电房等；住宅建筑面积65787.9㎡，商业、办公、文娱建筑面积7138.73㎡，物管用房277.91㎡，社区活动中心264.84㎡；±0.000为黄海相对标高10.990m。自然地面标高10.450m，地下室底板面标高-5.4m，筏板厚500mm。

管件制造监理大纲

管件制造监理大纲 1、项目概况 1.1项目名称：大连西太平洋石油化工有限公司200万吨/年柴油加氢精制装置项目设备配件制造1.2项目参与方：设备配件买方（使用单位）为大连西太平洋石油化工有限公司；EPC合同执行方为中国石化工程建设公司；卖方（加工制造单位）为河南偃师东方管件有限公司。 1.3设备配件制造地点：河南偃师东方管件有限公司厂区内 2、设备配件制造监理依据 2.1制造合同技术协议及相关设计图纸技术文件2.2管件监造委托合同 2.3压力管道元件制造相关技术标准 2.4设备配件制造委托监理合同 2.5ASMEB16.5 2.6ASMEB16.9 2.7ASMEB16.28 2.8MSS￡P-25 2.9MSS￡P-95 2.10GB4730 2.11ASMEB31.3 2.12ASMEB36.19M 3、管件制造监理工作内容 3.1对管件制造厂商的技术条件、管件制造项目组织及人员配置进行考察； 3. . 2对制造厂商的设备配件制造方案、生产进度计划和质量管理体系进行审核； 3.3协助业主组织设计单位和制造厂商会审设备配件制造图纸及技术资料；对制造单位的制造工艺进行核查； 3.4对管件制造所用材料和部件的规格、质量及检测报告进行检查；对加工机械、加工工艺、检测工具、生产流程等进行检查； 3. 5跟踪检查主要部件和关键部件的加工制造过程，特别是对特殊过程进行监控；对零部件生产过程出现的技术、工艺和质量等方面的问题提出整改意见； 3.6参与检测并验收成品配件的技术指标、质量指标、尺寸规格和数量等，并对合格配件的验收报告收签； 3.7对设备配件的包装条件及发运条件进行检查，跟踪设备的包装和发运。 3.8 整理并验收设备配件制造过程资料, 作出制造评估报告。

设备工程监理合同管理题库10-1-8

问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。3个合同协议中都对甲方提出了1个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件。事件一：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位（业主）与承包商乙约定的合同金额的10％向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。事件三：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。

问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元／台班，其中，台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图2-3所示（单位：天）。甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。事件二：8月21日～22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10％，合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。考查索赔管理。工程师判定承包人索赔成立的条件为：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和

水泵设备监理细则

港口抽黄灌区西泉泵站更新改造工程水泵制造监理实施细则 1监理依据 1.1设备制造监理服务合同。 1.2 港口抽黄灌区一级站、西傲泵站更新改造工程，采购招标文件、承包商投标文件、设备采购合同及技术协议。 1.3 国家及行业现行标准、规范及强制性条文。 2监理程序 2.1 制造商质量保证能力的审核 2.1.1 质量保证体系 2.1.2 机器设备、工艺装备、检测工具器具、试验装置 2.1.3工艺规程、检验规程（计划） 2.1.4 操作人员、检验试验人员资质 2.2 原材料、外购外协零部件质量证明文件（检测报告），制造商复检报告包括：泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、轴承、轴承体、轴套、填料套、水封环、联轴器、测温元件等。 2.3 制造工序质量监理 2.3.1 监理方式：文件见证（R）、现场见证(W)、停止点见证(H)、巡检（P）。 2.3.2 按照水泵(S600-12/6A)的制造工艺流程，对关键工序采取现场见证（W）或停止点见证(H)的方式进行监理。对非关键工序采取文件

见证（R）或巡检(P)的方式进行监理。 2.4 水泵试验及合同验收水泵试验由业主、监理单位、承包商、制造商四方共同现场见证，按设备采购合同进行验收。 2.5 设备出厂水泵验收合格后，由驻厂设备监理工程师签发水泵出厂签证单或在发货清单上加盖“设备监理工程师专用章”（一式三份，承包商/ 制造商、业主和监理单位各执一份），承包商/制造商即可按合同规定将水泵运往指定地点。 3监理内容及监理方式水泵制造过程的监理内容和监理方式，将结合制造商质量检验计划及下表所列要求实施。主要检测项目应提供检测记录、试验项目应提供试验报告，复印件需加盖质量部门印章。

2012年监理工程师考试《合同管理》真题及答案

2012年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。 A.地震灾害导致施工暂停 B.恶劣气候影响施工安全 C.社会动乱影响施工进度 D.图纸设计错误导致的工程返工 2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.职务代理 3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。 A.施工投标保证 B.施工履约保证 C.施工预付款保证 D.质量保证金保证 4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。 A.已经成立 B.完备形式后成立 C.效力待定 D.未成立 5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。 A.招标公告 B.投标文件 C.宣传广告 D.招股说明书 6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。 A.对方当事人降低注册资金 B.对方当事人银行贷款数额激增 C.对方当事人的法定代表人变更 D.对方当事人经营状况严重恶化 7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。 A.一方因重大误解而订立的合同 B.双方协商一致订立的显失公平的合同 C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同 D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

塔式起重机监理实施细则

上海珠宇工程咨询管理有限公司监理实施细则工程名称上海中超卫浴新建厂房项目专业名称塔式起重机安拆编制人总监陈彩录 2016年 11 月地址：青浦区公园东路1155弄创业中心5018室邮编：201700 一、工程概况工程概况建设规模：基地面积为41546㎡；总建筑面积为74020㎡。其中：地上建筑面积为63420㎡，计容建筑面积为62320㎡，不计容面积为1100㎡。地下建筑面积为10600㎡。本工程采用预应力混凝土管桩，型号为：PHC-AB400(95)，桩长分别为12m/18m等，型号为：PHC-AB500(100)，桩长分别为12m/14m等。沉桩采用静压法。经统计，预应力管桩约27402米。本工程为工业项目，根据上海市青浦区民防部门审核意见，民防工程为甲类，核武器抗力级别核6级，常规武器抗力级别为常6级，战时用途为二等人员掩护部。要求建筑面积不少于㎡，设计面积为910㎡，位于1#楼投影范围和左上部分机动车库内。本工程建筑设计合理年限为50年，抗震设防烈度为7度。建设单位：上海中超卫浴有限公司设计单位：上海同大规划建筑设计有限公司监理单位：上海珠宇工程咨询管理有限公司总包单位：福建省海泉建筑工程有限公司分包单位：电子工业岩土基础工程公司本工程特点

本工程1#楼为宿舍楼；2-38#楼为4-5层的生产用房；39、40#楼为一层仓库；41#楼为项目的门卫消控室；42#楼为项目的环卫用房；43#楼为地下一层机动车库。本工程难点如下： 1、本工程涉及的专业较多，各参建单位工作内容存在大量交叉和重复，内、外部矛盾必然存在，施工单位来自不同的行业，各自有不同管理模式和工作方式，各自有着不同追求目标，在短时间内能否求大同存小异，同步协调工作大。如何抓住矛盾重点，加强沟通，主动协调，有利于工作开展，将是本工程中的工作重点之一； 2、本工程工程量较大，工期较为紧张，由于施工期间涉及到冬季施工以及春节长假，是否能够按照总工期目标的实现，按期交付不仅可以使投资建设的业主方的投资计划得到很好地落实，也能为业主带来较大的社会及经济效益。鉴于该项目的使用特征，进度控制是本工程重点控制之一； 3、本工程施工有较大危险源，如桩基施工、高大脚手架、吊装等，安全监督管理是本工程工作重点控制之一； 4、作为一项配套完善的厂房工程，对电气、设备安装、火灾报警系统等方面要求高，室内外各种管线较多，涉及多个专业及承包商，因此安装工程也是该工程质量控制重点之一；二、相关的强制性标准条文 1、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）： 1.施工单位应当编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。（第二十六条） 2.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。（第二十七条） 2、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质[2009]87号） 1.建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。（第六条） 2.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。（第八条） 3.施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。（第十四条） 4.专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。（第十五条）

电子信息设备机房工程监理实施细则

电子信息设备机房工程监理实施细则编制：审批：陕西晨乌工程咨询监理有限公司 2015年x月

电子信息设备机房工程监理实施细则 1电子信息设备机房工程概况： 2电子信息设备机房监理依据： 2.1建设单位与承包单位签订的协议、合同及有关文件。 2.2建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件。 2.3电子信息设备机房工程设计图纸、文件及变更。 2.4国家、北京市有关法规、标准、规范《电子信息系统机房设计规范》GB 50714-2008；《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008 《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001；《电子产品制造防静电系统测试方法》SJ/T10694-2006；《电子计算机场地通用规范》GB /T2887-2000；《计算机场地安全要求》GB 9361-1988；《电子计算机机房工程施工及验收规范》SJ/T 30003-93；《环境电磁波卫生标准》GB9175-88；《电磁辐射防护规定》GB 8702-88；《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010；《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010；《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2013；《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007；《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007；《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；《电子信息系统机房工程设计与安装》09DX009（国标图集）。北京市《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/883-2012 国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工图集》09X700（上）、（下）北京市《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009； 3监理范围及目标 3.1监理范围：电子信息设备机房工程 3.2监理目标按建设单位与承包单位签定的施工合同、建设单位与监理单位签定的监理合同进行监理，对电子信息设备机房工程质量、进度、造价、安全进行控制，做好合同管理和组织协调工作，力争使电子信息设备机房工程达到合同目标。 4电子信息设备机房工程质量控制