建筑工程施工专业分包安全生产协议书
建筑施工分包安全管理协议书
建筑施工分包安全管理协议书一、总则1. 本协议依据国家有关法律、法规及建筑行业安全标准制定，旨在加强建筑施工现场的安全管理，预防和减少安全事故的发生。
2. 分包方必须遵守总包方的安全生产管理制度和操作规程，严格按照安全技术措施进行施工。
二、安全责任1. 分包方必须建立健全自身的安全生产责任制度，明确各级管理人员和工人的安全职责。
2. 分包方应对其员工进行安全教育和技能培训，确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。
3. 分包方应配备必要的安全防护设施和救援装备，并保证其完好有效。
三、安全措施1. 分包方应在施工前制定详细的安全施工方案，包括作业人员的安全教育计划、现场安全检查计划等。
2. 分包方应严格执行国家和地方的安全生产规定，不得违章指挥和强令工人冒险作业。
3. 分包方应及时报告施工现场的安全隐患和事故，积极配合总包方进行整改。
四、监督检查1. 总包方有权对分包方的安全生产工作进行监督检查，发现问题应及时通知分包方整改。
2. 分包方应配合总包方的安全检查，对于检查中发现的问题，应按要求及时整改。
五、违约责任1. 分包方如违反本协议规定，造成安全事故或损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 总包方如未履行监督责任，导致安全事故的，也应承担相应的法律责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并结清相关费用后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
七、争议解决如双方在本协议执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
八、附则本协议一式两份，总包方和分包方各执一份，具有同等法律效力。
通过以上条款的约定，总包方与分包方将共同努力，确保施工现场的安全生产，保障工人的生命安全和身体健康，为建筑工程的顺利完成提供坚实的安全保障。
建筑工程安全生产管理协议书范文(5篇)
建筑工程安全生产管理协议书范文甲方：乙方：为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强和规范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。
实现全年安全生产事故“零”指标。
施工作业人员应认真学习并执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等关于安全生产的法律、法规及相关的标准、规范、规程。
结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。
一、工程概况工程名称：工程地点：分包内容（范围）：分包方式：工期：____年____月____日至____年____月____日本合同有效。
二、甲方责任和义务1、负责审查分包单位的企业资质，安全生产许可证资质，项目管理人员岗位证书，不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人施工。
2、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。
3、负责监督检查乙方员工安全生产教育、培训、考核、建档工作。
4、负责对乙方施工现场安全生产工作进行考核。
5、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。
6、督促、检查乙方的安全生产工作，对乙方施工现场存在的安全隐患及时提出整改意见。
对逾期未整改的有权责令停工整改，并处予罚款。
7、工程开工前会同乙方负责工程所涉及的地下埋置物情况（各种管线等）调查清楚，并将图纸和有关说明以书面形式向乙方交底，双方签字确认。
8、工程开工前负责向乙方作业人员以书面形式进行安全技术交底，并由作业人员本人签字。
9、编制施工方案，对其中的安全生产冬、雨季施工安全措施，方案的可行性负责，审定乙方的施工方案，对其中安全生产措施提出纠正意见。
10、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。
11、熟悉和掌握工程特点，特殊作业和关键部位施工时必须实行安全和质量旁站制度。
12、健全和完善定期、不定期的安全生产检查制度，服从上级部门的安全生产、文明施工检查，积极主动整改所查出的安全事故隐患，重大隐患必须做到“定人、定时、定措施”进行整改。
建筑工程总包与分包安全生产协议书
建筑工程总包与分包安全生产协议书建筑工程总包与分包安全生产协议书（精选4篇）建筑工程总包与分包安全生产协议书篇1(以下称甲方)(以下称乙方)为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。
二、甲方为工程的总包单位，乙方为分包单位乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。
四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。
五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。
六、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。
七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。
八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。
九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。
十、乙方自备的机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。
十一、有乙方提供的机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。
一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。
使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。
十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。
罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。
十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。
十四、事故处理：1、由于甲(乙)方责任造成乙(甲)方人员伤害事故或设备事故者，甲(乙)方参照国家现行规定给予乙(甲)方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙(甲)方负责处理。
建筑专业分包施工安全生产协议模板（四篇）
建筑专业分包施工安全生产协议模板总包方：项目部分包方：建设单位将项目委托分包方施工，为了明确总分包双方的安全生产责任，确保施工安全，分包方在与建设单位签订建筑施工合同的同时，还须与总包方签订本安全生产协议。
一、分包方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。
二、分包方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
三、总包方对分包方的治安、消防进行检查。
对分包方的材料、机具等进行进出场登记，凡未经登记的材料机具等不得外出。
四、总包方有权提请建设单位督促分包方的加强治安、消防、安全生产、文明施工、卫生方面的管理，对分包方的违法违纪行为有权实施处罚，必要时可移交公安机关处理。
五、分包方在施工前要认真勘察现场并认真做好以下工作：1、工程项目应由分包方编制施工组织设计;根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。
2、工程项目在具体施工中应由分包方按总包方的要求对专业较强的工程项目另行编制专项安全施工组织设计，并严格按该施工组织设计的要求施工，保证安全施工。
六、分包方的相关负责人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育。
增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度和法规。
七、施工前，分包方应组织召开管理和施工人员安全生产教育会议，通知总包方委派有关人员出席会议，并介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求。
分包方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
八、施工期间，分包方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;总包方指派同志负责联系，予以协助督促分包方执行有关安全、防火规定。
甲乙双方应经常联系，总包方督促分包方检查工程项目中有关的安全、防火工作，预防事故发生。
专业分包安全生产责任协议书8篇
专业分包安全生产责任协议书8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX公司乙方（分包单位）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及甲方与业主签订的施工合同要求，为明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务，经双方协商，签订本协议书。
一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在专业分包工程中的安全生产责任，确保施工过程中的安全与健康，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。
二、甲乙双方的安全生产责任1. 甲方责任：（1）甲方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产投入的有效实施。
（2）甲方应监督乙方的安全生产工作，检查乙方是否按照安全生产规章制度和操作规程进行施工。
（3）甲方应协助乙方解决安全生产方面的问题，提供必要的安全生产协助和服务。
2. 乙方责任：（1）乙方应建立健全安全生产责任制，制定相应的安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守执行。
（2）乙方应配备必要的安全生产管理人员，确保施工过程中的安全与健康。
（3）乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保设备处于良好状态。
（4）乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度，接受甲方的监督和管理。
三、安全生产管理措施1. 双方应加强沟通和协作，共同解决安全生产方面的问题。
2. 双方应定期召开安全生产例会，总结安全生产工作，分析存在的问题，并制定相应的改进措施。
3. 双方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
4. 双方应建立健全应急预案和应急机制，确保在发生生产安全事故时能够及时、有效地进行处理。
四、违约责任1. 若甲方未能履行本协议中的相关责任和义务，导致发生生产安全事故的，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若乙方未能履行本协议中的相关责任和义务，导致发生生产安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。
五、其他事项1. 本协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期与施工合同一致。
分包单位安全生产管理协议书
分包单位安全生产管理协议书《分包单位安全生产管理协议书》甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及__________（工程名称）项目安全生产的实际需要，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供施工服务过程中涉及的安全生产管理事项，达成如下协议：一、安全生产管理目标1. 乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行甲方的安全生产规章制度。
2. 乙方应确保施工过程中不发生重大安全生产事故，努力实现零事故、零伤亡的目标。
二、安全生产组织与管理1. 乙方应设立安全生产管理机构，明确安全生产责任人，负责组织、协调和监督本单位的安全生产工作。
2. 乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高从业人员的安全意识和应急处理能力。
三、安全生产责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和条件的施工人员，并对其进行安全生产教育和培训。
2. 乙方应确保施工设备、材料和安全防护设施符合国家安全标准，并保持良好的使用状态。
3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，严格执行施工现场的安全防护措施。
4. 乙方应加强对施工现场的安全巡查，发现安全隐患及时整改，防止事故的发生。
四、安全生产费用保障1. 乙方应根据工程规模、施工难度和风险等因素，合理估算安全生产费用，并在工程预算中单独列支。
2. 乙方应保证安全生产费用的有效使用，不得挤占、挪用。
五、安全生产沟通与协作1. 乙方应主动与甲方沟通，及时报告施工过程中的安全生产情况，共同解决安全生产问题。
2. 乙方应参与甲方组织的安全生产会议和活动，共同推进工程项目的安全生产管理工作。
六、违约责任与争议处理1. 乙方违反本协议造成安全生产事故的，应依法承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工总分包安全管理协议(五篇)
建筑施工总分包安全管理协议总承包分（全称、以下简称甲方）：专业分包方（全称、以下简称乙方）：建设方（全称、以下简称丙方）：鉴于建设方开发的工程主体结构由甲方承包施工，乙方与丙方签订了施工合同，双方存在同时施工现象。
根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经济活动，可能危及对方安全生产的，应当签订安全协议，明确各自的安全生产管理职责，和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行检查与协调”等有关规定。
为分清施工现场各自职责，明确安全责任，确保安全生产，签订本安全协议：一、配合原则：1、双方均为具有有效施工资质的施工企业，双方各自对自身范围内的安全生产文明施工等管理行为负责。
2、双方各自在自身范围内建立健全安全生产、文明施工管理制度和组织网络，强化现场安全防护。
3、双方各自负责自身人员的安全教育、培训、考核、管理工作，各自配备自身的安全防护用品，各自办理自身人员的各类证件。
4、双方安全管理人员加强沟通，并在房地产开发公司及监理单位的统一协调下，在自身范围内履行各自的安全管理职责。
5、双方各自做好各自范围内的消防工作，如因一方原因导致火灾，而给另一方造成损失的，责任方除承担全部责任后果外，还应承担损失方的经济损失赔偿责任。
6、双方的材料堆放应符合安全生产、文明施工、环境保护等有关规定，乙方如因施工需要在甲方场地内堆放材料，必须由房地产开发公司或监理单位出具工作联系单，并征得甲方同意后，堆放在指定地点。
如因乙方材料堆放不符合要求，而导致安全事故或政府部门处罚的，甲方不承担任何责任。
同时，甲方不负责乙方任何材料的保护及看管，乙方需自行保管，如有遗失或损坏，甲方不承担任何责任。
7、鉴于乙方施工需要，乙方现场施工用电需从甲方电源引入。
该项工作在房地产开发公司出具工作联系单的情况下甲方给予配合，乙方必须从甲方指定的现场配电箱内指定的线路连接，并承担该线路往下所有的施工用电及用电机械的管理责任，如因乙方用电设施/设备不符合安全使用要求或管理不到位，而导致该线路发生的触电、机械伤害、火灾等安全生产事故，由乙方承担全部责任后果及法律责任;因乙方施工用电系统原因导致现场非乙方人员伤亡、财产损失时，乙方承担全部经济损失和法律后果。
建设工程施工分包安全生产协议书(2篇)
2、工程编号：
3、工程地点：
4、工程范围：
5、工程造价：
二、工程期限
1、双方商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：
（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同规定支付逾期罚款。
十一、纠纷解决办法
总包方：（盖章）
法人代表（或委托代理人）：
分包方（盖章）
法人代表（或委托代理人）：
日期：
建设工程施工分包安全生产协议书（二）
承包方（甲方）：
住址：
分包方（乙方）：
住址：
风险提示：
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就____工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。
一、工程项目
风险提示：
四、物资供应
1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购；
2、甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工专业分包安全生产协议书
总包方（甲方）：
分包方（乙方）：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：
工程地点： _________________________________________
分包内容（范围）：__________________________________
分包方式： _________________________________________
二、工期：
开工日期： _________________________________________
竣工日期： _________________________________________
三、安全生产：1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人
或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资
质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、
《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，
不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。
如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。
分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期
间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。
作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。
分包方不准私招乱雇和使
用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。
如违反所发生的
一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约：
1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
五、 争议：
当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门 协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、 本协议书在双方签字盖章后立即生效。
七、 本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
分包方：（盖章）
负责人：
总包方：（盖
章）
建筑工程专业分包
安全生产协议书工程名称：甲方（总包乙方（分包方）。