钢箱梁加工安装施工合同(QJ-XQGS-015)
钢箱梁工程合同
钢箱梁工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方计划建设一座跨度为____米的钢箱梁桥梁，经过公开招标，甲方与乙方就该钢箱梁工程的设计、制造、运输和安装等事宜达成如下合同：一、工程概述本合同所述钢箱梁工程位于_____（地点），包含设计、材料供应、制造、防腐、运输至现场、安装和质量检验等工作内容。
二、设计与技术要求1. 乙方应根据甲方提供的技术参数和规范要求进行设计，并保证设计满足国家现行相关标准和规范。
2. 设计文件需得到甲方书面认可后，方可进入下一阶段工作。
三、材料与制造1. 所有钢材必须符合国家标准及行业规范，并提供相应的材质证明。
2. 乙方应采用先进的制造工艺确保构件质量，并对每批次材料进行检测。
四、交货与运输1. 乙方应按照合同约定的时间将钢箱梁安全、准时地运输至工地现场。
2. 运输过程中造成的任何损失由乙方负责赔偿。
五、安装与验收1. 乙方负责现场安装工作，并保证安装质量符合设计要求。
2. 安装完成后，甲乙双方共同对工程进行验收。
六、质量保证1. 乙方应对所提供钢箱梁的质量做出明确承诺，并提供相应的质保期。
2. 在保质期内如出现质量问题，乙方须无偿修复或更换。
七、合同价格与付款方式1. 本工程总价为____元人民币。
2. 付款分预付款、进度款和尾款三个阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
八、违约责任若一方未能履行合同义务或违反合同条款，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
十、其他事项双方可根据工程实际情况补充其他必要的条款，并以书面形式作为本合同的补充协议。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
钢材加工安装合同5篇
钢材加工安装合同5篇篇1甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的钢材加工安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢材加工及安装二、合同范围本合同涉及甲方所需的钢材加工及安装工作。
具体工作内容包括但不限于钢材的切割、成型、焊接、防锈处理、安装等。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
该价格包含钢材加工及安装所需的一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。
（2）乙方完成钢材加工及安装工作，并通过甲方验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及进度1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成钢材加工及安装工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量标准及验收1. 乙方应按照国家标准及甲方要求进行钢材加工及安装。
2. 乙方完成工作后，应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内完成验收。
3. 如甲方对乙方的验收结果存在异议，可以委托第三方机构进行复检。
复检费用由甲方承担。
六、保修及售后服务1. 乙方应对其加工的钢材质量负责，如因乙方原因造成钢材质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方在收到甲方维修通知后，应在规定时间内完成维修工作。
3. 保修期为_____年，自工程验收合格之日起计算。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
钢梁加工制作安装合同范本
钢梁加工制作安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢梁加工制作安装的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：本合同工程范围包括钢梁的加工、制作、运输、安装、调试及验收等。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的进度款；（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无息支付给乙方。
三、工程期限3.1 工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量符合国家现行有关标准、规范及甲方的要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工方案及甲方的要求进行加工制作安装，确保工程质量。
五、材料供应5.1 材料供应方式：_______（甲方供应/乙方供应）5.2 材料质量要求：_______（详见附件）六、运输与安装6.1 乙方负责将钢梁运输至工程地点，并承担运输过程中的安全责任。
6.2 乙方负责钢梁的安装，安装过程中应确保施工安全，遵守甲方及施工现场的管理规定。
七、验收与保修7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
钢结构加工制作安装合同范本5篇
钢结构加工制作安装合同范本5篇第1篇示例：钢结构加工制作安装合同范本甲方（委托方）：___________（单位名称）乙方（承包方）：___________（单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行钢结构加工制作安装工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、项目内容：1.1 乙方接受甲方委托，负责对指定地点进行钢结构加工制作和安装工作；1.2 加工制作内容包括但不限于钢结构设计、加工、安装、调试等工作；1.3 甲方应提供施工现场相关必要支持和配合。
二、合同金额与支付方式：2.1 本合同总金额为______元（大写：人民币______元）；2.2 甲方应在签订合同时支付工程款的____%作为预付款；2.3 余款应在工程完工后____天内一次性支付。
三、工期要求：3.1 工程开始日期为合同签订后的第二天；3.2 工期为______天，如因不可抗力等原因导致工期延长，双方应协商解决。
四、质量标准：4.1 乙方所提供的钢结构加工制作材料和设备应符合国家相关标准，具备产品合格证明；4.2 安装工程应符合国家建筑安装标准规范，确保工程质量。
五、保修期：5.1 完工验收合格后，乙方提供____年以上的保修期，期间内出现质量问题，乙方应无偿解决。
六、违约责任：6.1 任何一方擅自解除合同或严重违约，需向对方支付违约金_______元；6.2 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
七、附则：7.1 合同一式两份，双方各持一份有效；7.2 未尽事宜，双方可另行协商解决；7.3 本合同自双方签字盖章后生效，合同解释权归双方共有。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：以上为钢结构加工制作安装合同范本，双方应严格按照约定履行合同条款，确保工程质量和双方权益。
愿双方合作愉快，共创美好未来。
第2篇示例：钢结构加工制作安装合同范本甲方（委托方）：__________公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就钢结构加工制作安装事宜达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：__________钢结构加工制作安装项目1.2 项目地点：__________（具体地址）1.3 项目内容：乙方承担对上述项目的钢结构加工、制作和安装工作。
箱梁制作安装合同范本
合同编号：_______合同名称：箱梁制作安装合同甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行箱梁制作安装的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：乙方负责按照甲方提供的技术要求和施工图纸，进行箱梁的制作和安装工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价应包含所有制作、安装、调试、验收等费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费、设备使用费、税费等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前提供施工进度计划，并按照计划完成制作和安装工作。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行制作和安装，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 乙方应对制作和安装的箱梁进行自检和互检，确保工程质量。
4.3 甲方有权对乙方制作和安装的工程进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改或重做。
五、付款方式5.1 甲方按照乙方实际完成的工作量，支付合同价款。
5.2 甲方支付价款时，有权扣除因乙方原因导致的工程质量问题、工期延误等给甲方造成的损失。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成制作和安装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。
6.2 乙方制作和安装的工程质量不符合约定的，乙方应负责整改或重做，并承担由此产生的费用。
6.3 甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
桥梁钢箱梁工程施工协议书
桥梁钢箱梁工程施工协议书1. 合同背景本协议书由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就桥梁钢箱梁工程施工事宜达成如下协议：2. 工程概况2.1 工程名称：桥梁钢箱梁工程2.2 工程地址：（具体地址）2.3 工程规模：（工程规模、尺寸、数量等）2.4 工期：自（具体日期）起至（具体日期）2.5 工程总造价：人民币（具体金额）3. 甲方的责任3.1 甲方应当提供工程施工所需的相关设计文件，包括但不限于设计图纸、技术要求等。
3.2 甲方应当按照约定的施工进度支付工程款项，并及时提供相关付款凭证。
3.3 甲方应当配合乙方进行工程施工，提供必要的协助和支持。
4. 乙方的责任4.1 乙方应按照甲方提供的设计文件和技术要求进行桥梁钢箱梁的制作和安装。
4.2 乙方应严格按照工程进度表进行工程施工，保证工程的质量和进度。
4.3 乙方应当按照约定的工程总造价进行施工，不得临时增加工程款项。
4.4 乙方应当保证施工现场的安全和环境卫生。
5. 工程变更和索赔5.1 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程变更，双方应共同商议并签订变更协议。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格或进度延误，乙方应负责修复，并承担相应的责任和赔偿。
6. 质量保证和验收6.1 乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证桥梁钢箱梁的质量符合要求。
6.2 甲方有权对工程质量进行验收，并在验收合格后支付尾款。
7. 违约责任7.1 任何一方未履行本协议约定的义务，均视为违约，违约方应承担相应的违约责任。
7.2 如一方违约，另一方有权要求其迅速纠正，并有权解除合同并要求赔偿损失。
8. 争议解决本协议的解释与执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
如双方因履行本协议发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效和变更本协议一经双方签字盖章即生效。
钢箱梁制造运输及安装合同docx..
钢箱梁制造、运输及安装施工合同甲方：乙方：甲方因施工实际需要，确定将承建的工程项目（以下简称本项目）钢箱梁制造、运输及安装施工交由乙方实施，乙方在全面接受本项目业主招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的总承包合同、承诺的前提下，愿意实施上述施工任务，按《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。
第一条工程名称、地点、范围及内容1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：钢箱梁(含检查车、检查车轨道等)制造、涂装、运输、工地焊接（栓接）等4、工作内容乙方根据设计研究院出版的施工图设计，完成本合同钢箱梁(含检查车、检查车轨道等)制造、涂装、运输与安装，包括但不限于以下工作：（1）钢结构制造、运输、安装本项目钢箱梁(含检查车、检查车轨道等)制作的材料采购、运输、验收、钢材预处理、下料,钢箱梁单元件制作(含零配件),钢箱梁节段的制作、拼装、保管,在甲方规定时间内将钢箱梁节段及临时匹配件在制造厂吊装并运输到桥位监理工程师及甲方指定的位置；配合甲方按监理工程师及设计要求进行钢箱梁吊装就位；梁段吊装就位后负责逐节连接（焊接或栓接，包括高强螺栓采购、运输、连接、施拧、配合检测及焊缝修补等工作），检查车的安装配合，施工措施用临时约束、临时匹配件、临时吊点、吊耳等的加工、制作。
本项目钢结构构件加工场内装船（车）、运输、现场配合卸货、拼装接长，安装配合及缺陷修补等；实施本项目钢结构制作、运输、安装工作所需的操作平台、脚手架、支架、遮雨棚等临时设施制安拆及与此相关的工作内容；本项目检修车钢构件材料的采购、制作、运输、配合安装及随车电缆的布设、行走动力系统的采购与安装等为完成施工设计图纸要求的所有相关工作内容。
（2）附属设施本项目除湿机系统设备及其配件的采购与安装，包含除湿机设备采购、运输、安装、电缆铺设、管道制安等按照施工设计图纸完成除湿机系统的所有工作内容；本项目附属设施(防撞钢护栏底座板、检修道栏杆底座板、灯柱底座板、泄水管、路缘石、后期工程预留件等)的材料采购、运输、验收、下料，制造、运输、安装等；本项目钢箱梁上的所有预留钢构件的制造及焊接（包括永久钢构件如支座预留钢构件、伸缩装置预留钢构件、阻尼器预留钢构件等及经监理工程师批准的临时预留钢构件)；（3）涂装钢箱梁(含检查车轨道及导流板)、检查车、桥面系钢构件及钢箱梁特殊部位自加工工厂内生产直至在工地现场安装完毕(包括最终涂装)的所有防腐涂装工作；（4）工作界面划分1)乙方在加工厂内进行制造及预拼装经监理及甲方测量工程师验收后，将钢箱梁节段（整节）及临时匹配件运至桥位区域监理工程师指定的位置,配合甲方按设计要求进行钢箱梁吊装、协助就位,并负责钢箱梁的工地连接；2）乙方负责完成相关桥面系附属设施的预焊预埋；3）乙方负责完成钢箱梁上交通工程、景观照明工程、通讯电力工程的预留预埋,并为交通工程和桥面铺装施工、桥梁动静载试验提供协助和便利条件等；4）乙方负责完成钢箱梁内除湿机系统的采购、运输、安装；5）乙方负责完成按施工图纸要求的钢箱梁所有结构的防腐涂装工作；6）检修车轨道由乙方在加工场内安装在钢箱梁上，检修车由乙方负责运输至监理工程师指定的位置，由甲方负责安装，甲方安装完成后交由乙方使用、维护直至本项目交工验收为止，期间所发生的故障、事故及缺陷修复均为乙方的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 1/16 工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通）
钢箱梁加工安装 施工合同 合同编号：QJ-XQGS- 015
甲方:中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 乙方:
日期： 年 月 日 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 2/16 目录
第一条:工程概况 第二条:承包方式 第三条:履约保证 第四条:机械设备和材料供应 第五条:双方的权利及义务 第六条:工程质量管理 第七条:工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金 第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算 第九条:安全文明施工 第十条:工程验收、交工 第十一条:争议与仲裁 第十二条:违约与索赔 第十三条:工程保险 第十四条：中途退场的结算方式 第十五条:其它 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部
3/16 工程施工专业分包合同
甲方: 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部(以下简称甲方)
乙方: （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规章等规定,甲方根据承建 宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通）［以下简称：大龙潭互通］施工的需要, 将大龙潭互通E匝道桥钢箱梁加工安装委托乙方施工。为了明确双方权利、义务和责任,经过甲乙双方充分协商,达成一致意见,签订本合同，并自愿共同遵守执行： 第一条:工程概况 1、工程概况 1）、工程名称: 宣曲高速G60连接线K8+640～K11+293.85段（含大龙潭互通） 2）、工程地点: 云南省曲靖市沾益县 3）、工程范围: E匝道桥钢箱梁的加工制作、运输、安装施工、以及相应的安全防护、高速公路交通组织等等。 专业分包单价详见后附的《投标报价表》。 2、工期：本合同总工期为 5 个月。 1）、开工日期: 2016 年 01 月 01 日 2）、完工日期: 2016 年 05 月 31 日 3、质量等级:达到 合格 工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目标及分项工程质量合格率为 100% ，分部工程及单位工程优良率达到 95% 以上的要求。其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。 第二条：承包方式 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 4/16 1、采用固定单价承包，单价按《投标报价表》中约定的综合单价执行，不
管何种原因，单价均不做调整。 2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。 3、甲方提供的主要设施材料：无。 4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。 5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品。 6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）。从一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费用由乙方承担。施工耗用电费由乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数量=电表计读度数＋线路电损分摊度数。 7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机和机油）由使用的乙方承担。 8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由乙方提供，费用由乙方承担。 9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。 10、乙方的综合单价已包含了3.48 %的营业税（该税由业主代扣代缴），除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成本发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需税金（结算款的7%）后再进行支付。 11、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PVC管安装作为上部结构施 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 5/16 工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。
12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供，材料费用由乙方承担。 第三条：履约保证 1、履约保证金以第 一 种方式执行。 1）、方式一：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写 400000 元人民币，大写 肆拾万 元人民币。 2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第一次结算时，甲方将在乙方的工程款中扣除（小写： \ 元人民币，大写： \ 元人民币）做为履约保证金。 2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金： 400000 元人民币，由此造成的一切损失由乙方承担。 3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。 第四条：机械设备和材料供应 1、按甲方的《材料管理办法》及《机械设备管理办法》执行。 2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。 3、主材损耗约定：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%，如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。 4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 6/16 料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。
5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。 6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回。 7、由甲方调拨或供应的材料必须由乙方代表或乙方指定代理人签字。 8、乙方用于本工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案（如果有）。 第五条:双方的权利及义务 1、甲方的权利及义务 1）、甲方委派 曾宪波 先生为甲方工地代表, 全权负责本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等,乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和工作。 2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底日期, 由甲方派员向乙方进行安全技术交底。 3）、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会, 有权评议乙方的生产计划和施工技术方案。并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划和施工方案进行调整。 4）、如乙方在施工中出现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或收回乙方承包工程，发生的费用由乙方负责。 ①、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标； ②、甲方认为乙方投入不足，无力承担此项工程； ③、乙方拒不服从甲方的领导； ④、由于乙方责任,对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。 5）、甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全面检查，如连续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。如甲方连续三 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 7/16 次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重程度确定处罚金额
（最底限额不少于5000元）。 6）、试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成现场的取样及送样试验工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。 7）、测量工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。 8）、甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工承包内容。 9）、施工场地及相关费用的约定：乙方人员的食宿、驻地建设、进出场费用等均由乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予乙方任何补贴费用。 10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承担相应的违约责任。 2、乙方的权利及义务 1）、乙方委派 先生为乙方驻工地代表, 全权负责处理本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等。乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表,若确实需要调换驻工地代表,须在7天之前通知甲方并取得甲方的同意方可调换。 2）、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方,一旦发现,甲方立即收回乙方承包的工程,所造成的一切后果由乙方负责。 3）、乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排, 及