施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期与进度1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准：________________2. 验收程序：________________五、合同价款与支付1. 合同总价：________________2. 支付方式：________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务：________________2. 乙方权利与义务：________________七、变更与解除1. 合同变更：________________2. 合同解除：________________八、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果，可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款：________________2. 知识产权：________________3. 其他未尽事宜，双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）乙方（承包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款（1）建设工程施工合同通用条款（示例）一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：________________四、质量标准1. 质量要求：________________2. 质量检验：________________五、价款与支付1. 合同价款：________________2. 工程变更价款：________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：________________2. 乙方权利义务：________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式：________________2. 材料设备质量标准：________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收：________________2. 结算：________________九、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________十、争议解决1. 争议解决方式：________________十一、其他约定________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同通用条款范本
建设工程施工合同通用条款范本甲方（发包方）：公司名称：__________________________________________________________________营业执照号：________________________________________________________________地址：______________________________________________________________________联系方式：__________________________________________________________________乙方（承包方）：公司名称：__________________________________________________________________营业执照号：________________________________________________________________地址：______________________________________________________________________联系方式：__________________________________________________________________鉴于甲方拟进行建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下通用条款协议：一、工程概况1.1工程名称：_____________________________________________________________1.2工程地点：_____________________________________________________________1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等施工内容。
2023建设工程施工(合同)通用条款
2023建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条目的和范围1.1 目的本合同旨在明确甲方和乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保建设工程的顺利进行。
1.2 范围本合同适用于2023年度甲方与乙方签订的所有建设工程施工合同。
第二条定义和解释2.1 定义本合同中所使用的术语应理解为：•甲方：指建设工程的业主或委托单位。
•乙方：指承担建设工程施工任务的承包商或供应商。
2.2 解释本合同的解释以合同文字及相关法律法规为依据。
第二章合同的签订和变更第三条合同的签订3.1 签订程序本合同的签订应当由甲方和乙方共同商定，并在书面形式上签订合同。
3.2 合同文件本合同的主要内容包括但不限于：工程概况、工程内容、工程期限、付款方式、违约责任等，并作为合同附件。
第四条合同的变更4.1 双方一致同意的变更在建设工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，甲方与乙方应当进行协商，并在双方一致同意下进行变更。
4.2 变更的书面形式任何合同内容的变更均应当以书面形式进行，并由甲方和乙方签署确认。
第三章工程施工第五条工程质量5.1 质量标准工程施工应按照国家和相关行业制定的质量标准进行，确保工程质量达到规定要求。
5.2 质量验收工程竣工后，乙方应当按照合同约定的质量验收标准进行工程质量的验收，经甲方认可后方可交付使用。
第六条工程期限6.1 工期计算工程期限自合同生效之日开始计算，具体工期根据合同约定确定。
6.2 工期延误如因甲方原因造成工期延误，甲方应当支付相应的违约金。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。
第四章经济条款第七条付款方式7.1 付款条件甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收标准，及时支付乙方相应的工程款项。
7.2 付款延迟如甲方未按时支付工程款项，应当支付逾期付款的违约金。
第八条保证金8.1 保证金金额甲方应按照合同约定向乙方支付相应的保证金。
8.2 保证金处理保证金将根据施工合同履约情况进行退还或抵扣。
九部委施工通用合同条款
九部委施工通用合同条款第二条甲方信息：____________________________________________________________________________________________第三条乙方信息：____________________________________________________________________________________________第四条签订日期：_______________________第五条签订地址：_______________________第一条合同目的与范围a. 合同目的① 本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任。
② 通过本合同，甲乙双方共同完成施工项目，确保工程质量和进度。
b. 施工范围① 乙方负责按照甲方要求，完成施工项目的全部工程内容。
② 乙方应遵守国家相关法律法规和施工规范，确保施工安全。
c. 工程质量要求① 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
② 乙方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。
第二条施工进度与工期a. 施工进度计划① 乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的施工进度计划。
② 乙方应将施工进度计划提交甲方审核，并按照甲方意见进行调整。
b. 工期要求① 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
② 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
c. 进度款支付① 甲方应按照合同约定，在施工进度达到约定节点时支付进度款。
② 乙方应提供相应的工程进度证明材料，甲方在收到材料后应及时支付进度款。
第三条施工安全与环境保护a. 施工安全① 乙方应制定施工安全措施，确保施工过程中人员安全。
② 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。
b. 环境保护① 乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。
② 乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保环境质量符合要求。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同通用条款
施工合同通用条款是指在施工合同中常见且适用的条款。以下是一些常见的施工合同
通用条款：
1. 合同双方：明确双方的名称和联系方式。
2. 工程描述：描述具体的工程项目，包括工程地点、规模、内容、进度和质量要求等。
3. 合同价款：确定工程的价款和支付方式，包括工程款的分期付款安排和付款期限等。
4. 变更和调整：规定如何处理工程变更和调整，包括变更的程序、费用和影响等。
5. 施工期限：确定工程的开始和完成日期，并约定延期和违约责任等。
6. 材料和设备：规定材料和设备的选择和采购，包括质量要求、供货和验收等。
7. 质量保证：约定施工方的质量保证期限和责任范围，以及施工方在质量问题发生时
的修复和补救措施。
8. 赔偿和责任：约定双方在合同履行过程中的违约责任和赔偿方式，包括违约方应支
付的违约金和损失赔偿等。
9. 保险和风险分担：确定各方在工程期间的保险责任和风险分担方式。
10. 终止和解除：规定解除合同的条件和程序，包括双方违约、协商解除和裁决等方式。
以上是一些施工合同的通用条款，具体的条款内容应根据实际情况进行调整和约定。
在签订合同时，双方应仔细阅读和理解合同条款，并咨询专业人士进行必要的法律意
见和建议。