房地产工程施工合同样本(合同示范文本)
住建部施工合同范本（标准版）
住建部施工合同范本〔本文格式为word版，下载后可任意编辑〕甲方：〔* * 单位或* * 个人〕乙方：〔* * 单位或* * 个人〕签订日期：年月日签订地点：住建部施工合同范本甲方：_________________乙方：_________________此房屋是未经上市的房改房，甲、乙双方就房屋买卖事项经过屡次协商，并经甲乙双方共有人同意订立如下协议，以资共同遵守。
一、甲乙双方将号楼单元房屋价款人民币万元(大写：_________________)，售卖给乙方。
二、房屋价款乙方分一次性支付给甲方。
在双方协议签署之日，付款万元(大写：_________________)，(甲方负责把房屋钥匙等交乙方《房产证在公司未办理好，待公司统一办理完毕后即交与乙方》三、甲方待公司房产证办理完毕后应在乙方办理房屋过户手续时提供无偿、及时的协助，其办理过程中碰到的任何问题共同解决，办理房屋过户费用由乙方交纳。
甲方不得以任何理由推脱延迟协助乙方办理过户手续。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋产权清楚，绝无其他项设定权力或其他纠纷。
乙方买受付款后，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷，甲方应全额退还乙方房款并按同期银行利率支付总房款的利息。
利息计算时间以协议签署日期为准。
五、不管此房屋以后发生什么变迁，全部由乙方负责处理，甲方应及时并无偿的提供一些证明协助办理。
六、本合同的附件与合同有同等效力。
七、本合同一式2份，甲乙方各执1份。
任何私自修改局部视为无效，自双方或委托人签字、盖章之日起生效。
本合同未尽事宜由双方友好协商解决，协商不成的依照法律或政策的相关规定执行。
甲方：_________________(盖章)时间：_________________乙方：_________________(盖章)时间：_________________。
建设工程施工合同范本(示范文本)
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
签订日期：____年____月____日
a)提供施工图纸、技术资料等所需文件；
b)按合同约定支付合同价款；
c)对程质量、进度进行监督、检查；
d)配合承包方办理相关手续。
2.乙方权利和义务：
a)按照合同约定完成工程；
b)保证工程质量；
c)服从甲方管理，遵守施工现场的各项规定；
d)按时向甲方报告工程进度。
八、违约责任
1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
a)工程开工后，支付合同总价款的20%；
b)工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；
c)工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；
d)工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%。
四、工程质量和标准
1.承包方应严格按照国家、行业和地方的有关规定、标准和设计文件进行施工，确保工程质量。
2.工程质量标准：____________________
二、合同双方
甲方（以下简称“发包方”）：____________________
乙方（以下简称“承包方”）：____________________
三、合同价款
1.合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥__________元。
2.付款方式：按工程进度支付，具体支付方式如下：
建设工程施工合同范本(示范文本)
一、工程概况
1.工程名称：____________________
《建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)》(住房和城...
《建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)》(住房和城...建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)1. 合同主体及合同依据1.1 甲方：（建设单位）1.2 乙方：（承包商）1.3 本合同依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设工程施工现场安全管理规定》及有关法律法规规定。
2. 工程内容和进度2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程建设规模：2.4 工程建设性质：2.5 工程竣工日期：2.6 合同工期：2.7 进度款支付：3. 工程价款和结算3.1 工程价款：3.2 工程价款支付方式：3.3 工程结算：4. 设计文件和技术资料4.1 设计文件：4.2 技术资料：5. 材料和设备采购5.1 材料采购：5.2 设备采购：6. 施工组织和管理6.1 施工组织：6.2 施工现场管理：7. 质量保证和质量控制7.1 施工质量保证：7.2 施工质量控制：8. 安全生产和责任保险8.1 安全生产：8.2 责任保险：9. 环境保护9.1 施工环境保护：9.2 施工竣工环境保护：10. 变更、终止合同和争议解决10.1 变更合同：10.2 终止合同：10.3 争议解决：11. 其他约定注释：1. 工程名称：工程的名称要准确、简洁、明确。
在技术文件和各种工程单据中都要使用工程名称。
比如新乡市政府办公楼修筑工程。
2. 工程建设规模：工程建设规模指物理形式上构成工程的各项基本内容，如面积、层数、单位数量等。
3. 工程建设性质：工程建设性质指工程的类别、用途、建设标准等属性。
如普通施工工程、装修工程、翻新工程等。
4. 工程竣工日期：竣工日期是工程建设的结束时间。
对工程的建设、验收、移交等环节都是重要参考。
5. 合同工期：合同工期通常是指从合同签订之日起到工程竣工之日的时间期限。
6. 进度款支付：对于工期长的工程，普通按照分期工程进度的完成情况来安排进度款的支付。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲乙双方同意就甲方所拥有之项目进行施工建设，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模及内容：描述工程的整体规模、主要内容和目标等。
二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：明确开工日期。
2. 工程竣工日期：明确竣工日期。
特殊情况下需延期应经过双方协商一致并签订书面协议。
3. 工程进度计划：详细列明各阶段的工作内容、时间安排等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：明确工程总价款及其构成。
2. 支付方式：现金、转账或其他方式支付，预付款、进度款和尾款的具体比例和支付时间等。
3. 税收处理：明确甲乙双方税收缴纳方式及其他税收处理事宜。
四、质量保证与验收1. 质量要求：严格按照国家标准和合同约定的质量要求执行。
2. 验收标准与程序：明确验收的标准、程序和具体责任人等。
3. 保修责任：明确保修期限和保修责任等。
五、安全施工与文明施工1. 安全施工要求：明确安全施工的具体要求和措施。
2. 文明施工要求：明确文明施工的具体要求和措施。
3. 事故处理：施工过程中发生安全事故时，应如何处理及其责任划分等。
六、材料设备供应与保管1. 材料设备供应：明确施工过程中所需材料设备的供应方式和责任划分。
2. 材料设备保管：明确材料设备的保管责任和使用管理等。
七、合同变更与解除1. 合同变更：合同变更需经双方协商一致并签订书面协议。
2. 合同解除：合同解除的条件和程序等。
如因违约造成合同无法继续履行时，违约方应承担违约责任并赔偿损失。
八、违约责任及赔偿损失范围明确违约的情形、责任和赔偿损失的范围等。
建设工程施工合同范本(示范文本)
建设工程施工合同范本（示范文本）甲方（发包方）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________乙方（承包方）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：_____________________________（包括具体施工范围、工程量等）4. 工程规模：_____________________________（如建筑面积、层数、结构类型等）二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同总工期：_____________________________（天/月）三、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体价格根据工程实际结算。
2. 支付方式：（包括预付款、进度款、结算款等支付方式及时间）四、质量标准与验收1. 工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及设计要求，经验收合格。
2. 验收方式及时间：（明确验收标准、方法、程序和时间等）五、材料设备供应1. 甲方提供的材料设备：（列明甲方提供的材料设备种类、数量、质量等）2. 乙方自行采购的材料设备：（列明乙方采购的材料设备品牌、规格、质量等要求）六、工程变更与调整1. 变更条件：因设计修改或其他原因需要变更工程内容的，双方应协商一致并签订书面变更协议。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同范本(示范文本)
建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。
1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。
三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。
3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。
如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。
四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。
五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。
工程竣工后，甲方有权组织验收。
如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。
保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。
6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。
6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。
七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。
7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。
如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
合同示范文本库 简易施工合同
简易施工合同
甲方（发包方）：
名称：__________
地址：__________
联系电话：__________
乙方（承包方）：
名称：__________
地址：__________
联系电话：__________
鉴于甲方同意将__________工程项目发包给乙方施工，双方协商一致，签订本合同。
第一条工程信息
1. 工程名称：__________
2. 工程地点：__________
3. 工程内容：__________
第二条工期
1. 开工日期：____年__月__日
2. 竣工日期：____年__月__日
第三条工程造价
1. 总造价：人民币____元
2. 支付方式：工程竣工验收合格后一次性支付
第四条双方责任
1. 甲方提供必要条件
2. 乙方按期保质完成施工
第五条安全与质量
1. 乙方确保施工安全
2. 工程质量符合国家规定
第六条违约责任
1. 违反协议，需支付违约金__%
2. 因违约造成的损失由违约方承担
第七条其他事项
1. 协议一式两份，双方各持一份
2. 如有争议，协商解决；协商不成，提交甲方所在地法院
第八条生效条件
本合同自双方签字之日起生效
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产工程施工合同样本(合同Real estate project construction contract sample(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-049056房地产工程施工合同样本(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
发包方(全称)：xx 项目部(以下简称甲方)承包方(全称)：(以下简称乙方)依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：xx 市政工程。
2、工程地点：xx 象湖新城。
3.建设单位：xx 平海房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的xx 居住主题公园香榭丽居市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。
3、工程承包内容为 xx 居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。
三、具体施工承包内容和清工承包计价依据1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据(1).工作内容：配合协助放样，基坑底 300mm 内人工修整(不包括机械挖土及回填土)，基坑砂包支护，材料 100m 内水平运输，基坑抽排水(在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下)，砼拌制浇捣、养护(包括预制盖板)，砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。
(2).计价依据：基坑砂包支护：15 元/m³;砼浇捣 55 元/m³;预制盖板 7 元/块，基坑抽水、排水：100 元/座;砖砌体：0.15 元/块;内外粉刷：5.5 元/㎡，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据(1)砼管施工承包内容和包清工计价依据a.工作内容：配合甲方放样、测量(设专人)，基槽底 300mm 内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100m 内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实(不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用)。
b.计价依据：直径ø500~ø800：15 元/m，直径ø1000：20 元/m。
(2)塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据a.工作内容：配合甲方放样测量(设专人)，基槽底300mm 内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实(防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。
管子周围 150mm 必须回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子)，不包括机械挖土、回填的费用。
b.计价依据：ø200 塑料加筋管子：2 元/m，ø300 管子 3 元/m。
埋设超过1.8m 管子：6 元/m3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据a.施工内容：配合甲方施工放样，基底 300mm 内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料 100mm 水平运输(井座盖从仓库提货)，井内清理干净。
根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改(机械作业后破损需返工重做，另行计算)，配合水电安装施工。
b.计价依据：直径为 1500：250 元/座;直径为 1250：180 元/座;直径为1000：140 元/座;直径为 700：63 元/座(深度在 1.2m 内)，直径为 700，深度在1.2m 以上：100 元/座，检查井盖板700×700×80，每块 4 元。
4、围墙施工内容和包清工计价依据(1).施工内容：配合甲方测量、放样，基底 300mm 内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土(不包括机械开挖，回填费用)夯实，水平距离 100m 运输。
(2).计价依据：砼垫层(含卵石垫层)：7 元/m²;砖砌体：0.15 元/块;预制板安装另行计算。
5.其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据(1).施工内容：所涉及工作面内基底300mm 内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料 100m 水平运输。
(2).计价依据：砼垫层含卵石垫层(汽车停车为位)：8 元/㎡，人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：6.5 元/㎡，区内小路砼 7 元/㎡，随捣随抹压光 1 元/㎡，水泥砂面层压光地面：3 元/㎡。
圆弧形花坛砖砌体 0.20 元/块，其它砖砌体 0.16 元/块，砼构件、砼道路浇捣 55 元/m³。
6.施工作业所需要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。
乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。
7.乙方应根据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。
8.乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。
9.上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普工作业。
甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下，技工按 6 元/小时，普工按 4 元/小时结算。
10.遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。
四、工程工期1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。
乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按 500 元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的 5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。
乙方在上述情况发生 3 天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。
如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任1、甲方责任(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。
(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
(7)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。
(8)负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。
(9)协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。
2、乙方责任(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。
(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。
(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款 200 元。
如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(11)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。
(12)乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。
乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。
(13)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。
(14)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(15)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。