招投标习题集
10 《招标投标法》和《招标投标法实施条例》练习题卷1
评标专家在线培训及考试考题/题库/练习题/试题/汇总合集《招标投标法》和《招标投标法实施条例》练习题卷101 单选题，共100题，每题1分第1题：根据《中华人民共和国招标投标法》,在评标过程中只有（）能够启动澄清程序。
A、行政监督部门B、评标委员会C、招标代理机构D、招标人正确答案：B第2题：可能有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。
A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C、与本项目代建人相互控股的单位D、有人在本项目招标代理机构任职的单位正确答案：B第3题：在工程建设项目招标活动中，以下可以担任评标委员会成员的是（）A、招标代理机构的代表B、与投标人有利益关系的人C、投标人或者投标人主要负责人的近亲属D、曾因为在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的人员正确答案：A第4题：下列关于评标报告的说法中，错误的是（）。
A、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论B、评标报告由评标委员会全体成员签字C、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告D、评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告正确答案：D第5题：中标人确定后，招标人应（）。
A、向中标人发出通知书，同时将中标结果通知未中标人，但无须退还投标保证金或保函B、向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，但须退还投标保证金或保函C、向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，也可不必退还投标保证金或保函D、向中标人发出通知书，同时将中标结果通知所有未中标人，并向未中标人退还投标保证金正确答案：D第6题：在工程建设项目中，中标人在提交履约保证金的同时，招标人一般应向中标人提交（）A、等额履约担保B、全部进度额担保C、预付款担保D、支付担保正确答案：D第7题：投标人同意延长投标有效期的，投标文件的实质性内容（）A、不得修改B、可以补充C、可以撤销D、可以修改正确答案：A第8题：以（）形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到了国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
招投标复习题资料
招投标复习题判断题1、（√）议标是指招标人直接选定工程承包人，通过谈判，达成一致意见后直接签约。
2、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。
3、（×）资格预审是指在开标后对投标人进行资格审查，目的是审查投标人的企业总体能力是否适应招标工程的需要。
4、（√）投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。
5、（×）《中华人民共和国招标投标法》规定发包人发售招标文件的时间不少于10天。
6、（×）投标报价时如采用不平衡报价技巧，对于预计工程量有可能会增加的项目单价可适当降低。
7、（×）《中华人民共和国招标投标法》中规定了三种招标方式，分别是：公开招标、邀请招标、议标。
8、（×）资格评审可以分资格预审与资格后审两种方式，资格预审比资格后审更易于发生串标等违规现象。
9、（√）多方案报价法是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的代替方案，用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。
10、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。
（×）11、投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。
（√）12、目前，我国招投标代理机构大致可分为甲级、乙级和暂定级资质。
（√）13、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
招标人应当依法重新招标。
（√）14、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。
（×）15、（×）公开招标，是指招标人以投标邀请书（招标公告）的方式邀请特定（不特定）的法人或者其他组织投标。
16、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。
17、（×）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定投标地点。
建设工程招标投标练习题集
一、单项选择题：1.公开招标设置资格预审程序的目的是（）A.减少评标工作量B.鼓励更多的承包商参加投标C.选取中标人D.迫使投标单位降低投标报价2.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B.100 C.150 D. 2003.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。
A．2 B.3 C.5 D. 74.应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A．招标许可 B.评标专家 C.招标条件 D. 招标资质5.公开招标亦称无限竞争性招标，是招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．行政命令 B.投标邀请书 C.招标公告 D. 合同谈判6. 《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（）证书，并在其许可范围内从事建筑活动。
A．技术职称 B.职业资格 C.注册 D. 岗位7.国际上把建设监理单位所提供的服务归为（）服务。
A．工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D. 工程策划8.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。
A．一级、二级、三级 B. 一级、二级、三级、四级C. 特级、一级、二级、三级D. 特级、一级、二级9.需要审批的工程项目,经有关审批部门批准,可以不招标的情形是( )。
A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量的潜在投标人可供选择的B．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的C．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D．受自然地域环境限制的10．有助于承包人公平竞争，提高工程质量，缩短工期和降低建设成本的招标方式是（）。
A．邀请招标 B．邀请议标 C．公开招标 D．有限竞争招标11.《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。
A．1999年8月15日 B.1999年10月1日C. 2000年1月1日D.2000年7月1日12.应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
《招投标与合同管理》第二章习题
第二章招投标制度概述一、填空题1．招投标活动的基本原则是( ）、（）、（）、( ）原则。
2．依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（）、( ）。
3。
按工程项目承包的范围招标采购分为（）、( ）、( ）。
4. 网络招标的三公开是指( )、( )、（ )。
5。
借款国申请“保留性采购”应符合的条件（）;( ）.6．《政府采购协议》于( ）在日内瓦签订.二、单选题1。
同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级.A.资质等级高的 B。
资质等级低的 C。
联合体主办者的 D.承担主要任务的2．根据《政府采购法》的规定，在技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求时，最常用的政府采购方式为( ).A。
邀请招标 B.竞争性谈判 C.单一来源采购 D。
询价3。
根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。
按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( )。
A.项目前期咨询招标 B。
项目总承包招标C。
堪察设计招标 D.工程施工招标4．下列关于施工公开招标的程序排列正确的是（）.(1）标志招标文件（2)建设项目报建（3)投标人资格预审（4）发放招标文件（5）开标、评标与定标（6)签订合同A.（1)(2）（3）（4)(5）（6）B.（2)（1）（4)(3）（5）（6)C。
（2）（1）(3)(4）（5）（6）D。
（1）(2)（4）(3）(5）(6）5．邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有（）环节。
A。
资格预审 B.招标预备会 C.发放招标文件 D。
招标文件的编制和送审6. 建设项目总承包招投标，实际上就是（）。
A。
工程施工招投标B。
项目全过程招投标C。
勘查设计招投标 D.材料、设备供应招投标7.下列说法不正确的是（）A。
利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为B。
招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系C。
招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系D.专家人选，应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员8.招标是（）选择中标人并与其签订合同的过程,而（）则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
《建设工程招投标和合同管理》第五章习题集答案习题
第5章建设工程施工开标、评标与定标一、单选题1、某工程项目在估算时算得成本就是1000万元人民币,概算时算得成本就是950万人民币,预算时得成本就是9000万元人民币,投标时某承包商根据自己企业定额算得成本就是800万元人民币。
根据《招投标标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”,该承包商投标时报价不得低于( )。
A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元2开标应当在招标文件确定的提交文件截止时间的( )进行A.当天公开 B、当天不公开C、同一时间公开D、同一时间不公开3、某建设单位就一个办公楼群项目进行招标,根据《招标投标法》,该项目的评价工作应由( )来完成。
A、该建设单位的领导B、该建设单位的上级主管部门C、当地政府部门D、该建设单位依法组建的评标委员会4、评标委员会应为( )人以上的单数,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员数总数的( )A、5, 2/3B、7,4/5C、5, 1/3D、3,2/35,招标信息公开就是相对的,对于一些需要保密的事项就是不公开了可以的。
例如,( )在确定中标结果之前就不可以公开。
A、评标委员会成员名单B、投标邀请书C、资格预审公告D、招标活动的信息6.在评标时,( )应当明确、严格,对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收,与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。
A.评标程序 B、评标时间C、评标标准D、评标方法7、按照《招标投标法》与相关法规的规定,开标后允许( )。
A、投标人更改投标书的内容与报价B、投标人在增加优惠条件C、评标委员会对投标书的错误加以修正D、招标人更改评标、标准与办法8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排序顺序。
A、1~2B、1~3C、 1~4D、 1~59根据《招标投标法》的相关规定,下列说法符合开标程序的就是( )。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止日期的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持,邀请中标人参加D.开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加10,根据《招标投标法》的有关规定,招标人应当自中标通知书发出之日起( )按照招标文件与中标人的投标文件订立书面合同。
工程招投标1复习题
工程招投标复习题1一、单项选择题1．在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是【 C 】A．谈判B．要约邀请C．要约D．承诺2．担保合同的主体是【B 】A．债权人与债务人B．担保人与债权人C．债务人与担保人D．担保人与被担保人3．通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序的招标形式是【 A 】A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标4．FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指【D 】A．由业主选定，与监理工程师签订合同的承包商。
B．由总承包商选定，与业主签订合同的承包商。
C．由监理工程师选定，与业主签订合同的承包商。
D．由业主选定，与总承包商签订合同的承包商5．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同时间应当是自中标通知书发出之日起【 C 】A．10日内B．15日内C．30日内D．三个月内6．属于咨询单位的职业责任风险是【C 】A．设计不完善B．承包商素质低C．可行性研究缺乏严肃性D．业主盲目干涉7．履约保证金一般为合同价款的【B 】A．1%～4% B．5%～10% C．11%～15% D．16%～20%8．FIDIC合同条件规定，保留金的第一次返还承包人（总额50%）应在工程师开具【C 】A．中期支付证书后支付B．缺陷责任证书后支付C．工程移交证书后支付D．最终支付证书后支付9．投标有效期一般是指从投标截止日期至【B 】A．开标时的一段时的一段时间B．公布中标时的一段时间C. 授标时的一段时间D. 双方签订合同时的一段时间10．FIDIC合同条件规定，能证明承包人已按合同规定完成全部施工和竣工并修补了其中的缺陷的是【 B 】A．竣工结算支付证书B．工程移交证书C．缺陷责任证书D．最终支付证书11．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，应承担民事责任的是【 B 】A．代理人对自己的行为B．代理人对第三人的行为C．被代理人对代理人的代理行为D．被代理人对第三人的行为12．施工招标的招标广告属于【D 】A．要约B．有效承诺C．无效承诺D．要约邀请13．不属于法人特征的是【 A 】A．独立的经营方式B．独立的组织C．独立的财产D．独立的责任14．《施工合同》规定，属于承包方的工作是【 B 】A．办理施工临时用地批件B．向甲方代表提供施工现场生活的房屋和设施C．提供施工现场的工程地质资料D．组织图纸会审和技术交底15．FIDIC合同条件规定，应由业主签发的是【A 】A．中标通知书B．工程移交证书C．解除缺陷责任书D．最终支付证书16.根据合同法的规定：合同是平等、自然人、法人、其他组织之间的订立，变更、终止【C】的协议。
工程招投标3复习题
工程招投标3复习题一、单项选择题1．属于要约邀请的是当事人的。
【A】A．招标公告B．投保担保书C．投标书D．中标函2．某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同无效时间从【B】A．确认无效之日起B．订立施工合同之日起C．工程开工之日起D．下达工程停工令之日起3．施工许可证的申领单位是【A】A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位4.联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签定合同，就中标项目向招标人【C】A．各自承担责任B．按份承担责任C．共同连带责任D．承担承担责任5．在招投标活动中，属于违反招标投标法的行为是【D】A．不编制标底B．委托代理机构进行招标C．委托评标委员会定标D．约束外省施工单位投标6．以下不违反《建筑法》的行为是【C】A．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给具有相应资质的单位B．将本应当由一个承包单位完成的建筑工程分成若干部分发包给几个单位C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个单位承包D．分包单位将其承包的工程再分包7．按《招标投标法》的规定，实行邀请招标的工程须邀请的承包商应不少于【B】A.2个B.3个C.4个D.5个8．仲裁机构作出裁决后，当事人【A】A．必须执行裁决结果B．可以不执行裁决结果C．不服，申请二次裁决D．不服，向法院起诉9．在我国，不能作为建设工程项目的投标人的是【B】A．法人B．外资企业C．合伙企业D．自然人10．评标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于【C】A．3人B．5人C．成员总数的2/3D．成员总数的1/211．民事主体的行使民事法律行为的条件是【D】A．只要有民事权利能力B．只要有民事行为能力C．先有民事权利能力后有民事行为能力D．同时具有民事权利能力和民事行为能力12．属于工程直接费的是【D】A．暂定金额B．临时设施费C．教育附加费D．施工机械台班费13．《施工合同》规定：工程竣工验收后，编制工程竣工结算报告的是【B】A．发包人B．承包人C．工程师D．设计人14．项目经理易人，承包商书面通知业主的时间应在易人前【D】A．60天B．30天C．14天D．7天15．发包人返还承包商剩余的保修金及其利息应在工程保修期满后【C】A．60天B．30天C．14天D．7天16.下列情况投标书友效的是【D】A投标截止日期后送走的B投标文件未按规定密封C未经法定代表人签署D未派代表参加开标会议17.FIDC合同条件规定【C】证书是承包人，以按合同规定完成全部施工或竣工，并修补了其中缺陷的证明A竣工结算支付B投标人与受益人C缺陷责任D最终支付18.保险合同是【C】约定保险权力义务关系的协议。
招投标与合同管理练习题库及参考答案
招投标与合同管理练习题库及参考答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、变更合同B、拒绝履行C、恢复履行D、由人民法院裁决正确答案：C2.关于联合体投标，下列说法不正确的是( )A、两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B、联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C、必须以一个投标人的身份共同投标D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：D3.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是( )。
A、无因管理B、不当得利C、合同D、侵权正确答案：C4.评标委员会成员名单一般应于( )确定。
A、开标前B、招标前C、开标后D、开标过程中正确答案：A5.招标程序有：①成立招组织。
②发布招标公告。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是( )A、①③②⑥⑤④B、①③②⑤⑥④C、①②③⑤④⑥D、①⑤⑥②③④正确答案：B6.民事法律关系主体，是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。
下列不属于民事法律关系主体中其他组织的是( )A、建设行政主管部门B、依法设立的外资企业C、消费者协会D、学校正确答案：B7.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照订购数量及时付款B、按照实际交货数量及时付款C、待供货方补足数量后再付D、拒付货款并索赔正确答案：A8.中标的承包商将由( )决定。
A、上级行政主管部门B、监理工程师C、业主D、评标委员会正确答案：C9.下列有关无效合同的说法中，正确的是( )A、建设主管部门有权确认合同无效B、一方当事人无权确认合同无效C、合同被确认无效后，履行中的合同应继续履行D、无效合同从订立时起就有法律效力正确答案：B10.某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
招投标概述习题及答案
1.工程承发包：工程承发包是指建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方），建设单位（业主）作为发包人（称甲方），由甲方把建筑工程任务委托给乙方，且双方在平等互利的基础上签订工程合同，明确各自的责任、权利和义务，以保证工程任务在合同造价内按期按质按量地全面完成。
它是一种经营方式。
2.工程项目承发包的内容：就是整个建设过程各个阶段的全部工作，可以分为工程项目的项目建议书、可行性研究、勘察设计、材料及设备的采购供应、建筑安装工程施工、生产准备和竣工验收以及工程监理等阶段的工作。
对一个承包单位来说，承包内容可以是建设过程的全部工作，也可以是某一阶段的全部或一部分工作。
3.承包商从事建设生产，一般须具备四个方面的条件：①拥有符合国家规定的注册资本；②拥有与其资质等级相适应且具有注册执业资格的专业技术和管理人员；③有从事相应建筑活动所应有的技术装备；④经资格审查合格，已取得资质证书和营业执照。
4.建设工程招标投标活动的基本原则●(1)合法原则●合法原则是指建设工程招标投标主体的一切活动，必须符合法律、法规、规章和有关政策的规定。
即：●①主体资格要合法。
招标人必须具备一定的条件才能自行组织招标，否则只能委托具有相应资格的招标代理机构组织招标；投标人必须具有与其投标的工程相适应的资格等级，并经招标人资格审查，报建设工程招标投标管理机构进行资格复查。
●②活动依据要合法。
招标投标活动应按照相关的法律、法规、规章和政策性文件开展。
●③活动程序要合法。
建设工程招标投标活动的程序，必须严格按照有关法规规定的要求进行。
当事人不能随意增加或减少招标投标过程中某些法定步骤或环节，更不能颠倒次序、超过时限、任意变通。
●④对招标投标活动的管理和监督要合法。
建设工程招标投标管理机构必须依法监管、依法办事，不能越权干预招(投)标人的正常行为或对招(投)标人的行为进行包办代替，也不能懈怠职责、玩忽职守。
●(2)统一、开放原则●统一原则是指：●①市场必须统一。
招投标复习题
1.招标的最终目的是( )。
A.发包项目B.签订合同C.找到最佳履行合同的承包人D.承包项目2.《合同法)规定:招标公告在合同订立属于（）A.要约B.承诺C.要约邀请D.邀请投标3.按照招标的标的内容，招技标可分为（）A.公开招标和邀请招标B.自行招标和委托招标C.一阶段招标和两阶段招标D.工程招标、货物招标和服务招标4.在建设工程招投标中，常见的招标有（）A.勘察招标.B.设计招标C.施工招标D.监理招标E.材料、设备采购招标F.项目可行性研究招标5.招标投标的( )原则是指招投标活动的主体应当遵纪守法、诚实善意、恪守信用，严禁弄虚作假、言而无信。
A.公开B.公平C.公正D.诚实信用6.下面属于建设市场主体的是（）A.业主B.承包商C.工程咨询服务单位D.监理单位E.建筑物F.建设工程监理7.乙级工程招标代理机构可以承担投资额( ）以下的项目招标代理业务。
A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.不受限制8.建筑施工企业总承包资质分( )类，专业承包资质分( )类，劳务分包资质分（）类。
A.60B.12C.14D.139.目前我国的建设专业的个人资质注册要求的学历为( )以上。
A.中专B.大专C.本科D.研究生10.建设工程交易中心的基本功能是( ）A.场所服务B.信息服务C.咨询服务D.集中办公11.以下对地方法规和部门规章的效力表述正确的是( )。
A.地方法规的效力高于部门规章B.地方法规的效力低于部门规章C.地方法规的效力和部门规章效力相等D.无法比较1.招标人不包括( ）A企业法人B.机关法人C.事业单位D.自然人2.公开招标亦称非无限竞争性招标，是指招标人以( )的方式邀请不特定的法人或者其他组织招标。
A.投标邀请书B.合同谈判C.行政命令D.招标公告3.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( ）A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标4.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、名词解释。
1．建设工程招标投标2．公开招标3．邀请招标4．建设工程监理合同5．项目经理6．投标有效期7. 不可抗力8. 不平衡报价法9. 综合单价10. 建设工程施工合同11. 质量保证期12.综合评估法13.经评审的最低投标价法14.投标保证金15.投标决策16.投标报价决策17.格式合同18.费用索赔19.工期索赔20. 建设工程索赔二、填空题1.代理可分为（、、）三种。
2.民事责任一般分为（)和( ）。
3.合同主体包括（、）和（）。
4.合同形式主要有（）和（）两种。
5.订立合同的方式主要有（）和（）方式。
6.《合同法》规定违约责任的方式主要有（、、）。
7.不可抗力构成的条件有（、、、）。
8.不可抗力的法律后果：（、、）。
9.合同争议解决的方式有（、、、）等。
10.承包商的实力主要包括（、、、）四个方面。
11.按行业类别分类，工程项目招投标可分为（、、、、、）等类型。
12.工程项目招标的方式有（、）。
13.在招标文件中，投标报价说明应指出对（、）和（）三方面的要求。
14.新修订的施工合同文本由（、、）三部分组成。
15.资格预审文件包括（、、）和（、）等方面的内容。
16.标底价格由（、、）等组成。
17.标底编制的计价方法有采用（方法、方法）两种。
18.评标委员会的成员一般由（、上）和（）组成。
19.投标人的投标班子应由（、、）三种类型的人才组成。
20.降低投标价格可以从（、）和（）三方面入手。
21.邀请招标一般邀请（）家承包商参加投标。
22.建设工程施工工程量计价方式有两种（方式）和（方式）。
23.分项工程单价有（）等。
24.建设工程合同具有（）等特征。
25.从付款方式进行划分，可将建设工程合同划分为（合同、合同、合同）。
26.建设监理合同的主体是（和、）。
27.建设监理合同主体双方的关系是（和）的关系。
28.施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行（管理、管理、管理）的主要依据之一。
29.施工合同的当事人是（）。
30.合同价款可以按照（合同、合同、合同）。
31.工程款的结算方式有（、、、）方式等。
32.施工合同的进度控制可分为（、、）三阶段。
33.合同法的基本原则包括（）原则、（）原则、（）原则、诚实信用原则和不得损害社会公共利益原则。
34.工程监理合同的特点有（）、（）、（）和合同内包括有授权内容。
35.工程量清单报价包括（）费、（）费、（）费、规费和税金。
36.按索赔目的可将索赔分为（）索赔和（）索赔。
37.解决合同争议的方法有（）、（）、（）及诉讼。
38.资格审查的方式有（）和（）。
39.评标委员会的专家人数为（）人以上单数，其中经济、技术方面的专家不得少于成员总数的（）。
40.综合单价的构成包括（）费、（）费、（）费、管理费和利润。
三、单项选择1.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，监理服务的采购，单项合同的估算价在（）万元人民币以上时，必须进行招标。
A．50 B．100 C．150 D．2002.招标投标法规定开标的时间应当是（）。
A．提交投标文件截止时间的同一时间B．提交投标文件截止时间的24小时内C．提交投标文件截止时间的30天内D．提交投标文件截止时间后的任何时间3.公开招标在开标时，应当由（）。
A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，所有投标人自愿参加4.关于评标，下列不正确的说法是（）。
A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B．评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数C．评标委员会的成员应是从事相关专业领域工作满5年并具有高级职称或同等专业水平D．评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触5.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。
A．1020万元B．1010万元C．1000万元D．990万元6.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。
A．投标人B．招标人C．招标代理机构人员D．招标单位的纪检部门人员7.施工合同规定，乙方在施工中发现地下障碍和文物时，应及时报告有关管理部门和采取有效措施，其保护措施费由（）承担。
A．甲方B．乙方C．甲乙双方D．有关管理部门8.《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金的额度一般不应大于投标总价的（），且不高于80万元人民币。
A．10% B．5% C．2% D．1%9.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A．通用条款B．专用条款C．监理合同D．协议书10.施工合同工期是指施工的工程从（）起到完成施工合同协议条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。
A．施工招标B．施工开工C．施工准备D．签订合同11.某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。
A．个月B．个月C．个月D．个月12.按照索赔时间的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。
A．工程变更索赔B．工程延误索赔C．意外风险和不可预见因素索赔D．合同被迫终止的索赔13.（）是索赔处理的最主要依据。
A．合同文件B．工程变更C．结算资料D．市场价格14.邀请招标亦称有限竞争性招标，这种方式不发布广告，是由招标人根据自己的经验和掌握的信息资料，向有承担该项工程施工能力的三个以上（含三个）承包人发出（），要求他们参加工程的投标竞争。
A．投标邀请书B．合同谈判C．行政命令D．招标公告15.在招标活动的基本原则中，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员，体现了（）。
A．公开原则B．公平原则C．公正原则D．诚实信用原则16.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。
A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C．评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D．评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包17.按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同；（2）单价合同；（3）成本加酬金合同三种，以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
A．（1）（2）（3）B．（3）（2）（1）C．（2）（3）（1）D．（2）（1）（3）18.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）。
A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法19.招标公告的内容不包括（）。
A．招标条件B．项目概况与招标范围C．发布公告的媒介D．资格预审文件的获取20.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。
A．投标人B．招标人C．招标代理机构人员D．招标单位的纪检部门人员21.施工合同规定，乙方在施工中发现地下障碍和文物时，应及时报告有关管理部门和采取有效措施，其保护措施费由（）承担。
A．甲方B．乙方C．甲乙双方D．有关管理部门22.不属于施工投标文件的内容有（）。
A．投标函B．投标报价C．拟签订合同的主要条款D．施工方案23.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担24.工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是（）。
A．承包人向工程师索赔B．工程师向发包人索赔C．发包人向承包人索赔D．承包人向发包人索赔25.某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因监理人对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。
则承包商可索赔的工期为（）A．2 B．3 C．5 D．926.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。
A．承包人B．钢材供应商C．监理单位D．发包人27.根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（）万元人民币以上时，必须进行招标。
A．3000 B．1000 C．100 D．5028.招标人采用邀请招标方式招标时，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A．3 B．.4 C．5 D．229.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。
A．应当由发包人保管并承担保管费用B．应当由发包人保管但保管费用由承包人承担C．应当由承包人保管并承担保管费用D．应当由承包人保管但保管费用由承包人承担30.根据《招标投标法》的规定，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得短于（）日。
A．60 B．30 C．20 D．1031.某工程设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款中约定的份数以外的图纸，则（）。
A．由发包人复制，复制费用由发包人承担B．由发包人复制，复制费用由承包人承担C．由承包人复制，复制费用由承包人承担D．由承包人复制，复制费用由发包人承担32.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。
A．1020万元B．1010万元C．1000万元D．990万元33.投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。
A．投标文件没有加盖公章B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致C．投标担保金额多于招标文件的规定D．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认34.以下哪项不属于工程监理合同的特点（）。