2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 建设工程施工合同范本
甲方：_________（委托人全称）
地址：_________（委托人地址）
：_________（委托人）
传真：_________（委托人传真）
邮编：_________（委托人邮编）
乙方：_________（承包人全称）
地址：_________（承包人地址）
：_________（承包人）
传真：_________（承包人传真）
邮编：_________（承包人邮编）
一、项目基本情况
1.项目名称：_________（工程名称）
2.项目地点：_________（工程地点）
3.项目概况：_________（项目介绍）
4.工程预算：_________（工程投资预算）
5.工程周期：_________（工程计划周期）
二、合同条款
1.合同标的：本合同标的为______（工程名称），由甲方委托乙方负责设计、施工、竣工验收及售后维保等全过程服务。

2.设计阶段：乙方应按照甲方要求配合设计，出具设计文件并经甲方审核后实施。

3.施工阶段：乙方应按照设计文件及合同要求开展施工工作，并保证施工质量。

4.竣工验收：工程竣工后，乙方应与甲方共同进行验收，如有不足之处应及时进行补救。

5.售后维保：乙方应在竣工验收后提供相应的质保服务，维护工程质量和甲方使用权益。

6.合同价款：本合同总价为_________，甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。

7.延期和变更：如因甲方原因或其他不可抗因素导致工程延迟竣工或需要变更合同内容，双方应互相配合解决，并按照约定流程进行合同变更或终止。

8.争议解决：如合同履行过程中发生争议，双方应先协商解决，如协商不成，则应向有关部门申请仲裁或起诉法院解决。

9.合同生效和解释：本合同经双方签字、盖章，生效后具有合
同效力。

本合同含附件，附件为不可分割的组成部分，如有矛盾，
以本合同为准。

三、附件
1.设计文件：包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设
计等相关文件。

2.施工图：施工图由乙方根据设计文件编制，并经甲方审核后
实施。

3.竣工验收报告：由乙方详细描述工程的竣工情况、验收过程
及结果等。

4.施工日志：由乙方或项目监理单位记录施工过程、材料使用
情况、检测结果等。

5.其他相关文件：合同变更协议、补充协议、验收记录等相关
文件。

四、法律名词及注释
（1）合同标的：双方签订的合同的具体内容和范围。

（2）设计文件：建筑工程设计和施工中所产生的文件，包括施工图、设计说明、技术文件、材料清单、工程量清单等。

（3）竣工验收：工程竣工后，按照设计规定完成各项技术要求和验收标准，依法进行验收的程序。

（4）延期和变更：在工程实施过程中，由于客观原因需要给予一定的额外时间或者进行额外的设计、施工等调整。

（5）仲裁：指由有关仲裁机构对双方发生的经济、合同等争议进行公正裁决的程序。

五、可能遇到的困难及解决办法
1.地质条件复杂：应加强勘探工作，制定合理的设计方案。

2.资金用途不清：双方应认真执行合同，详细核对资金使用情况，并采取相关措施。

3.施工过程中发生意外事故：应采取紧急措施，并及时向相关部门汇报，避免影响工程进度和安全质量。

4.环保要求不符合标准：双方应尽力做好环保工作，达到国家和地方的环保标准，确保工程质量，保护环境。

六、声明
本合同经甲乙双方确认后签字盖章生效，合同各项条款由双方共同遵守，如发生争议，应通过友好协商解决，未能解决的，由有关单位协调或仲裁机构裁决。

甲方（盖章）：_________ 年月日
乙方（盖章）：_________ 年月日。