河道治理工程合同协议书范本

合集下载

河道治理工程合作协议范本

河道治理工程合作协议范本

河道治理工程合作协议范本甲方:___________乙方:___________鉴于甲方拥有对_________河道的治理权和管理权,乙方具备河道治理的技术和经验,双方本着平等、自愿、互利的原则,就_________河道的治理工程达成如下合作协议:一、治理工程概述1.1 工程名称:_________河道治理工程1.2 工程地点:_________1.3 工程内容:包括但不限于河道清淤、堤防加固、生态修复、水质改善等。

二、合作双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 甲方负责提供河道治理的审批手续、土地征用、拆迁补偿等前期工作。

2.1.2 甲方负责协调相关部门,为乙方提供治理工程所需的施工条件和现场管理。

2.1.3 甲方按照合同约定支付工程款项。

2.2 乙方的权利和义务2.2.1 乙方负责河道治理工程的施工组织、技术指导和质量控制。

2.2.2 乙方按照合同约定的时间和质量标准完成治理工程。

2.2.3 乙方负责治理工程的安全和环境保护工作。

三、工程进度和质量3.1 工程进度3.1.1 乙方应当按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工,确保工程按时完成。

3.1.2 乙方应当及时向甲方报告工程进度,如有特殊情况需要调整进度,应当提前向甲方申请。

3.2 工程质量3.2.1 乙方应当严格按照设计和施工规范进行施工,确保工程质量。

3.2.2 乙方应当接受甲方的检查和验收,并对验收不合格的工程部分进行整改。

四、工程款项4.1 工程款项的支付4.1.1 甲方应当按照合同约定的付款节点和金额向乙方支付工程款项。

4.1.2 乙方应当按照合同约定的进度完成工程,达到付款条件后,甲方应当在7个工作日内支付相应款项。

4.2 工程款项的扣除4.2.1 乙方未能按照合同约定的进度完成工程,甲方有权按照合同约定扣除相应的款项。

4.2.2 乙方工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方整改,并扣除相应的款项。

五、违约责任5.1 双方应当按照合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应当承担违约责任。

河道治理协议书

河道治理协议书

河道治理协议书合同编号: [填写合同编号]甲方(委托方): [甲方全称]地址: [甲方地址]联系电话: [甲方联系电话]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]乙方(承包方/合作方): [乙方全称]地址: [乙方地址]联系电话: [乙方联系电话]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]鉴于:甲方负责本地区的河道治理工作,乙方具备河道治理所需的资质和经验。

经双方协商一致,根据《中华人民共和国水法》及相关法律法规的规定,达成如下协议:一、治理工程概况工程名称:[河道治理工程名称]。

工程地点:[具体河道位置]。

二、工程范围包括但不限于河道清淤、河岸加固、生态修复等工作。

三、工程期限工程开工日期:[具体日期]。

工程竣工日期:[具体日期]。

四、合同价款工程总价为人民币[金额]元。

五、工程质量乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。

六、甲方的权利与义务甲方有权监督工程进度和质量。

甲方应按合同约定支付工程款项。

七、乙方的权利与义务乙方应按照合同约定完成治理工程。

乙方应遵守安全生产规定,保证施工安全。

八、工程验收工程完成后,甲方应在[时间期限]内进行验收。

九、违约责任如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

十、争议解决合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,提交[约定的仲裁机构或法院]解决。

十一、其他本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后生效。

十二、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方(签章):_________ 日期:____年__月__日乙方(签章):_________ 日期:____年__月__日。

河道治理施工合同范本

河道治理施工合同范本

河道治理施工合同范本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就河道治理施工项目达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________河道治理工程1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:河道清淤、河道护坡、河道绿化等。

1.4 工程面积:总面积为____平方米。

1.5 工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行。

二、合同工期2.1 工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.2 工期延误:如因不可抗力等因素导致工期延误,双方协商解决。

三、合同价款3.1 合同总价:人民币(大写):____元整(小写):¥____元。

3.2 付款方式:按工程进度付款,具体付款比例双方协商确定。

3.3 工程结算:工程验收合格后,按照实际完成工程量进行结算。

四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。

4.2 工程验收:工程完工后,由甲方组织验收,验收合格后支付工程尾款。

五、双方权利和义务5.1 甲方权利:(1)对乙方施工过程进行监督、检查。

(2)对工程质量提出合理要求。

(3)对工程进度进行督促。

5.2 甲方义务:(1)按照合同约定支付工程款项。

(2)提供施工所需的场地、水电等条件。

(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

5.3 乙方权利:(1)按照合同约定收取工程款项。

(2)对甲方提供的施工条件提出合理要求。

(3)对工程质量、进度进行自我监督。

5.4 乙方义务:(1)按照合同约定完成施工任务。

(2)保证工程质量,确保工程安全。

(3)遵守国家法律法规,不得违法乱纪。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。

6.2 甲方未按约定支付工程款项的,应承担逾期付款的违约金。

6.3 乙方未按约定完成施工任务或工程质量不符合要求的,应承担违约责任。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

河道治理工程施工合同范本

河道治理工程施工合同范本

河道治理工程施工合同范本
甲方(委托方):
地址:
联系人:
联系电话:
乙方(承包方):
地址:
联系人:
联系电话:
为明确双方在河道治理工程施工过程中的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:
一、工程内容:甲方委托乙方进行河道治理工程,具体包括但不限于河道清淤、护岸加固、生态恢复等工程内容。

二、工程量及工期:本工程总量为(具体数值),工期为(具体时间),工程施工应根据
双方签订的施工计划及时进行,保证工程按时完工。

三、工程价款:本工程总价款为(具体金额),乙方应按照双方签订的合同约定的支付方
式和进度支付工程款项。

四、质量保证:乙方应按照国家相关标准和规定,确保工程质量符合要求,不得擅自降低
标准或使用劣质材料。

五、安全保障:乙方应加强施工安全管理,保证施工现场安全,做好安全防范工作,减少
事故发生。

六、延期、违约责任:若因不可抗力或其他合同外原因导致工程延期,应提前通知甲方并
经协商解决;若乙方违约,应承担相应的违约责任。

七、其他约定:双方涉及未尽事宜,可另行约定,以合同约定为准。

八、合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为工程竣工验收合格之日止。

甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:签订日期:。

河道治理施工合同范本

河道治理施工合同范本

河道治理施工合同范本一、合同背景河道治理是保护生态环境、防止洪水灾害的重要措施之一。

为了确保治理工作的顺利进行,需要制定合同规定各方的权利和义务,明确施工过程中的责任和要求。

二、合同主体本合同由以下双方订立:甲方:(具体单位名称)乙方:(具体单位名称)三、合同内容1.工程概述:明确河道治理的具体范围、目标和要求,包括工程的规模、位置、工期等信息。

2.工程设计:甲方负责提供工程设计文件,乙方根据设计文件进行具体施工。

3.施工内容:详细列出河道治理的具体施工内容,包括清淤、疏浚、河道整治等工作。

4.工期要求:明确工程的开始和结束时间,以及各个阶段的工期要求。

5.质量要求:规定河道治理的质量标准和验收标准。

6.费用支付:明确工程费用的支付方式和时间,以及相关的发票和结算要求。

7.安全措施:规定施工过程中的安全措施和责任,确保施工过程中的安全。

8.变更和索赔:规定变更工程和索赔的程序和要求。

9.违约责任:明确各方违约的责任和处罚方式。

10.保修期:规定工程的保修期限和保修范围。

11.争议解决:规定合同争议的解决方式,包括仲裁和诉讼等。

四、合同履行1.甲方的责任:(1)提供工程设计文件,并按时提供工程款项。

(2)协助乙方进行施工,提供必要的支持和配合。

2.乙方的责任:(1)按照设计要求进行施工,确保工程质量。

(2)按时完成工程,并保证工程的安全。

3.工程款项的支付:(1)甲方应按合同约定的方式和时间支付工程款项。

(2)乙方应提供相应的发票和结算单据。

4.工程变更:(1)变更工程需经双方协商一致,并签订书面变更协议。

(2)变更工程造成的费用增减由双方协商解决。

5.合同解除:(1)如因不可抗力等原因导致无法履行合同,双方可协商解除合同。

(2)如一方违约,对方有权解除合同并要求赔偿损失。

五、合同效力本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

六、争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

河道治理合同协议书

河道治理合同协议书

河道治理合同协议书甲方(委托方):_____________________乙方(承包方):_____________________## 第三条工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:_________________________5. 工程期限:_________________________## 第四条甲方责任1. 甲方负责提供工程所需的相关批准文件和资料。

2. 甲方负责协调相关部门,确保乙方施工过程中的外部环境。

3. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

## 第五条乙方责任1. 乙方应按照合同约定的工程内容和标准进行施工。

2. 乙方负责工程的施工组织、管理和质量控制。

3. 乙方应确保工程安全,遵守国家有关安全生产的法律法规。

## 第六条工程款支付1. 工程款支付方式:_____________________2. 工程款支付时间:_____________________3. 工程款支付比例:_____________________4. 工程款支付条件:_____________________## 第七条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。

2. 工程完成后,乙方应向甲方提交验收申请。

3. 甲方应在收到验收申请后合理时间内组织验收。

## 第八条违约责任1. 如甲方未按期支付工程款,应按合同约定支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合标准,应承担相应的违约责任。

## 第九条合同变更与解除1. 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

2. 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。

## 第十条争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

河道治理合同协议书

河道治理合同协议书 甲方(委托方):________________ 乙方(承接方):________________ 一、工程概况 1. 工程名称:________________________ 2. 工程地点:________________________ 3. 工程内容:河道清淤、岸坡整治、生态修复等 4. 工程规模:________________________ 5. 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止 6. 工程质量标准:符合国家及地方相关标准和规定 二、工程款项 1. 工程总价款:人民币(大写)________________________元整(¥__________) 2. 付款方式:分期支付,具体支付时间及比例由双方另行约定 3. 付款条件:乙方完成相应工程量并经甲方验收合格后支付相应款项 三、双方权利与义务 1. 甲方的权利与义务: - 提供工程所需的相关资料和信息; - 协助乙方解决施工过程中的问题; - 按合同约定支付工程款项; - 对乙方的工作进行监督和检查。 2. 乙方的权利与义务: - 按照合同约定的时间、质量完成工程任务; - 遵守国家及地方的相关法规和标准; - 接受甲方的监督和检查; - 对施工过程中出现的问题及时报告甲方并采取有效措施。 四、违约责任 1. 若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为逾期未付款项的千分之五每日计收。

2. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程任务,应向甲方支付违约金,违约金为未完成部分工程款项的百分之十。

五、争议解决 双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

六、其他条款 1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。 3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。 甲方(盖章):________________________ 乙方(盖章):________________________ 签订日期:____年__月__日

河道治理施工合同范本

河道治理施工合同范本 甲方(发包方):__________________ 法定代表人:__________________ 地址:__________________ 联系方式:__________________ 乙方(承包方):__________________ 法定代表人:__________________ 地址:__________________ 联系方式:__________________ 鉴于甲方拟对[具体河道名称]进行治理,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商达成如下协议: 一、工程概况 1. 工程名称:[河道治理工程名称] 2. 工程地点:[具体地点] 3. 工程内容:包括但不限于河道清淤、堤岸加固、生态修复等(具体内容根据实际情况详细描述)。 二、工程承包范围 乙方负责按照甲方要求及相关技术标准完成上述工程内容的施工。 三、合同工期 1. 开工日期:______年______月______日 2. 竣工日期:______年______月______日 3. 总工期:______日历天。 四、工程质量标准 达到国家及行业现行的施工质量验收规范合格标准。 五、合同价款及支付方式 1. 合同价款:本合同为固定总价合同,金额为人民币______元(大写:______)。 2. 支付方式: 预付款:合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。 进度款:乙方完成工程进度的______%时,甲方向乙方支付合同总价的______%。 竣工款:工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%。 质保金:预留合同总价的______%作为质保金,在质保期满后无质量问题的情况下无息退还。 六、双方权利与义务 1. 甲方权利义务: 提供施工所需的相关资料和文件。 协调处理施工过程中的相关问题。 按照合同约定支付工程款。 组织工程竣工验收。 2. 乙方权利义务: 按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。 遵守施工现场的管理规定,确保施工安全。 负责施工过程中的质量控制和检验。 提供完整的工程竣工资料。 七、工程变更 任何工程变更均需经双方书面确认,并按照变更后的内容执行。 八、工程验收 1. 中间验收:乙方在施工过程中应按照相关标准进行自检,甲方可随时进行抽查。 2. 竣工验收:工程竣工后,乙方应及时向甲方提交竣工验收申请,甲方组织相关人员进行验收。 九、质量保证及售后服务 1. 乙方对工程质量承担保修责任,保修期为______年。 2. 在保修期内,如出现质量问题,乙方应及时进行维修或更换,所发生的费用由乙方承担。 十、违约责任 1. 如甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。 2. 如乙方未按照合同约定的工期完成施工,每逾期一天,应按照合同总价的______%向甲方支付违约金。 3. 如乙方施工质量未达到合同约定的标准,乙方应负责无偿返工直至合格,并承担由此产生的一切费用。 十一、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十二、其他条款 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):__________________ 法定代表人(签字):__________________ 日期:______年______月______日 乙方(盖章):__________________ 法定代表人(签字):__________________ 日期:______年______月______日

河道治理合同协议书

河道治理合同协议书甲方(委托方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要对河道进行治理,乙方具备河道治理的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就河道治理工程事宜达成如下合同协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:_____________________1.6 工程质量标准:_____________________1.7 工程预算:_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方负责提供工程所需的相关文件和资料。

2.2 甲方有权监督乙方的施工进度和工程质量。

2.3 甲方应按照合同约定支付工程款项。

2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的困难和问题。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成河道治理工程。

3.2 乙方应保证工程质量,达到甲方要求的标准。

3.3 乙方应遵守国家有关法律法规,确保施工安全。

3.4 乙方有权按照合同约定收取工程款项。

第四条工程款项及支付方式4.1 工程总预算为:____________________4.2 支付方式:____________________4.3 工程款项支付时间:____________________4.4 工程款项支付条件:____________________4.5 工程款项支付的违约责任:_____________________4.6 工程款项支付的争议解决方式:____________________4.7 其他约定:____________________第五条工程验收5.1 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。

河道治理工程合同范本

河道治理工程合同范本河道治理工程合同范本一、合同目的本合同的目的是明确河道治理工程的双方责任、义务和权益,确保项目的顺利进行并达到预期的效果。

二、合同主体甲方:(具体名称)地址:联系人:电话:乙方:(具体名称)地址:联系人:电话:三、合同内容1. 项目概述简要描述河道治理工程的整体范围和目标,包括项目的位置、规模、工作内容等。

2. 项目进度描述河道治理工程的预计时间安排和阶段性目标的达成情况,各方应共同努力确保项目按计划进行。

3. 资金支付与结算详细说明项目的资金来源、支付方式、付款期限等,双方应按约定进行资金结算,确保项目的顺利进行。

4. 工作责任与义务4.1 甲方责任与义务:(详细说明甲方的责任与义务,例如提供工作场地、提供相关文件和资料等)4.2 乙方责任与义务:(详细说明乙方的责任与义务,例如制定详细的工作方案、按时完成工作等)5. 变更与解决争议5.1 变更描述如何处理项目实施中可能出现的变更事项,包括变更的程序和约束条件。

5.2 解决争议描述处理合同履行过程中可能出现的争议的具体措施和解决方式。

6. 合同终止描述合同终止的条件和程序,包括双方解除合同的情况。

四、合同效力与附件本合同的效力从双方正式签署并盖章之日起生效,并视为双方共同遵守。

本合同作为附件,与正式文书具有同等效力。

五、其他事项双方就合同履行过程中可能出现的其他事项进行补充说明,确保项目的顺利进行。

六、合同解释与争议解决本合同解释及争议解决适用中华人民共和国法律,并提交相关有管辖权的人民法院解决。

以上内容为河道治理工程合同的范本,仅供参考使用。

在实际签订合同时,请根据具体情况进行修改和补充,以确保合同的准确性和合法性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_____________河道治理工程合同发包人:________________________________________________承包人:___________________________签订日期:_______年______月______日依据《中华人民共和国合同法》,____________________(发包人)与(承包人)就__________________________工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本协议书。

一.项目名称二.发包人的一般义务和责任承包方应于开工日期3天前发布开工通知。

发包方为承包方提供施工用地,临时及永久占地、树木赔偿等由承包人自行解决。

发包人配合承包人与当地政府及土地、林业等单位,协调处理相关事宜。

以书面形式提交测量基本控制点、基线和水准点及其有关资料时间:开工前3天。

设计交底时间:开工3天前。

三.承包人的一般义务和责任监理人对承包人的施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸的审查与批准,或对于分包人的确认和分包人选择的批准,或对于承包人所实施工程的检查和检验,并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

文明施工,承包人文明施工所需的费用由承包人承担。

四、其它一般义务和责任施工期间,承包人必须按投标书上承诺的建造师、技术负责人到场且将该工程的建造师执业证书(原件)交发包人暂时保存,竣工后交还。

未经发包人同意更换投标书上承诺人员者,更换一次承包人需向发包人交纳5万元违约金。

承包人对合同工程的施工质量负终身责任,承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支,有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调,包括:(1)工作面的安全和施工质量影响。

(2)施工进度的影响。

(3)及时提供或移交工作面。

(4)保持相邻界面附近的结构质量。

(5)为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。

(6)在承建标段范围区段的维护与保养,不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。

在符合合同要求所许可的范围内,实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业,不得对现有的各种管道、电线、电缆等设施造成任何影响或破坏,不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。

如果发生上述情况,并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时,应由承包人承担一切责任及费用。

承包人应协调和处理好与当地群众的关系。

在合同工程施工期和缺陷责任期,承包人有义务采取措施防御洪水,保证工程的安全,必须服从抗洪抢险的命令和统一调度指挥。

由于承包人施工需要设置在河道(或行洪区)内的所有设施,在汛前必须完全拆除,不能对河道的排洪能力造成任何影响。

承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。

除合同中另有规定的以外,上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务,以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。

除合同另有规定外,用于合同工程的当地材料包括合格的土料、石料、砂石料等,由承包人负责提供。

各种料源、料场由承包人自己考察决定,其各项指标应符合技术规范和设计图纸的要求。

承包人根据有关地质资料开采或采用其它方式供应时,应负责这类材料矿区的占用、剥离、开采、复耕、环保(含水土保持),以及办理各种许可相关手续和协调与当地居民的关系。

施工总布置图所示的范围以外的各种料场的征地费用由承包人承担。

所有上述工作所产生的一切费用均应包含在合同价格中。

2履约担保履约保证金本款中采用现金形式的担保金额为合同价的10%。

履约保证金的有效期履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。

3承包人的人员及其管理在本款最后补充一款内容如下:为保证顺利实施,承包人的建造师、技术负责人及主要管理人员每月在工地的时间不少于22天,需离开时应经监理和业主同意,否则发包人将依据监理对建造师、技术负责人的考勤情况,按每天每人500元对承包人作惩罚处理,罚金将从工程进度款中扣除。

合同签订后项目经理、技术负责人证件暂时由发包人保管至工程竣工验收,中途不得更换项目经理和技术负责人,若中途更换项目经理和技术负责人一次作伍万元罚金处理,罚金将从工程进度款中扣除。

4.工程开工和完工总工期__________个日历天。

5.工期延误逾期完工违约金额按__________元/天计。

逾期完工违约金将单独予以确定,但其最终的累计总金额不应超过合同价格的__________%。

6.安全文明施工乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。

承包人在汛期期间,应无条件配合政府防汛部门的防讯工作,保证汛期施工安全度汛。

承包人在施工中涉及临时及永久占地、树木赔偿等协调问题。

应首先保证周边环境的安定和谐,由此造成的安全隐患及后果由承包人负责。

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章,并按本合同《通用条款》第30条的有关规定,做好施工区的环境保护工作,防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏,由此造成对周边环境的影响及不利后果由承包人负责。

承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。

若承包人职责区内发生重大安全事故时,承包人应立即通报发包人,并在事故发生24小时内向发包人提交事故情况的书面报告。

承包人应加强对职工进行施工安全教育,并在工人上岗前进行安全操作的考试和考核。

合格者才准上岗。

发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作,并配备必要的消防设备和救助设施,所需费用由承包人承担。

对消防的要求见技术条款,并应按中华人民共和国水利部第26号《水利工程建设安全生产管理规定》进行施工。

7.预付款工程预付款总金额为合同价格的10%,提供预付款保函后拨付。

工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。

扣回时间:工程进度款拨付到合同价款 20 %时,开始抵扣预付款,按进度扣预付款的15%,直至拨付到合同价款 90 %时全部扣清。

8.工程进度付款本工程为固定单价承包合同(临时工程为总价控制,在临时工程费用支付时需按实际发生量参照投标书中相应单价计量支付)。

付款时间和方式为:根据完成工程实际进度付款,按每个月结算一次(进度款按实际完成合同价的95%支付),留实际完成合同价的5%,作为质保金,保修期满后付清。

9.保险和风险赔偿发包人不参加保险,承包人对施工设备的保险采取自愿的原则,由承包人自行负责。

本合同实施期间,除根据国家规定外,采取保险自愿的原则,承包人自行决定是否为其雇用的人员投保人身意外伤害,责任自负。

本合同工程的保修期为自竣工验收合格后起1年。

五、签约合同价:人民币(大写)____________________元(¥__________元)六、工程质量符合优质工程标准。

七、承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

八、发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

九、承包人承诺执行开工通知,计划工期__________天。

十、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

十一、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,副本2份。

施工单位执正本一份,副本三份;发包人执正本一份,副本五份;其它副本分送有关单位。

发包人:____________________ 承包人:法定代表人:法定代表人:签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

签合同的注意事项如下(使用时请删除):一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。

四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。

五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。

六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。

在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。

七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。

您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法院将无法将其作为定金看待。

八、合同形式:合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。

当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;九、签定合同时还应注意到重要细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;2、盖公章时一定要清晰;3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认;4、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。

完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。

建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同,保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。

相关文档
最新文档