公路项目专用合同条款
最新公路工程合同范本5篇
最新公路工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所承包的公路工程项目施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：____________________公路工程项目工程地点：____________________工程内容：包括路基、路面、桥梁、隧道等公路工程项目的施工二、工程期限工程开工日期：____年____月____日工程竣工日期：____年____月____日如遇不可抗力因素导致工程延期，需经甲方书面确认。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点和比例为：（1）工程开工后，支付工程总价的______%；（2）完成基础施工后，支付工程总价的______%；（3）完成主体施工后，支付工程总价的______%；（4）工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
3. 甲方收到乙方的验收申请后，组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此产生的所有费用。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，若需对工程设计、施工计划进行调整或变更，需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
2. 重大变更需经甲方书面批准，乙方不得擅自变更工程设计。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁有序。
公路工程项目初步设计合同
公路工程项目初步设计合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担__________公路工程项目初步设计工作事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概况1.1 项目名称：__________公路工程项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________1.5 项目性质：__________1.6 项目承办单位：__________二、设计范围与内容2.1 乙方负责完成本项目初步设计文件，包括但不限于：（1）工程路线及路基设计；（2）桥梁、涵洞、隧道等构造物设计；（3）交通工程及沿线设施设计；（4）排水、防眩、绿化等设计；（5）其他相关设计工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的项目前期研究成果、工程地质报告、沿线地形地貌、交通流量等资料，结合现场调查，完成初步设计文件。
2.3 乙方应保证初步设计文件符合国家及行业相关标准、规范要求，满足项目功能需求。
三、合同价格与支付3.1 本合同设计费总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方支付乙方设计费的进度安排如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付设计费的30%；（2）初步设计文件完成后，支付设计费的60%；（3）初步设计文件经甲方确认后，支付设计费的10%。
3.3 乙方开具正规税务发票，甲方按照税务规定支付税金。
四、合同履行期限4.1 乙方应按照甲方要求的进度完成初步设计文件，设计周期自合同签订之日起计算，不超过__________个月。
4.2 乙方在设计过程中应主动与甲方沟通，及时解决甲方提出的问题，确保设计质量。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方的要求，认真开展设计工作，确保初步设计文件的质量。
公路工程承包合同范本(5篇)
甲方：乙方：甲方将工程施工任务承包给乙方，为明确双方在施工全过程中的责任、权利、义务，保证工程质量和工期，经双方商议一致允许如下条款：工程名称：工程地点：工程投资：工期：自____年____月____ 日起至____年____月____ 日止。
甲方：向乙方提供设计文件，进行技术交底。
乙方承担;若乙方工程质量低劣，甲方有权部份或者全部终止合同，更换施工队伍。
(竣)工验收。
乙方：报告。
负担。
类事故的发生。
的清理工作并承担其费用。
种报表。
量检验评定标准的各项要求。
甲方将预留合同价的____%共计人民币万元，作为质量保证金。
的__%。
存在弄虚作假、上报不及时现象的扣除合同价的。
提交全部竣工资料，甲方审验合格后，报请有关部门组织交工验收。
质量事故，均由乙方负责无偿修复。
场，施工人员到位，由甲方代表与村们监督员签字认可，可支付工程投资的___%，作为工程预付款。
缺陷责任期满，无任何质量事故，支付剩余质保金。
具有同等效力。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：______________年____月____ 日 ____年____月____ 日建设单位： (以下简称甲方)承建单位： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，根据建设单位对拟修筑的农村公路的规划要求和该公路现场的实际情况，甲方选定由乙方承建该工程。
为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务，经甲乙双方反复磋商后达成一致意见，特签订以下合同条款。
本工程全长公里，其中______________________________________。
建设内容及标准工程必须严格遵照《____县通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设，主要的工程内容和建设标准如下：8：12：80，压实厚度 15 厘米，宽度不低于____米。
____米，厚度不低于 20CM,强度达到C30.30CM。
【最新精选】公路工程通用条款及专用条款
第一节通用合同条款通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
项目专用合同条款
B、项目专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。
同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。
“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；（3）其他需要补充、细化的内容。
项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。
编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
序号条款号信息或数据1 1.1.2.2发包人：地址：邮政编码：2 1.1.2.6监理人：地址：邮政编码：3 1.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算年①4 1.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前天签发图纸修改图给承包人5 3.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的%或累计变更超过了签约合同价的%6 5.2.4发包人是否提供材料或工程设备：是或否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：7 6.2发包人是否提供施工设备和临时设施：是或否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：88.1.1发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：911.5逾期交工违约金：元/天1011.5逾期交工违约金限额：%签约合同价②1111.6提前交工的奖金：元/天1211.6提前交工的奖金限额：%签约合同价1315.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的%给予奖励①缺陷责任期一般应为自实际交工日期起计算2年。
公路桥梁施工合同专通用条款
公路桥梁施工合同专通用条款英文回答：Highway bridge construction contracts typically include a set of standard terms and conditions that are commonly used in the industry. These terms and conditions help to ensure that both the contractor and the client are protected and that the project runs smoothly. Here are some key provisions that are often found in highway bridge construction contracts:1. Scope of Work: The contract will specify the scope of work, including the details of the bridge construction project, such as the location, design, and materials to be used.2. Schedule and Milestones: The contract will outline the project schedule and include specific milestones that the contractor must meet. This helps to ensure that the project is completed on time.3. Payment Terms: The contract will include provisions for payment, including the amount, timing, and method of payment. For example, the contract may stipulate that the contractor will be paid in installments based on the completion of certain milestones.4. Changes and Variations: The contract will address how changes and variations to the scope of work will be handled. This may include a process for submitting change orders and determining the impact on the contract price and schedule.5. Quality Control and Inspections: The contract will include provisions for quality control and inspections to ensure that the bridge meets the required standards and specifications. This may involve regular inspections by the client or a third-party inspector.6. Dispute Resolution: The contract will outline a process for resolving disputes that may arise during the course of the project. This may include mediation,arbitration, or litigation.7. Insurance and Indemnity: The contract will specify the insurance requirements for the project and may require the contractor to indemnify the client against any claims or damages.8. Termination: The contract will include provisions for termination, including the circumstances under which either party may terminate the contract and the consequences of termination.中文回答：公路桥梁施工合同通常包含一套行业通用的标准条款和条件。
公路建设改造合同(通用6篇)
公路建设改造合同（通用6篇）公路建设改造合同篇1发包人：_______________建设开发有限公司(以下简称“甲方”)承包人：_______________股份有限公司(以下简称“乙方”)本协议中的所有术语，其定义与甲、乙双方于___________年____月______日签订的__ _____市____________道路整治工程。
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：1、工程概况工程名称：_____________________________。
工程地点：___________________________。
2、建设内容给水管道及公路_________________段道路改造工程。
3、施工工期施工合同补充协议工期为_____________日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成)4、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》《工业金属管道工程施工及验收规范》。
并且通过甲方组织的竣(交)工验收和_____________市供水公司的交接检查。
5、工程价款本工程为固定单价合同，根据________市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)_______________________元整(￥_______________________元)[包含给水工程安全文明措施费____________________ __元整(￥____________________元)。
6、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额_____________%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
公路维修工程施工合同6篇
公路维修工程施工合同6篇篇1公路维修工程施工合同甲方（委托人）：地址：联系电话：乙方（承包人）：地址：联系电话：在双方自愿、平等的基础上，就甲方委托乙方承担以下工程项目的全部责任和义务，达成如下协议：一、工程名称及地点1.1 本合同项下的工程为公路维修工程，具体位置为_________________________。
1.2 工程范围包括但不限于修复路面、补充路基、维护标志等工作。
二、工程期限2.1 乙方应在签订本合同之日起____日内完成工程，并将工程移交给甲方。
2.2 工程期限延长的情况下，乙方应提前______日书面通知甲方并经甲方同意后继续施工。
三、工程造价及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的工程总造价完成工程，并保证工程质量符合相关规定。
3.2 工程总造价为_____________，双方约定分期支付，具体如下：第一期支付：___________________第二期支付：___________________第三期支付：___________________3.3 工程完工后，甲方应在______日内支付尾款。
四、工程质量要求4.1 乙方应严格按照相关规范要求完成工程，确保工程质量合格。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应承担保修责任期__________。
五、工程违约责任5.1 如乙方未按照约定期限完成工程，需支付甲方每日____%的违约金。
5.2 如乙方未按照约定工程质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改并承担相关费用。
5.3 如甲方未按照约定支付工程款项，应支付乙方每日____%的滞纳金。
六、工程安全责任6.1 乙方应负责建立完善的工程安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。
6.2 工程施工期间如发生安全事故，乙方应承担相关责任。
七、保密条款7.1 双方在合作期间应保守相关商业秘密，不得向第三方透露相关信息。
7.2 如因泄密造成损失，泄密方应承担相应法律责任。
八、其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路项目专用合同条款公路项目专用合同条款
一、双方信息
甲方：（公司名称）
地址：
统一社会信用代码：
法定代表人：
电话：
传真：
电子邮箱：
乙方：（公司名称）
地址：
统一社会信用代码：
法定代表人：
电话：
传真：
电子邮箱：
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
1.甲方身份：为公路建设项目的业主，具有相应权力。
2.乙方身份：为公路建设项目的承包商，具有相应权力。
3.甲方权利：有权指导乙方进行施工，并保证建设项目中的资金及物品安全、保险及建设安全等。
4.乙方权利：有权进行施工，并获得相应的技术支持和工程进展控制。
5.甲方义务：保证向乙方按时支付工程款，并按照合同约定的交付进度进行进度款的支付。
保证公路建设项目的可持续发展。
6.乙方义务：保证施工质量符合设计标准，并按照合同约定完成项目。
负责保证建设项目中使用的材料的质量，并维护建设项目中的设施。
7.履行方式：甲方和乙方应按照约定及相关法律法规的规定履行在合同中确定的各项义务。
8.期限：本合同期限为（）年，自（）年（）月（）日起至（）年（）月（）日止。
9.违约责任：
（1）如甲方未按时向乙方支付工程款，则甲方需支付乙方违约金。
违约金的数额为欠款合计金额的0.1%每天，直至甲方付清应支付的工程款。
（2）如乙方未按时完成项目或工程质量不符合设计标准，则乙方需承担违约责任，包括损失赔偿、违约金等。
三、需遵守中国的相关法律法规
甲方和乙方均应遵守中国有关公路建设项目的相关法律法规、规章、标准和政策等。
四、明确各方的权力和义务
甲方和乙方应本着诚信、公正、公平、合法的原则，按照本合同的约定、相关法律法规和国家政策，执行各自的权利与义务。
五、法律效力和可执行性
本合同经甲乙双方签订并盖章后生效，合同的具体执行条款应遵守中国的相关法律法规，并具有法律效力和可执行性。
六、其他
1.本合同一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未约定的事项，适用有关法律法规的规定。
3.本合同的任何修改或补充协议，须经甲、乙双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：（年）（月）（日）。