公路工程(合同)通用条款(完整版).doc

合集下载

公路工程施工合同范本

公路工程施工合同范本

公路工程施工合同范本甲方:(委托方名称)地址:电话:传真:法定代表人:乙方:(承包方名称)地址:电话:传真:法定代表人:鉴于甲方拟在(工程项目地点)进行公路工程建设,为保证工程质量和工期,双方经友好协商,达成以下合同,共同遵守并履行。

第一章工程内容甲方委托乙方开展(工程项目名称)工程,具体内容包括但不限于:1. 总工程包括(工程范围),具体工程内容以工程设计文件为准。

2. 工程进度为(工程开始时间)至(工程完成时间),具体时间以工程合同签订后明确的工期为准。

3. 工程质量符合国家相关标准和规定,所有工程材料应符合国家质检标准。

第二章工程费用与支付方式1. 工程总造价为(工程总造价),其中:2. 工程款支付方式为(支付方式),具体分期付款比例和时间详见《付款计划表》。

第三章施工方式与期限1. 施工方式为(施工方式),具体施工方法由乙方确定。

2. 工程工期为(工程工期),具体施工阶段划分详见《施工计划表》。

第四章材料及设备的提供方式1. 材料及设备采购由乙方负责,应保证材料及设备的质量符合国家相关标准和要求。

2. 如需要甲方提供设备或材料,应在工程合同签订后的 10 天内向甲方提出具体要求和清单。

第五章保险与保修1. 乙方应为工程人员购买意外险,并对施工过程中出现的人员伤亡事故承担相应责任。

2. 工程竣工后,乙方应提供(保修期)的质量保修服务,质保期内发生质量问题应及时修复。

第六章违约责任1. 如乙方未按合同约定的工程质量和工期完成工程,应承担违约责任,甲方有权解除合同。

2. 如甲方未按时支付工程款,应承担违约责任,乙方有权暂停施工并要求延期工期。

第七章争议解决1. 因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,应提交当地仲裁委员会进行仲裁。

第八章其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收为止。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)法定代表人:(签字)日期:乙方:(盖章)法定代表人:(签字)日期:以上为公路工程施工合同范本,双方应严格遵守合同约定,共同保障工程质量和工期,确保工程顺利进行。

公路工程合同模版

公路工程合同模版

公路工程合同模版1. 合同背景本合同由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)共同签署,旨在明确双方在公路工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。

2. 合同条款2.1 项目描述- 业主委托承包商进行公路工程项目的设计、施工和交付。

- 工程项目的具体范围、规模和时间要求详见附件A。

- 承包商应根据业主的要求,按照合同约定的标准和质量要求完成工程项目。

2.2 价格和支付方式- 工程项目的总价款为合同金额。

- 业主应按照约定的支付方式和支付时间向承包商支付合同金额。

2.3 工期和交付- 工程项目的工期为合同签订后的时间段。

- 承包商应按照合同约定的工期完成工程项目,并按时交付。

2.4 变更和索赔- 任何一方在工程项目进行期间有权提出变更请求,但变更必须经双方书面同意。

- 如因不可抗力等原因导致工程项目延误或无法继续进行,双方应协商解决,并根据实际情况进行索赔。

2.5 质量保证和验收- 承包商应按照合同约定的质量要求进行工程项目的设计、施工和交付。

- 业主有权对工程项目进行验收,验收合格后方可支付尾款。

2.6 违约责任- 任何一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

3. 合同生效与解除3.1 合同生效- 本合同经业主和承包商双方签字盖章后生效。

3.2 合同解除- 双方经协商一致,可以解除本合同。

- 如一方违反合同约定且经催告后仍未改正的,对方有权解除本合同。

4. 争议解决- 双方因履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的法院解决。

5. 其他条款- 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

- 本合同的附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

以上为公路工程合同模版的主要内容,双方在签署合同之前应详细阅读并理解合同的各项条款。

如有不明之处,可进行必要的咨询和解释。

公路施工合同通用条款范本

公路施工合同通用条款范本

公路施工合同通用条款范本甲方(发包方):乙方(承包方):为确保公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。

为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方协商同意,签订本合同。

第一章总则1.1 工程名称:________公路工程。

1.2 工程地点:________。

1.3 承包范围和内容:(1)承包范围:________公路K_______至K_______段路面工程,路线长度_______公里,路基宽度_______米,路面宽度_______米,路面结构为_______。

(2)承包内容:本工程建设内容包括:整修路基,路面面层施工,培路肩等。

1.4 承包方式:(1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。

工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成工程量计算。

第二章工程期限2.1 本项工程自签定合同之日起,于____年__月__日开工,至____年__月__日结束。

2.2 乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。

如因人工、机械数量等原因导致工程进度滞后,乙方应采取措施加快进度,确保工程按时完成。

第三章质量与标准3.1 乙方应按照甲乙双方确认的设计文件、技术规范和标准要求进行施工,确保工程质量。

3.2 乙方应建立健全质量管理体系,加强对工程质量的监督检查,确保工程质量符合规定的要求。

3.3 乙方应承担由于自身原因导致工程质量问题的修复和返工费用。

第四章合同价款与支付4.1 合同价款为____元(大写:_________________________元整)。

4.2 甲方按照乙方实际完成工程量,按照合同约定的单价进行计算,并支付相应的工程价款。

公路工程合同文件通用条款

公路工程合同文件通用条款

公路工程合同文件通用条款一、定义与解释1.1 本合同文件(以下简称合同)是指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就公路工程的建设、施工、监理、质量保证、安全文明施工和环境保护等事项达成的一致协议。

1.2 本合同文件中的词语,除上下文明确规定外,其含义如下:(1)合同当事人:指合同双方,即发包人和承包人。

(2)公路工程:指本合同协议书中约定的工程范围和内容。

(3)工程质量:符合国家及行业标准和设计文件要求,达到约定的质量等级。

(4)工程进度:按照合同约定的工期要求,完成合同约定的工程内容。

(5)合同价款:双方约定的工程总价款,包括工程预算、变更预算和索赔等。

(6)项目经理:承包人指派的负责工程项目的负责人。

(7)监理人:指发包人委托的对工程质量、安全、进度等方面进行监督管理的单位或个人。

二、合同文件的组成2.1 本合同文件由以下部分组成:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书;(10)其他合同文件。

2.2 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

三、合同的签订与生效3.1 合同签订应当以书面形式进行,并由双方加盖公章和法定代表人(或其授权代理人)签字。

3.2 合同自双方签字、盖章之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格且承包人完成合同约定的缺陷修复义务之日终止。

四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定,完成工程的建设、施工、监理、质量保证、安全文明施工和环境保护等工作。

4.2 发包人应按照合同约定,向承包人支付合同价款,并提供施工所需的条件。

4.3 双方应严格遵守国家及行业的法律法规,共同维护合同的履行。

五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更、解除和终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。

5.2 合同的变更、解除和终止,不影响双方在合同履行过程中的合法权益。

公路工程合同通用条款

公路工程合同通用条款

一、合同双方信息甲方(业主):_________乙方(承包商):_________二、工程项目描述本合同所涉及的工程项目为:_________公路建设工程,项目编号:_________,工程地点位于:_________,工程内容主要包括:路基施工、路面铺设、桥梁建设、隧道开挖等。

三、工程质量要求乙方必须按照国家及行业规定的标准和规范进行施工,确保工程质量满足设计要求和相关技术标准。

四、工期要求乙方应严格遵守合同约定的工期,确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素影响工期,应及时与甲方协商解决。

五、合同价格及支付方式合同总价为:_________元。

支付方式按照以下流程进行:预付款、进度款、竣工款和质保金。

具体支付比例和时间由双方协商确定。

六、变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或增减工程量,应经双方协商一致后签署书面变更协议。

对于因变更导致的额外费用,乙方有权提出索赔。

七、违约责任若甲方或乙方违反合同条款,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

八、争议解决合同执行过程中出现的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

九、保险与安全乙方应为其施工人员投保相应的人身伤害保险,并采取必要的安全措施,确保施工现场的安全。

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。

十一、其他本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同副本经双方签字盖章后,对双方均具有约束力。

公路工程合同通用条款(完整版)

公路工程合同通用条款(完整版)

公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第一条适用范围第二条法律依据本合同的订立、履行、解释和争议解决,均应依据相关法律、法规和政府规章的规定。

第三条合同诚信甲乙双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立合同,并共同遵守合同条款的约定。

第二章合同的形成和生效第四条合同形成本合同的形成须由甲方和乙方通过书面形式进行,并经过双方法定代表人(或授权代表)的签字盖章确认。

第五条合同生效本合同自双方法定代表人(或授权代表)签署并盖章之日起生效。

第六条特别约定各参与方可根据具体项目的特殊情况,在本合同基础上订立补充协议,但不得与法律、法规相悖。

第三章合同的内容和约定第七条合同基本信息合同基本信息包括项目名称、项目地点、项目建设规模、工期要求、工程造价、付款方式等主要内容。

第八条工程范围和要求1.工程范围包括但不限于道路路基、路面、桥梁、隧道、交通设施、沥青混凝土、路灯工程、景观绿化等。

2.工程质量应符合国家相关标准和规范,具备良好的工程质量、安全性和耐久性。

第九条工程款项1.工程款项应按照合同约定的付款方式和支付时间安排进行支付。

2.对于完成阶段性工程的情况,甲方应及时支付相应的工程款项。

第四章合同的履行和变更第十条时间和进度管理1.甲方和乙方应共同协商并确定工程的开工日期和完工期限。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误,一方应当提前通知另一方并经过双方同意后进行调整。

第十一条质量控制和验收1.乙方应建立完善的质量管理制度,监督施工过程中的质量控制。

2.甲方有权对乙方完成的工程进行验收,验收合格后方可结算相应款项。

第十二条变更和索赔1.双方一致同意进行工程变更的,应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。

2.对于由甲方原因引起的工程变更和乙方无法预见的工程难度增加,应进行相应的经济调整和协商解决。

第五章合同的解除和争议解决第十三条合同解除1.双方协商一致同意解除合同的,应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。

公路工程(合同)通用条款(完整版)

公路工程(合同)通用条款(完整版)

公路工程合同通用条款(完整版)1. 背景介绍2. 合同主要内容2.1 项目描述2.2 合同价格和支付方式2.3 工期和交付要求2.4 协议变更和解除2.5 合同履行保证2.6 知识产权保护2.7 违约责任和争议解决方式2.8 法律适用和管辖3. 合同条款详解3.1 项目描述本合同所指的公路工程项目描述为:X(具体描述项目的性质、范围、规模等)。

双方应在本合同中明确项目的具体要求和目标。

3.2 合同价格和支付方式3.2.1 合同价格:合同总金额为X(具体金额),价格应包含所有相关的费用,包括但不限于劳力费、材料费、设备费等。

3.2.2 支付方式:支付方式分为(具体支付阶段和比例),双方应按照约定的支付阶段和比例进行支付。

3.3 工期和交付要求3.3.1 工期:工期为X(具体天数),双方应按照约定的工期完成项目建设。

3.3.2 交付要求:在工程竣工后,承包方应将项目交付给业主方,并一并提供项目相关的文件、资料和检测报告等。

3.4 协议变更和解除3.4.1 协议变更:在项目实施过程中,如需变更合同内容,双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和影响。

3.4.2 合同解除:若任何一方违反合同条款,经催告后仍不改正,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

3.5 合同履行保证3.5.1 履行保证金:承包方应在合同签订时支付履行保证金,用于保证其按照合同要求履行义务。

履行保证金金额为X(具体金额)。

3.5.2 履行保证期:履行保证金应在项目竣工并验收合格后的(具体天数)内退还给承包方。

3.6 知识产权保护在项目实施期间,如涉及知识产权,双方应遵守相关法律法规和保护知识产权的原则,并对项目中涉及到的知识产权进行合理的保护和使用。

3.7 违约责任和争议解决方式3.7.1 违约责任:如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

3.7.2 争议解决:对于因合同履行引起的争议,双方应首先友好协商解决。

道路工程合同专用条款

道路工程合同专用条款

道路工程合同专用条款一、定义和解释在本合同中,以下术语应有如下含义:1. "甲方"指业主或发包方;2. "乙方"指承包方或施工方;3. "工程"是指本合同项下的所有施工内容,包括路基、路面、桥梁、排水系统等;4. "合同价格"是指双方约定的工程施工总费用;5. "工期"是指从开工日期到竣工验收合格的时间跨度。

二、工程质量乙方必须按照国家及行业规定的质量标准和甲方要求进行施工,确保工程质量满足设计图纸及相关规范的要求。

对于任何不符合质量标准的工程,乙方应负责无偿修复直至达到要求。

三、工期和进度乙方应按合同约定的工期完成工程建设,如遇不可抗力影响工期,应及时书面通知甲方,并提出调整工期的申请。

工程进度计划应在开工前提交给甲方审核,且施工过程中应定期更新进度报告。

四、合同价格和支付方式合同价格应根据工程量清单和单价确定。

付款方式通常分为预付款、进度款和竣工款。

预付款用于材料采购和施工准备,进度款根据实际完成的工程量按比例支付,竣工款在工程验收合格后结清。

五、变更和索赔如因设计变更或其他原因导致工程量增减,双方应根据实际情况协商调整合同价格和工期。

乙方在遇到不可预见的困难时,有权向甲方提出索赔,但需提供充分的证据和详细的计算依据。

六、违约责任任何一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

违约责任包括但不限于违约金、延期赔偿金等。

七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 保密条款:未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关商业秘密。

2. 附加条款:双方可根据工程特点和实际需要,另行签订补充协议作为合同的一部分。

3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公路工程合同通用条款
第一章总则
第一条合同目的和范围
1.根据相关法律法规,为了明确公路工程合同中双方的权利义务,保证公路工程的顺利进行,特制定本合同通用条款。

2.本合同适用于各类公路工程的承包、分包、劳务和供货等合同,适用于各类公路工程的建设单位、设计单位、监理单位、承包单位、分包单位、劳务单位和供货单位。

第二条定义和解释
3.承包单位:指承担公路工程施工任务的单位,包括总承包单位和分包单位。

4.建设单位:指公路工程的委托人,包括政府机构和企业。

5.监理单位:指由建设单位或委托建设单位聘请的对公路工程施工过程和质量进行监督和检查的单位。

6.供货单位:指为项目供应材料、设备等的单位。

7.分包单位:指承包单位将工程任务的一部分交由其他单位完成的情况。

8.劳务单位:指提供劳务工人的单位。

9.工程变更:指在施工过程中对原设计方案或施工方案进行
修改的情况。

10.竣工验收:指公路工程完工后,建设单位和监理单位对工
程质量进行验收的过程。

第三条合同生效
11.本合同经双方当事人协商确认后,由双方当事人签署并加
盖公章生效。

12.合同的补充协议、变更协议、解除协议等,应当采用书面
形式,并由双方当事人签署生效。

第二章合同的履行
第四条承包单位的权利和义务
1.承包单位应当按照合同约定,完成公路工程的设计、施工、验收等任务。

2.承包单位应当按照法律法规要求,配备足够的技术人员和
施工人员,并按照安全、环保要求进行施工。

3.承包单位应当按照合同约定,保证工程质量符合设计要求,并承担因施工质量不合格造成的责任。

4.承包单位应当按照合同约定的时间节点,完成工程的各项
任务。

第五条建设单位的权利和义务
5.建设单位应当按照合同约定支付工程款项,并及时足额支付。

6.建设单位应当按照法律法规要求,向有关政府部门申请工
程施工许可,并按照合同约定提供施工图纸、技术文件等。

7.建设单位应当对公路工程的施工过程进行监督,并对承包
单位提交的工程质量验收材料进行审核。

8.建设单位应当按照合同约定,提供施工所需的土地、材料、设备等。

第六条分包单位和劳务单位的权利和义务
9.分包单位和劳务单位应当按照合同约定,完成承包单位交
付的工程任务。

10.分包单位和劳务单位应当按照合同约定的时间节点,完成
工程任务,并保证工程质量符合要求。

11.分包单位和劳务单位应当配备合适的技术人员和施工人员,并按照安全、环保要求进行施工。

12.分包单位和劳务单位在工程施工过程中发现施工图纸或设
计方案存在问题时,应当及时向承包单位和建设单位报告,并配合解
决问题。

第七条工程变更和索赔
13.在施工过程中,如需对原设计方案或施工方案进行修改的,应当经承包单位、建设单位和监理单位协商一致后进行变更。

14.工程变更引起的费用调整应当由承包单位和建设单位共同
商定,并按照合同约定进行支付。

15.若一方违反合同约定,导致另一方发生损失的,另一方有
权向违约方提起索赔,并要求违约方赔偿损失。

第八条竣工验收和
质保期
16.承包单位完成公路工程施工后,应当向建设单位及监理单
位申请竣工验收。

17.建设单位和监理单位应当按照施工图纸和技术文件,对工
程质量进行验收。

18.验收合格后,承包单位进入质保期。

质保期为合同约定的
时间,期满后发生的质量问题由承包单位负责维修。

第三章合同的解除和争议解决
第九条合同解除
1.合同双方协商一致,可以解除合同。

2.若一方违反合同约定,严重影响公路工程施工进度或质量的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。

第十条争议解决
3.合同双方对合同条款的解释和执行发生争议时,应当通过友好协商解决。

4.若协商未能解决争议,可以向有关部门或仲裁机构申请解决。

5.双方同时同意接受仲裁裁决,仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人具有法律约束力。

为《公路工程合同通用条款》的完整版,旨在规范公路工程合同的签订和执行过程,保证工程施工的顺利进行,保护双方当事人的合法权益。

任何违反本合同的行为都将承担相应的法律责任。

相关文档
最新文档