各工程分包合同范本
土方分包合同范本（通用4篇）
土方分包合同范本（通用4篇）土方分包篇1发包方 (以下简称甲方)分包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。
为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作内容第三条分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人元包干。
3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为元/m2，其中基价元/m2，质量元/m2，安全元/m2，工期元/m2，文明施工元/m2，材料节约元/m2。
注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。
第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。
4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。
若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金元/天。
清工分包合同范本大全
清工分包合同范本大全甲方（总承包方）： ______乙方（分包方）： ______鉴于甲方因工程需要，将部分工程分包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：______。
1.2 工程地点：______。
1.3 工程内容：______。
1.4 工程量：______。
第二条分包范围2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和施工要求，负责完成本合同约定的工程内容。
2.2 分包范围具体包括：______。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）______元整（￥______）。
3.2 支付方式：______。
第四条施工期限4.1 工程开工日期：______年______月______日。
4.2 工程竣工日期：______年______月______日。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 提供施工图纸和施工技术要求。
5.1.2 按合同约定支付工程款。
5.1.3 对乙方施工质量进行监督和检查。
5.1.4 提供施工所需的场地和条件。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 按照甲方提供的图纸和要求施工。
5.2.2 保证施工质量，按时完成工程任务。
5.2.3 遵守甲方施工现场的规章制度。
5.2.4 承担因自身原因导致的工程质量问题和安全事故的责任。
第六条质量与验收6.1 乙方应按照国家和行业的相关质量标准进行施工。
6.2 工程竣工后，甲方应在______日内组织验收，乙方应予以配合。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项______%的违约金。
7.2 如乙方未按合同约定完成工程任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
工程分包结算合同范本
工程分包结算合同范本1. 总包方（全称）：公司名称：[总包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[总包方公司地址]联系电话：[联系电话]2. 分包方（全称）：公司名称：[分包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[分包方公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于总包方与建设单位签订了[工程名称]的《建设工程施工合同》，现总包方将该工程的[分包工程名称]分包给分包方，双方就分包工程的结算事宜达成如下协议：一、分包工程概况1. 分包工程名称：[分包工程名称]2. 分包工程地点：[分包工程地点]3. 分包工程内容：[具体描述分包工程的内容]4. 分包工程数量：[具体描述分包工程的数量]5. 分包工程单价：[具体描述分包工程的单价]6. 分包工程总价：[暂估总价，具体以实际结算为准]二、分包工程价款的支付1. 预付款：总包方在收到建设单位支付的预付款后，按比例向分包方支付预付款。
2. 进度款：总包方根据分包方的工程进度，按[约定的比例或节点]向分包方支付进度款。
3. 竣工结算：分包方完成全部工程后，向总包方提交竣工结算报告，总包方在[约定的时间内]审核完毕，并支付至结算总价的[约定比例]。
4. 质保金：结算总价的[约定比例]作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
三、分包工程的结算1. 结算依据：本合同、双方确认的工程量、单价及其他相关文件。
2. 结算方式：分包方按照总包方的要求提交结算资料，总包方在[约定的时间内]审核完毕，并确认结算总价。
3. 若双方对结算结果有争议，可协商解决；协商不成的，可提交[约定的仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。
四、质量保证1. 分包方对分包工程的质量负责，确保工程质量符合国家和行业标准及合同要求。
2. 在质保期内，如发现分包工程存在质量问题，分包方应负责免费维修或更换，直至达到合格标准。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
工程分包结算协议书范本
工程分包结算协议书范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方施工，经双方协商一致，签订本分包结算协议书（以下简称“本协议”）。
一、工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程编号：（填写工程编号）1.4 工程分包范围：（填写分包工程范围）1.5 工程分包合同价款：人民币（大写）：（填写合同价款大写）元整（小写）：（填写合同价款小写）元。
二、工程结算2.1 工程进度款结算：按照工程实际完成进度，每月25日前，甲方向乙方支付当月已完成工程量的70%作为进度款。
2.2 工程验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行最终结算。
2.3 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，以便甲方进行工程量的核算。
2.4 工程结算以人民币为结算货币，支付方式为银行转账。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。
4.2 甲方未按照约定时间支付进度款，应按照逾期支付金额的1%向乙方支付违约金。
五、争议解决5.1 对于本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且款项结清之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容仅供参考，具体内容以实际签订的协议为准。
工程分包协议书范本8篇
工程分包协议书范本8篇第1篇示例：工程分包协议书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方承担工程分包施工任务，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本协议书，并遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，依据平等自愿、互利互信、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条项目名称本合作协议所涉及的工程项目名称为：（工程名称）。
第二条工程内容乙方应按照甲方要求承接工程项目，具体工程内容详见附件《工程项目清单》。
第三条合同价款1. 本工程分包的总价款为人民币（大写）（￥小写）元，其中包括人工费、材料费等各项费用。
2. 付款方式：总价款的（具体比例）作为预付款，在签订本协议后（具体时间）内支付；剩余款项随工程进度支付。
第四条工程周期乙方承接的工程任务应按照约定的工期完成，若有延误需提前向甲方发出书面说明并获得甲方同意。
第五条材料选用乙方应确保所使用的材料符合国家标准和工程要求，并须获得甲方验收。
第六条施工质量乙方应按照约定的工程规范和施工方案，确保工程质量符合相关标准和要求，并承担工程质量的法律责任。
第七条安全保障乙方应遵守国家安全生产法律法规，保障工程施工过程中的安全以及工程从业人员的人身安全。
第八条突发事件处理若因不可抗力等突发事件造成工程进度延误或质量问题，双方可协商解决。
第九条合同变更若因工程需要或其他原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议。
第十条违约责任1. 任何一方未能履行本协议约定的义务，均视为违约，需承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应赔偿甲方相关损失。
3. 若因甲方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方应赔偿乙方相关损失。
第十一条法律适用本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程任务完成之日止。
建筑施工分包合同范本7篇
建筑施工分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（分包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程中的分包工程达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）分包工程范围和内容：具体分包工程内容见附件《分包工程清单》。
二、合同工期（一）分包工程开工日期：__________年______月______日。
（二）分包工程竣工日期：__________年______月______日。
（三）工期顺延条件及程序约定：因不可抗力因素导致工期延误的，经甲方确认后工期相应顺延。
三、质量标准与验收（一）分包工程质量标准应符合国家现行的相关施工规范及标准。
（二）乙方应接受甲方的质量监督和检查，确保工程质量达到合同约定的标准。
（三）工程竣工验收以国家相关规范、标准及本合同约定的质量标准为依据。
验收程序按照国家相关规定执行。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价款为人民币______元整（￥______元）。
具体金额以实际完成的工程量乘以合同单价计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，支付时间、金额和比例如下：1. 基础工程施工完成并经甲方验收合格后______日内支付合同总金额的______%；2. 主体结构完成一半时支付至合同总金额的______%；3. 工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同总金额的______%；4. 工程结算完成后______日内支付至结算金额的______%；5. 余款作为质量保证金，于工程竣工验收合格后______年内无质量问题时付清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
工程分包合同
总包方(甲方):
分包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，本
着互利互惠的原则，签订本分包合同。
第一条 工程项目
（一） 工程名称：
（二） 工程地点：
（三） 承包范围：
（四） 承包方式：乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工方式承包本
工程任务。乙方按甲方和建设单位提供施工图纸进行施工，并按工程中标总造价双方约定的
下浮25%结算，甲方负责缴交企业所得税及缴交除企业所得税以外的税费：包括工程营业税、
城市维护费、教育附加费、防洪堤围费等税金。甲方负责从工程所在地办理有效工程发票给
业主，税费由甲方负责。甲方还应负责相关建筑工程公司的全部管理费用。
第二条 工程总造价
本工程总造价暂定为人民币(大写)：
第三条 工期
本工程 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日止。乙方不得延误工期。不
可抗力及甲方或建设单位原因所造成的延误除外。
第四条 工程质量标准和质量保修期
本工程施工质量及验收标准按国家现行施工技术规范、施工安全规范、施工验收规范和
本工程总合同规定执行，主要标准有《建筑工程施工质量验收统一标准》等等。本工程竣工
质量验收标准要求确保达到总合同的要求。
第五条 材料及设备供应
(一) 本工程所需全部材料及设备由乙方自行采购并运到施工现场。
（二）乙方所使用的全部材料及设备均应附有出厂合格证书或试验证明，并在进场后按质监
部门的规定进行见证抽样检验，检验证明合格方可使用，检验所需费用由乙方自行承担。
第六条 工程款支付和结算
2
本合同付款和结算方式按甲方与建设单位所签订的总合同相关条款执行，工程的所得税
由甲方负责。建设单位的工程款统一汇入甲方帐户，甲方每次付款给乙方工程款必须专款专
用，不得挪作他用。
第七条 双方责任
（一）甲方责任：1、甲方委派为 现场管理代表，负责监督检查乙方的工程质量、进度、
安全、文明施工及其他事宜。2、协助办理施工报建和开工所需的手续，并向乙方提供施工图
纸及有关资料。3、协助组织施工图纸会审以及与建设单位的业务联系。4、协助办理设计图
纸变更签证，组织隐蔽验收、工程完工验收。5、收到建设单位工程款按时支付工程款项和办
理完工结算。
（二）乙方责任：1、乙方委派为 本工程技术负责人、安全生产责任人和防火治安责
任人，全面负责施工管理工作。2、全面履行甲方与建设单位签订的工程合同条款及承担全部
责任。3、按经甲方、监理和建设单位审核批准的施工组织设计、施工计划和甲方要求进行施
工。4、乙方必须严格遵守国家政策、法令，严格执行建设部门的有关规章制度，在生产、技
术、文明施工，安全活动方面必须服从甲方的指挥、管理，切实执行甲方及有关部门对工地
检查中提出的安全、质量、文明施工、消防等整改措施；如需购置所需材料物品必须及时购
置；如乙方迟迟不进行购置，甲方有权强行采购，并在工程款中抵扣。教育和督促工人自觉
遵守国家政策法规、上级主管部门有关安全生产、施工质量、文明施工、环保达标、综合治
理、特殊工种人员持证上岗和《劳动法》等规定以及甲方工地现场的规章制度，认真搞好安
全生产和文明施工。建立健全安全制度，杜绝重大伤亡事故，并做到“六无”事故，年轻伤
频率控制在24‰以下，如有违反或发生质量、环境、伤亡事故、拖延工期和因违章而被新闻
媒体曝光等，造成的损失和一切的处罚及事故指标全部责任均由乙方负责。5、乙方在质量、
环境、职业健康、安全管理方面必须符合国家有关法规、行业标准、规范及规程，符合
GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，符合甲方一体化管理体系手册、
程序文件、工作文件的规定。对本工程重大危险源等实施重点防护，并根据本工程重大环境
因素对施工中使用的含有毒物质的建筑材料进行严格检验，保证所使用的材料达到国家规定
安全标准，还要认真做好施工废弃物的收集及清运处理工作。施工中发现问题，应立即通知
甲方共同商量处理。6、保证安全设施费用的投入，购买施工作业人员工伤、医疗等保险，负
责全部施工人员的劳保费用，并负责购买总合同规定的有关保险。7、负责编制工程结算书提
交给甲方。8、甲方根据工程的实际需要，派出业务人员参加乙方项目经理部管理工作，派驻
人员的工资、奖金﹑差旅费和补助由乙方负责支付。9、乙方必须按市建委及有关部门的要求，
3
做好文明施工工作，创建文明施工样板工地。10、乙方必须自己组织力量进行施工，不得将
工程转包或分包，如有发现将工程转包或未经同意将工程分包，甲方将工程收回另行安排施
工，乙方应无条件服从，所有损失由乙方负责赔偿。
第八条 违约责任
（一）乙方必须遵守国家及省、市有关规定，对工程项目进行全面的施工管理，因乙方管理
不善，造成工程质量低劣有拖延工期的可能，或发生严重工伤事故及未能按照合同规定履行
职责，甲方有权责令乙方停工整顿。通过整顿后，工程质量、进度、生产及安全仍达不到要
求时，甲方有权视情况终止合同，另选其他施工单位继续施工，并不免除乙方违约赔偿责任,
由此而引起的经济损失由乙方负责。
（二）由于乙方原因延误工期、质量达不到总合同约定的标准等造成甲方的一切损失，由乙
方负责赔偿。
（三）乙方必须安排现场施工技术人员做好有关工程技术资料，并上报甲方、监理单位和建
设单位备案，发现资料不全应及时补足。其中中标通知书、施工许可证、开工报告、竣工验
收证明书、竣工验收备案表、单位工程质量验收记录、工程竣工验收报告等重要工程资料要
交回甲方公司存档备查。
（四）乙方应合理使用工程款，如因拖欠工人工资、材料商材料款等原因，造成工人集体上
访及材料商追讨材料款给甲方公司造成不良影响，乙方必须承担所有经济责任及法律责任。
第九条 其他约定
（一）甲乙双方签订的补充协议及承诺书与本分包合同具有同等法律效力。
（二）乙方要按照总包合同的约定进行施工和验收，履行本合同所约定的全部义务，并在
保修期内承担工程质量保修责任。
（三）乙方承担的责任和义务，应能使甲方免除按合同约定对建设单位承担上述责任和义
务，并应保护甲方在上述责任和义务方面不受损害，保障甲方免于承担任何由于乙方未能
履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与本合同有关的一切赔偿及其他开支。
（四）签订本合同乙方应缴纳人民币(大写)叁百万给甲方作为工程保证金，待工程完工后7
天内退还。
（五）乙方收到建设单位预付款时，应借人民币(大写)贰百万给甲方用于其资金周转，该
借款应在本工程的第二、三、四期工程进度款中分三次归还。
（六）由于本工程材差存在不确定因素，故甲方在多次工程款到帐后（不包括8.5%的税管
费）收益累计达人民币（大写）陆佰万元时，应不再提走收益款项，待整个项目工程结算
4
确定后才应提取。
第十条 争议解决方式
本合同甲乙双方发生纠纷，应本着实事求是的原则友好协商解决，协商或调解不成时，
可向法院申请诉讼解决。
第十一条 本合同经双方代表签字即时生效，至本工程完工验收合格、保修期满并付清款项
后自动失效。
本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本二份，甲乙双方各执一份，正副本均具
同等效力。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
开户银行: 开户银行:
帐号： 帐号：
电话： 电话：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日