国际工程合同管理考试题
国际工程合同谈判试题
国际工程合同谈判试题试题一：多选题在国际工程合同谈判中，以下哪些因素是影响谈判结果的关键要素？（）A. 法律法规的熟悉程度. 文化差异的理解与尊重C. 语言沟通能力D. 项目成本控制E. 风险管理正确答案：ACDE解析：国际工程合同谈判不仅涉及法律条款的精确解读，还需要考虑到不同国家的文化背景、商业习惯和语言沟通。
同时，项目成本控制和风险管理也是谈判中不可忽视的重要内容。
试题二：判断题在国际工程合同谈判中，坚持原则立场是取得成功的唯一途径。
（错）解析：虽然坚持原则立场是谈判中的重要策略之一，但过于僵硬的立场可能会导致谈判破裂。
成功的谈判往往需要灵活性与原则性的平衡，以及适时的妥协和调整。
试题三：简答题请简述在国际工程合同谈判中，如何处理文化差异带来的挑战？答案要点：要充分了解并尊重对方的文化背景和商业习惯；准备充分的跨文化交流培训，提高团队成员的文化敏感性和适应能力；再次，建立有效的沟通机制，确保信息的准确传达；寻求共同点，建立在相互尊重基础上的合作伙伴关系。
试题四：案例分析题假设你参与一个国际工程项目的合同谈判，对方提出了一项对你方不利的条款。
请问你会如何应对？答案要点：仔细分析该条款对我方的具体影响；寻找替代方案，提出对双方都有利的解决方案；通过数据和事实支持你的观点，展示出你的专业性和合理性；如果对方坚持不让步，考虑是否需要重新评估整个项目的可行性。
试题五：论述题论述在国际工程合同谈判中，如何有效地进行风险管理？答案要点：在国际工程合同谈判中，风险管理是一个复杂而重要的议题。
要对可能遇到的风险进行全面的识别和评估；制定相应的风险应对策略，包括风险转移、风险规避、风险减轻等；再次，建立风险监控和报告机制，确保及时发现问题并采取行动；保持与合作伙伴的良好沟通，共同应对可能出现的风险。
国际工程合同管理期末考试
国际工程合同管理期末考试国际工程合同管理作为一门集法律、经济、管理和工程技术于一体的复合型学科，其重要性不言而喻。
它不仅涉及合同的谈判、签订，还包括执行过程中的变更管理、风险控制以及争议解决等环节。
一个合格的国际工程合同管理者，应具备跨文化沟通的能力、法律知识背景及项目管理的技能。
如何检验学生对国际工程合同管理的掌握程度呢？以下便是一份精心编制的期末考试范本：第一部分：选择题（每题2分，共20分）1. 在国际工程合同中，通常采用哪种法律体系来解决争议？A. 国内法. 国际法C. 双方商定的特定法律D. 合同所在国的法律2. 下列哪项不是国际工程合同风险的类型？A. 政治风险. 经济风险C. 社会风险D. 技术风险3. 关于合同变更管理的描述，错误的是：A. 变更管理应遵循合同条款. 任何变更都需得到双方当事人的书面同意C. 变更可能导致合同价格的调整D. 变更请求可以随时口头提出第二部分：判断题（每题1分，共10分）1. 国际工程合同中的强制性条款不能通过协商改变。
（错）2. 通常情况下，国际工程合同的起草语言为英语。
（对）3. 在任何情况下，承包商无权提出工程延期的要求。
（错）4. 争议解决机制应在合同中明确约定。
（对）5. 国际工程合同的效力高于参与方的国内法律。
（错）第三部分：简答题（每题10分，共30分）1. 简述国际工程合同中常见的风险类型及其可能的影响。
2. 描述变更管理的基本流程，并举例说明其在实际操作中的应用。
3. 讨论争议解决机制的重要性，并列举几种常见的争议解决方法。
第四部分：案例分析题（每题20分，共40分）1. 给定一项国际工程合同的案例，要求学生分析合同中可能存在的风险点，并提出相应的管理建议。
2. 根据提供的合同变更实例，让学生分析变更对项目成本、进度和质量可能产生的影响，并提出处理变更的具体措施。
这份期末考试范本旨在全面考察学生对国际工程合同管理理论知识的掌握，以及实际应用能力的培养。
国际工程合同管理100问
国际工程合同管理100问1.国际工程常用的招标方式有哪些种？2.你读过《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》吗？3.什么是资格预审，资格预审的目的是什么？4.什么是资格后审？5.工程项目招标程序的主要步骤是什么，其中的关键环节有哪些？6.工程项目招标文件一般由哪几部分组成，各部分之间的关系是什么？7.Bidding Data 的作用是什么？8.Bidding Data 与Instructions to Bidders是什么关系?9.你认为投标者在投标过程中应注意哪些问题？10.招标文件、投标文件与合同文件的区别和关系是什么？11.由业主负责设计的施工合同文件一般都包括什么？12.合同文件的优先顺序是怎样确定的？13.合同条件在合同文件中的地位和作用是什么？14.General Conditions of Contract、Special Conditions of Contract、Appendix toTender 这三个文件之间的关系是什么?15.招标过程中产生的澄清与补遗之间有什么区别？16.投标者和业主在提出和回答问题时应注意什么问题？17.什么是投标有效期？18.如果投标有效期延长会出现什么问题？19.各类保函（投标保函、履约保函、动员预付款保函、支付保函、母公司保函、保留金保函）的作用是什么？额度一般是多少？20.履约保函Performance Guarantee与履约保证Performance Bond有何区别？21.什么是工程量清单(Bill of Quantities)，其作用是什么？22.工程量清单的编制原则是什么？23.工程量清单对于单价合同非常重要，为什么？24.单价合同的投标报价是如何计算出来的？25.什么是不平衡报价，投标者会如何利用，业主方有什么应对措施？26.什么是单价分解，考虑到以后的索赔和变更问题投标者在进行单价分解时会采取什么样的策略？27.什么是计日工？28.计日工分几类，计日工表的作用是什么？29.业主的标底、投标者的投标价格、评标价格、合同价格、合同完成后业主向承包商实际支付的价格之间是什么关系？30.什么是替代方案，投标者应如何处理？31.如何签署工程合同？32.什么是授权书？签字与盖章的关系？33.双方签署的合同与适用法律之间是什么关系？34.中标函是什么？35.中标函与中标意向函的区别是什么？36.合同的有效期从何时算起，到何时结束？37.合同签订以后业主和承包商各需要做哪些准备工作？38.总结合同实施过程种各种与支付有关的问题（动员预付款、暂定金额、月度支付、竣工报表、最终报表、误期损害赔偿费、保留金）。
国际工程合同管理考试
国际工程合同管理考试第一部分：选择题（每题1分，共20分）1. 在国际工程合同中，通常被视为“黄金规则”的是：A. 公平原则. 诚信原则C. 强制履约原则D. 合同自由原则2. 以下哪一项不是典型的国际工程合同类型？A. 固定价格合同. 成本加酬金合同C. 管理合同D. 服务合同3. 在国际商事仲裁中，通常不包括下列哪个阶段？A. 提交争议. 书面陈述C. 口头听证D. 审判4. FIDIC合同条件适用于以下哪种类型的项目？A. 国内基础设施项目. 国际工程投资项目C. 房地产开发项目D. 政府间合作项目5. EC合同模式中的“E”代表什么？A. Engineering. ExecutionC. EvaluationD. Enforcement第二部分：案例分析题（每题20分，共40分）6. 假设你是一名国际工程项目经理，你的公司在中东地区中标了一个大型建筑项目。
合同采用FIDIC黄皮书。
在施工过程中，由于地质情况异常复杂，导致项目延期。
请分析在此情况下，应如何根据合同条款处理延期问题，并指出可能的风险和应对措施。
7. 你作为法律顾问，参与了一个跨国能源项目。
该项目采用的是EC合同模式。
在项目执行过程中，甲方提出变更请求，要求增加额外的管道铺设工作。
请分析在此情况下，合同应如何调整，以及这些变更可能对项目成本和时间表产生什么影响。
第三部分：论述题（每题20分，共40分）8. 论述在国际工程合同管理中，文化差异对合同谈判和执行的影响，并提出有效的跨文化沟通策略。
9. 分析国际工程合同中常见的风险分配机制，并讨论如何在合同起草阶段合理分配风险，以保护承包商和业主的利益。
答题要求：- 选择题要求准确回答，不得有猜测成分。
- 案例分析题要求结合案例提供详细的分析和解决方案，注意条理清晰、逻辑严谨。
- 论述题要求观点明确，论据充分，论证合理，语言表达流畅。
国际工程合同管理考试题库
国际工程合同管理考试题库一、选择题1. 国际工程合同的主体包括（）A. 发包人 . 承包人 C. 分包人 D. 监理人答案：AD2. 以下哪项不属于国际工程合同的内容（）A. 合同双方的权利和义务 . 合同价格 C. 合同期限 D. 合同标的物的质量要求答案：D3. 在国际工程合同中，以下哪项不属于承包人的义务（）A. 按照合同约定完成工程 . 提供合格的施工图纸和技术资料 C. 支付工程款 D. 承担工程质量责任答案：C4. 以下哪项不属于国际工程合同中的违约责任（）A. 违约金 . 赔偿损失 C. 解除合同 D. 罚款答案：D5. 在国际工程合同中，以下哪项不属于发包人的权利（）A. 监督承包人的施工进度 . 对承包人的施工质量进行验收 C. 要求承包人提供担保 D. 要求承包人提前交付工程答案：D二、判断题6. 国际工程合同中的履约保证金是为了保障发包人的权益。
（√）7. 国际工程合同中的变更条款是指在合同履行过程中，由于不可抗力等原因导致工程无法按期完成时，可以对合同内容进行相应的调整。
（×）8. 在国际工程合同中，承包人有权拒绝发包人提出的不合理要求。
（√）9. 国际工程合同中的索赔是指承包人因发包人的原因导致工程延误或增加成本时，可以要求发包人承担相应的赔偿责任。
（√）10. 在国际工程合同中，如果承包人未按照合同约定的时间交付工程，发包人有权解除合同。
（√）三、简答题11. 请简述国际工程合同中的主要条款有哪些？答：主要条款包括：合同双方的权利和义务、合同价格、合同期限、履约保证金、变更条款、违约责任、争议解决方式等。
12. 请简述国际工程合同中的履约保证金的作用是什么？答：履约保证金是为了保障发包人的权益，确保承包人按照合同约定履行义务。
如承包人未能按时交付工程或工程质量不符合约定，发包人可以从履约保证金中扣除相应的金额作为赔偿。
13. 请简述国际工程合同中的变更条款的作用是什么？答：变更条款是指在合同履行过程中，由于不可抗力等原因导致工程无法按期完成时，可以对合同内容进行相应的调整。
国际工程项目管理试题
1. 国际工程项目管理的核心是（）。
A. 质量管理B. 进度管理C. 成本管理D. 综合管理2. 国际工程项目管理的首要任务是（）。
A. 质量控制B. 进度控制C. 成本控制D. 风险管理3. 国际工程项目管理的特点不包括（）。
A. 跨国性B. 复杂性C. 风险性D. 简单性4. 国际工程项目管理的模式不包括（）。
A. DBB模式B. EPC模式C. PMI模式D. GMP模式5. 国际工程项目管理中的合同管理，主要是指（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除6. 国际工程项目管理中的风险管理，主要包括（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监控7. 国际工程项目管理中的进度管理，主要包括（）。
A. 进度计划B. 进度控制C. 进度调整D. 进度评估8. 国际工程项目管理中的质量管理，主要包括（）。
A. 质量计划B. 质量控制C. 质量改进D. 质量评估9. 国际工程项目管理中的成本管理，主要包括（）。
A. 成本估算B. 成本控制C. 成本分析D. 成本优化10. 国际工程项目管理中的沟通管理，主要包括（）。
A. 沟通计划B. 沟通渠道C. 沟通技巧D. 沟通评估二、简答题（每题5分，共20分）1. 简述国际工程项目管理的特点。
2. 简述国际工程项目管理的模式。
3. 简述国际工程项目管理的风险管理。
4. 简述国际工程项目管理的进度管理。
三、论述题（10分）试论述国际工程项目管理中的人力资源管理。
要求：1. 结合实际案例，阐述人力资源管理在工程项目管理中的重要性。
2. 分析国际工程项目管理中人力资源管理的难点。
3. 提出提高国际工程项目管理中人力资源管理的措施。
国际工程项目合同管理试卷
国际工程项目合同管理试卷试卷内容涉及多个方面，从基础的民法典规到复杂的国际谈判技巧，再到实际案例分析，全面覆盖了国际工程项目合同管理的要点。
以下是部分精选试题：1. 多项选择题：在国际工程项目中，下列哪些文件通常被视为合同的一部分？（）A. 投标书. 技术规范C. 会议纪要D. 变更订单2. 判断题：所有国际工程项目合同都必须采用书面形式。
（）3. 简答题：描述FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件的基本特点及其在国际工程项目中的应用。
4. 案例分析题：假设你是一个国际工程项目的合同经理，项目遭遇不可预见的政治变动，导致部分工程材料无法按时到场。
请分析在此情况下，应如何运用合同条款进行合理索赔，并阐述理由。
5. 讨论题：探讨在不同法律体系（如普通法、大陆法）下，国际工程项目合同管理的差异及应对策略。
这份试卷范本不仅包含了理论知识的检验，还特别注重实际操作能力的培养。
例如，案例分析题要求考生不仅要有扎实的法律知识，还要能够将理论应用到实际问题中，提出切实可行的解决方案。
在设计这份试卷时，我们遵循了公正客观的原则，确保题目覆盖广泛，难易适中，并且与实际工作紧密相关。
我们鼓励考生在准备过程中，深入研究国际工程项目合同管理的各个方面，包括但不限于合同的起草、谈判、执行、变更、终止以及相关的争议解决机制。
我们还建议考生关注国际工程项目中的跨文化沟通问题，因为不同文化背景下的合作伙伴可能对合同的理解和执行有不同的期待和做法。
因此，了解和掌握跨文化沟通技巧也是国际工程项目合同管理的重要组成部分。
我们希望通过这份试卷范本，能够帮助考生系统地复习和巩固国际工程项目合同管理的知识，提高在实际工作中处理复杂合同事务的能力。
无论是即将步入这一领域的新手，还是已经有一定经验的专业人士，都能够从中受益。
国际工程项目合同管理试题
国际工程项目合同管理试题随着国际贸易与合作的不断深入，工程项目的规模和复杂性也在增加。
面对不同国家的法律体系、文化差异以及潜在的风险，如何制定和管理国际工程合同显得尤为重要。
因此，本次试题范本的编制旨在检验参与者对于国际工程项目合同管理知识的理解和运用能力。
试题一：多选题在国际工程项目中，以下哪些因素是影响合同管理的关键？A. 合同文本的明确性. 风险管理C. 法律法规的熟悉度D. 文化差异的理解E. 成本控制正确答案：ACDE。
解析：国际工程项目合同管理涉及多个方面，包括合同条款的清晰定义、潜在风险的识别与管理、对相关法律法规的深入理解、跨文化交流的能力以及对成本的严格控制。
这些因素共同构成了合同管理的基石，缺一不可。
试题二：判断题在国际工程合同中，通常采用严格的法律语言来避免任何歧义。
A. 正确. 错误正确答案：A。
解析：为了避免因语言不明确而导致的争议，国际工程合同往往会使用精确且具有法律效力的语言来界定各方的权利和义务。
试题三：简答题请简述在国际工程项目合同管理中，如何处理合同争议？参考答案：处理国际工程项目合同争议时，首先应依据合同条款进行协商解决；如果协商不成，可以寻求中立第三方进行调解；若调解仍无法解决问题，则可提交至仲裁机构或法院进行裁决。
在整个过程中，应保持沟通透明，及时记录所有争议事项及相关证据，以便为后续的法律程序提供支持。
试题四：案例分析题假设您负责一个跨国工程项目的合同管理工作，项目中出现了延期交付的情况。
请分析可能的原因，并提出相应的解决措施。
参考答案：延期交付可能由多种因素造成，如供应链中断、技术问题、资金不足或自然灾害等。
针对这些情况，应首先确定延期的具体原因，然后根据合同条款和实际情况，与合作方进行沟通，协商解决方案。
可能的措施包括调整项目进度计划、增加资源投入或寻求替代方案。
同时，应记录所有相关沟通和决策过程，确保合同管理的透明度和公正性。
国际工程合同考试试题
国际工程合同考试试题一、选择题（每题2分，共10分）1. 在国际工程合同中，通常采用哪种类型的合同？A. 固定价格合同. 成本加酬金合同C. 管理费合同D. 单价合同2. 以下哪个不是国际工程合同中常见的风险分配原则？A. 可预见性原则. 控制性原则C. 公平性原则D. 最大损失原则3. 根据FIDIC条款，工程师在合同履行过程中的主要职责不包括：A. 发出变更指令. 审核承包商的进度计划C. 直接与供应商签订采购合同D. 解决承包商与业主之间的争议4. 在国际工程合同中，关于履约保证的描述错误的是：A. 保证金额通常为合同总价的一定比例. 有效期至少覆盖整个施工期C. 由业主向承包商提供D. 可以在违约情况下被索赔5. 如果合同双方选择通过调解解决争议，下列说法正确的是：A. 调解结果具有强制力. 调解过程必须公开C. 调解失败后仍可进入仲裁程序D. 调解人的决定具有最终效力二、判断题（每题2分，共10分）1. 国际工程合同中的违约金条款可以用来替代实际损失的赔偿。
（错）2. 通常情况下，国际工程合同的适用法律可以选择第三方国家的法律。
（对）3. 分包商的资质和经验对主合同的履行没有影响。
（错）4. 在国际工程合同中，不可抗力事件通常包括战争、自然灾害等无法预见的情况。
（对）5. 合同中的争议解决条款可以排除适用某些国家或地区的法律。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述国际工程合同中“变更”的含义及其对合同双方的影响。
2. 描述在国际工程合同中，如何界定一方违约以及违约方应承担的后果。
3. 解释什么是“不可抗力”条款，并举例说明其在实际情况中的应用。
四、案例分析题（每题20分，共40分）1. 假设你是一名国际工程合同的法律顾问，现有一工程项目因为设计变更导致成本增加，承包商要求追加费用。
请问你会如何处理这一情况，并说明你的理由。
2. 某国际工程项目在执行过程中遇到了不可抗力事件（例如：疫情爆发），导致项目延期。
国际工程承包及管理试卷真题
省高等教育自学考试国际工程承包与管理试卷〔课程代码06396〕1分，共20分〕1.承当工程工程施工及设备采购、安装的公司为〔〕。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.方案管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。
其中：P代表方案的编制，A代表〔〕A、方案的研究B、采取措施C、采取循环D、方案的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是〔〕。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的〔〕。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的〔〕。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程工程施工过程依次划分为〔〕。
A、工程工程—分部工程-单位工程-分项工程B、工程工程—单位工程-分项工程-分部工程C、工程工程—单位工程- 分部工程-分项工程D、工程工程—分项工程-分部工程-单位工程7、以下不属于海上运输保险的险别为〔〕。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进展国际物资采购时，FOB方式是指〔〕。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达〔〕。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建立工程的保存金为合同额的〔〕。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程工程中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反应、恢复、学习及〔〕。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织构造——矩阵式，又称为〔〕A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不管是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，那么〔〕。
A、是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长B、不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长C、不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长D、是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长14、赢得值分析时，工程的CPI小于1表示〔〕。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际工程合同管理考试题篇一：工程合同管理试题(带答案)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．口头形式 B．法律规定的形式 C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】A．合同是当事人意思表示一致的协议 B．合同的签订也可以经由当事人一方完成 C．合同的当事人具有平等的民事主体资格 D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效 C．合同转让D．合同无效5．合同的保全发生在【】A．合同未生效时 B．合同生效期间 C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A．l年内B．2年内 C．3年内D．4年内 7．下列表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件 C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是()A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延 C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系 C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】 A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告 D．索赔证据13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】 A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请 B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延B．国际工程施工C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】 A．总包单位B．承包商C．雇主 D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】 A.债权人与债务人 B．保16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】 A．国内工程施工证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解 C．仲裁 D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A．准确性B．综合性C．时效性 D．复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】A．运输合同为无偿合同 B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同 D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】A．合同继续履行 B．采取补救措施C．支付双倍违约金D．返还财产恢复原状E．赔偿损失23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括【】A．人工费 B．材料费C．机械费D．管理费 E．利润24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．专业承包合同 B．可调整价格合同 C．分包合同D．成本加酬金合同E．固定价格合同25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】A．协议书 B．通用条款 C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）26．双务合同27．缺陷通知期28．建设工程监理29．不安抗辩权四、简答题（本大题共4小题，每小题6分．共24分）30．简述无权代理的主要表现形式31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
33．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。
承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。
合同中工程量增减的约定幅度为10%。
请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。
通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。
乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。
在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。
丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。
丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。
工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题： (1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？ (2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码04231）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 1． D 2．B 3．B4．C 5．B 6． A 7．D 8．B 9．C 10． A 11． D 12． A 13． D 14． B 15． D 16． B 17． C 18． C 19． C20． A二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21． BCD 22． ABE23． ABCDE 24． BDE 25． ABC三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。
（1分）(2)授权行为无效的代理。
（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。
（1分）(4)代理权消亡以后的代理。
(2分)31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
（每项1分，要点答完整6分）32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（1分）33．答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。
（每项分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。
(2分)五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）34．答：承包商可以提出索赔。
因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。
（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700×(1+10%)=630(m3)（4分）按比例法计算可索赔工期为： (110%)×=×+≈7(天)（4分）35．(1)丙与丁的行为不合法（2分）。
丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。
（3分）(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。