海南省2017年上半年公路造价工程师辅导：公路工程概预算工程量计算要点模拟试题
2017年上半年四川省公路造价师《计价与控制》设备运杂费的构成与计算模拟试题
2017年上半年四川省公路造价师《计价与控制》设备运杂费的构成及计算模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构2、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。
A．仅对要约人B．仅对受要约人C．对双方D．对双方都不3、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A．主持开工前的第一次工地会议B．签发承包商预付款支付证书C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划D．签发各项工程开工通知单4、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门5、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
A．抽样法B．核子密实度仪法C．灌砂法D．比重法6、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款B．标的C．违约责任D．履行期限7、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随工程所需主要材料储备的逐步减少，以__方式扣回。
A．抵充工程款B．变更合同价C．索赔D．保留金8、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。
A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半C．随期中支付的签发，逐月按比例退回D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回9、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式10、根据《合同法》规定，应当选(先)履行合同义务的一方当事人有确切的证据证明对该当事人缺乏履行合同的能力，可以先__。
A．终止履行合同B．解除合同C．中止履行合同D．要求赔偿损失11、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。
2017年上半年内蒙古公路造价师计价与控制：编制概预算工程量计算试题
2017年上半年内蒙古公路造价师计价与控制：编制概预算工程量计算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下2、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万3、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%4、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。
A．湿覆盖养护B．蒸汽养护C．真空脱水D．以上三种5、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量6、总监理工程师或高级驻地监理工程师应当具有从事路桥建设__年以上的经历，具有路桥专业或土木工程专业高级技术职称，持有监理工程师证书，从事监理工作满__年以上。
A．10，5B．15，5C．10，2D．15，27、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。
A．只能适用二者中数额较少的B．只能适用违约金C．只能适用二者中数额较多的D．可以选择适用二者之一8、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。
2017年上半年海南省造价工程师土建计量：木屋架考试试题
2017年上半年海南省造价工程师土建计量：木屋架考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天2、概算定额法又称__法。
A．扩大单价B．因子估算C．规模扩大D．能力指数3、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价4、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施5、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价6、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/37、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目8、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处9、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．2010、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究11、直接影响水泥活性和强度的是（）。
2017年海南省公路造价师案例分析隐蔽工程和中间验收试题(供参考)
2017年海南省公路造价师《案例分析》隐蔽工程和中间验收试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改良方案、方案的评判与选择、功能分析、功能评判B．功能分析、功能评判、提出改良方案、方案的评判与选择C．功能评判、功能分析、提出改良方案、方案的评判与选择D．方案的评判与选择、功能评判、功能分析、提出改良方案2、约定的违约金过度高于造成的损失的，当事人能够__。
A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金3、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在__天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。
若是监理工程师在该时刻内不予回答，那么应视为承包人要求的延期已经为业主批准。
A．14B．2lC．284、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量5、承包人按合同规定实施和完本钱合同工程及其缺点的修复应取得的支付价款总额。
A．合同价钱B．交工结算价钱C．最终决算价钱D．期中支付的总款额6、公路工程施工监理合同通用条件规定，若是监理合同中所包括的文件之间显现矛盾，应按__为准。
A．排列顺序B．专用条款约定顺序C．时刻顺序以最后编写或两边最后确认的文件D．履行顺序7、当建设工程完工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。
A．现场治理费B．建设单位的治理费D．施工单位的其他直接费8、一样情形下，__应当由招标人完成。
A．确信中标人B．评标情形说明C．对各个合格投标书的评判D．推荐合格的中标候选人9、某人此刻贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额归还，每一年应归还__万元。
吉林年上半年公路造价师《理论与法规》公路工程概预算工程量计算要点模拟试题
Ａ.合格产品
Ｂ．产品数量ﻭ C.投资数额ﻭＤ．单位合格产品
９、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元),修成后每隔五、六年维修一次,每次维修费用１4万元。若基准收益率为8%，则该道路自开通(３年后)起维持４０年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：（P/A，８%,3)＝2．５77，(A／Ｆ,8％，5)＝0.1７04６，（P/A，８%,４0）=1１.925，(Ｐ／F，8%，3）＝０．7938。
Ａ.１2.４26ﻭ B.10．325
C.9.156ﻭ D.11.4２8
10、下列合同无效的是__。①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖,与商场签订的合同；④１9岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同;⑤１9岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同
一、单项选择题(共25题，每题２分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
１、工程质量监理的工作重点是_＿。ﻭＡ.对原材料的检验ﻭ B.施工前检查和施工过程监控
C.严格按质量标准验收工程ﻭ D.监理试验室
2、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主,和缺陷责任期起算时间的文件是__。
A．中间支付证书
B．交工结账证书ﻭ C.工程交工证书ﻭ D．缺陷责任终止证书
D.监理员
5、合格的竣工文件。ﻭ A．交工报告提交
B.交工证书签发ﻭC.交工结账单签认ﻭＤ．竣工鉴定书提交
6、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用_＿。ﻭＡ．国内竞争性招标
B.国际竞争性招标ﻭ C.国内有限招标ﻭ D.国际有限招标
湖北省2017年上半年公路造价工程师辅导：计算计价方数量考试题
湖北省2017年上半年公路造价工程师辅导：计算计价方数量考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构2、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是__。
A．企业定额B．概算定额C．概算指标D．预算定额3、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金A．①②④⑤B．①②③C．②④⑤D．③④⑤4、下列评价指标中，属于动态指标的是__。
A．投资利润率B．投资利税率C．内部收益率D．流动比率5、西安A路桥公司通过电子邮件向兰州甲公司发出订购一批沥青的要约，此要约的生效时间为__。
A．邮件发出时B．邮件进入甲公司指定的电子信箱时C．甲公司知道时D．甲公司知道该要约内容时6、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
A．采用要约、承诺方式B．不采用要约、承诺方式C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式7、某公路工程项目水泥原价300元/t，采用10t人工装卸载重汽车运输，运距10km。
查预算定额每100t水泥第一个1km运距需要2.19台班，定额基价为486元；每增运1km需0.11台班，定额基价为24元。
水泥场外运输损耗率1%，采购保管费率为2.5%。
问每吨水泥的采购保管费应是__元(分析时忽略装卸费)。
A．8.32B．7.85C．7.75D．7.588、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是__。
A．承包商B．业主C．第三方D．监理9、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。
A．控制手段B．前提条件C．经济措施D．目标规划10、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
黑龙江公路造价工程师辅导：公路工程概预算工程量计算要点试题
黑龙江公路造价工程师辅导：公路工程概预算工程量计算要点试题1. 引言本文档为黑龙江公路造价工程师辅导的试题，主要涵盖了公路工程概预算工程量计算的要点。
公路工程概预算工程量计算是公路工程造价核算的重要环节，准确计算工程量可以有效控制项目成本、合理配置资源、避免造成不必要的浪费。
掌握公路工程概预算工程量的计算要点对于提高工程师的专业能力具有重要意义。
2. 工程量计算方法在公路工程概预算中，工程量计算是根据设计图纸和施工方案对各个工程项目的数量进行估算和计算的过程。
常见的工程量计算方法主要包括：•直接测量法：直接在施工现场测量工程项目的数量，适用于较小规模的工程；•推算法：根据已有的工程项目的数量和施工情况，推算出类似工程项目的数量；•统计法：根据历史数据和统计分析方法，预测出工程项目的数量。
在工程量计算过程中，需要考虑的因素包括工程项目的类型、规模、难度、材料消耗量等。
同时还需要充分了解相关的国家标准和规范，以确保计算结果的准确性和可靠性。
3. 工程量计算要点试题下面是一些与公路工程概预算工程量计算相关的试题，供黑龙江公路造价工程师进行辅导和训练：3.1 题目一：给定一段道路的设计图纸，计算道路路基的总长度。
3.2 题目二：某公路工程的桥梁建设包括3座桥梁，其中一座桥梁的长度为80m，另外两座桥梁的长度分别为120m和150m，请计算桥梁总长度。
3.3 题目三：某公路工程的隧道建设包括2座隧道，其中一座隧道的长度为300m，另外一座隧道的长度为400m，请计算隧道总长度。
3.4 题目四：给定一段公路的设计图纸，计算该段公路的路基面积。
3.5 题目五：某公路工程的交通标志安装包括15个路标和10个交通信号灯，请计算交通标志总数。
3.6 题目六：某公路工程的标线施划包括500m的白色连续实线、300m的红色虚线和200m的蓝色虚线，请计算标线总长度。
3.7 题目七：某公路工程的绿化工程包括2000m²的绿化带和500棵树木，请计算绿化总面积和树木总数。
海南省公路造价师计价与控制：土方工程的几部分模拟试题
海南省公路造价师计价与控制：土方工程的几部分模拟试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意)1、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
A.沥青混凝土面层B.水泥混凝土面板C.半刚性基层D.无结合料基层2、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。
A.经验多少B.能力强弱C.财务状况和社会信誉D•报价高低3、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A.越好B.越差C.不变D.无关4、某公路工程建设项目，当折现率ic=10%时，财务的净现值(FNPV)=200万元，当折现率ic=12%时，FNPV=-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。
A.12%B.10%C.11.33%D.11.67%5、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A.投资增加，工期缩短B.投资减少，工期延长C.投资增加，工期延长D.投资减少，工期缩短6、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是__。
A.满足用户最大限度需求的功能B.投资费用最低时的功能C.寿命周期费用最低时的必要功能D.使用费用最低时的功能7、价值工程的核心是__。
A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.功能与成本进行系统分析和不断创新8、围堰施工时基础施工应尽量安排在__。
A.气候温暖的季节B.秋季雨水较多的时候C.枯水期D.由施工时间确定，无须另行安排9、管理跨度与管理层次的关系是__。
A.成正比关系B.成反比关系C.数目相等关系D.没有关系10、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A.不变B.增大C.减小D.增大或减小11、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。
A.10dB.28dC.30dD.40d12、政府方面的质量控制的特点是__。
A.外部的、纵向的控制B.外部的、横向的控制C.内部的、纵向的控制D.内部的、自身的控制13、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具备法律效力。
海南省2017年公路造价师《计价与控制》项目资本金制度考试试卷
海南省2017年公路造价师《计价与控制》项目资本金制度考试试卷一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。
A．业主B．招标人C．施工单位D．监理工程师2、管理跨度与管理层次的关系是__。
A．成正比关系B．成反比关系C．数目相等关系D．没有关系3、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
A．安全性越小B．抗风险能力越小C．盈利的可能性大D．发生亏损的机会大4、路面弯沉值一般可用__测量。
A．刚性承载板B．贝克曼梁C．3m直尺D．水准仪5、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能6、对于正常经营企业来说，一般利息备付率应__。
A．等于1B．小于1C．大于1D．大于27、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。
A．首先双方协商B．向协议条款约定的单位或人员要求调解C．向仲裁机构申请仲裁D．立即向人民法院起诉8、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费9、下列合同中，免责条款有效的是__。
A．造成对方人身伤害的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方财产轻微损失的D．因重大过失造成对方财产损失的10、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。
A．凭证法B．断面法C．分项计量法D．均摊法11、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。
A．抽提法B．筛分法C．蜡封法D．滴定法12、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
A．名义利率B．有效利率C．年利率D．影子利率13、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。
A．1级B．2级C．3级D．4级14、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。
河南省2017年上半年公路造价师《计价与控制》：施工周转材料计算模拟试题
河南省2017年上半年公路造价师《计价与控制》：施工周转材料计算模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、常用的财务处理程序有：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。
A．科目汇总表财务B．会计账目财务C．会计报表财务D．明细账目财务2、风险损失的衡量就是定量确定__的大小。
A．风险发生概率B．风险客观概率C．风险损失值D．风险量3、根据《企业会计准则》中对会计信息质量的要求，企业提供的会计信息应当具有__。
A．保密性B．可比性C．前瞻性D．及时性4、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析5、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A．越好B．越差C．不变D．无关6、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。
A．招标文件中B．投标预备会C．开标会D．中标函中7、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权8、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时9、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。
A．承包人的施工机械B．承包人的所有装备C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备D．承包人用于工程试验检测的设备10、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。
A．分项计量法B．均摊法C．凭证法D．估价法11、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。
A．承包人B．业主C．承包人和业主共同D．承包人和业主均不12、作为订立合同的代理人__。
A．必须是企业或单位内部有关人员B．必须是企业或单位外聘人员C．必须是其他组织或其驻外机构D．以上三者(A、B、都可以为代理人13、命令源最多的组织模式是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
海南省2017年上半年公路造价工程师辅导：公路工程概预算工程量计算要点模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、在公路工程监理过程中，承包人应当按照__的规定接受监理。 A．公路工程承包合同 B．公路工程监理合同 C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知 2、某工程基础板的设计厚度为1.8米，施工过程中施工单位做了2.0米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应__。 A．予以计量 B．不予计量 C．计量一半 D．由业主与施工单位协商处理 3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。 A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和 C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离 4、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。 A．5 B．3 C．2 D．1 5、进度和质量三大目标是__的关系。 A．相互矛盾 B．既统一又矛盾 C．统一 D．相辅相成 6、无效合同应从__时无法律效力。 A．合同订立 B．经确认无效 C．当事人一方提出 D．双方发生争议 7、路面弯沉值一般可用__测量。 A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪 8、FIDIC条款中，监理工程师有权__。 ①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求； ④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④ 9、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。 A．经济内部收益率 B．投资回收期 C．经济效益费用比 D．经济净现值 10、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是__ A．硫酸法 B．组分分析法 C．化学分析法 D．蒸馏法 11、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。 A．仲裁委员会指定 B．政府管理机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定 12、下列监理工作，属于环保达标监理的是__。 A．对施工过程废物排放进行监理 B．对水处理工程进行监理 C．对绿化工程进行监理 D．对声屏障工程进行监理 13、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。 A．抽提法 B．筛分法 C．蜡封法 D．滴定法 14、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。 A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回 B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半 C．随期中支付的签发，逐月按比例退回 D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回 15、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。 A．监理规划 B．监理合同 C．监理方案 D．监理细则 16、下列关于分部分项工程量清单项目名称编制说法不正确的是__。 A．项目名称按照计量规则的项目名称 B．招标人可对计量规则中的项目名称作补充 C．招标人可根据具体项目特征组合确定该具体项目名称 D．项目名称应表达详细、准确 17、龋齿药物治疗应注意的是 A．避免露髓可不去腐质 B．应尽量恢复牙齿外形 C．保护口腔粘膜避免刺激和腐蚀 D．制备固位力洞形 E．选择含氟材料充填 18、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是__。 A．该代理行为的后果应由第三人承担 B．该代理行为的后果应由代理人承担 C．该代理行为的后果应由被代理人承担 D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任 19、公路工程环保监理的依据有（）。 A．项目环境影响评价报告书 B．项目环境行动计划 C．国家文物保护法 D．国家环境保护法 E．地方有关环境保护法规 20、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。 A．年 份 B．1 C．2 D．3 E．4 F．5 G．6 H．净现金流量 I．-100 J．-200 K．100 L．250 M．200 N．200 21、组织办理竣工验收的费用由__承担。 A．承包人 B．监理 C．业主 D．上级主管部门、 22、联合体主办人所承担的工程__。 A．必须是主要的工程量 B．必须超过总工程量的50% C．必须超过总工程量的80% D．必须超过总工程量的60% 23、履约担保的保证期限到__止。 A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期 D．预付款被全部扣回 24、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。 A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则 25、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，__。 A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、在我国确立法人制度的意义主要表现在__。 A．有利于加深改革和落实政企分开、两权分离的经济体制 B．有利于维护社会主义经济秩序，加速社会主义市场经济的发展 C．法人制度有利于适应涉外经济活动的需要 D．提高企业竞争力，适应社会主义经济发展的需求 E．提高经济效益，增加市场份额 2、以下属于坡面防护的有__。 A．丁坝 B．铺草皮 C．种树 D．土工格栅 3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。 A．战争、动乱等 B．工伤事故 C．正常的恶劣天气 D．设计不当造成的损失和破坏 E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用 4、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。 A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函 5、招标工程项目，其标底的作用是__。 A．作为招标方最高造价标准 B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度 6、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度（）。 A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃ 7、工程项目融资的主要资金提供者是__。 A．商业银行 B．社保基金 C．非银行金融机构 D．国外政府的出口信贷机构 E．国家政府 8、承包人应交纳的税金为__。 A．营业税 B．增值税 C．所得税 D．城市建设维护税 E．教育附加 9、按招标的范围进行分类，可以分为__。 A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标 10、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。 A．针入度 B．软化点 C．5℃低温延度 D．弹性恢复 11、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。 A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约 C．非承包商责任的暂时停工 D．承包商负责的风险发生导致工期延长 12、在实际施工中，当确定为承包商原因产生的工期延误后，监理工程师要做的工作是__。 A．分析进度偏差的原因 B．分析进度偏差的影响 C．进行延期评估 D．制定调整计划 E．制定实施计划 13、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。 A.应考虑气候．水文条件等因素 B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准 14、下列费用不属于建筑安装工程间接费的是__。 A．承包商短期贷款利息净支出 B．承包商汇兑净损失 C．承包商支付的金融机构手续费 D．建设期贷款利息 E．工人工资 15、承包人的违约，业主可以终止合同的情形包括__。 A．承包人已强制性破产 B．承包人已违反合同关于禁止转包的规定 C．承包人未经监理工程师审查并报经业主批准自行分包工程 D．在保修期内，未能履行合同义务 E．承包人施工质量不合格 16、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应__。 A．掺加粉煤灰 B．掺加磨细矿渣 C．掺加硅灰掺和料 D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥 17、拌制沥青混合料前，通过试拌确定（）。 A.配合比及其总重量 B.沥青用量 C.拌和时间 D.矿料和沥青的温度 18、委托合同的基本特征有__。 A．合同的标底是劳务 B．必须是有偿合同 C．合同是诺成、非要式合同 D．条款内不包括违约责任 E．合同是双务的 19、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。 A．设计依据 B．设计参数