建设工程农民工工资支付协议书
建设工程施工合同农民工工资补充协议
建设工程施工合同农民工工资补充协议本协议由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同订立，旨在补充约定农民工工资支付相关事宜，确保农民工的合法权益。
一、背景根据《劳动合同法》、《建筑法》等相关法律法规，为保障农民工的工资支付权益，甲乙双方在建设工程施工合同基础上，达成以下补充协议。
二、补充工资支付条款1. 工资支付方式：乙方应按月向农民工支付工资，并确保工资及时足额到账。
2. 工资支付时间：工资支付日在每月的最后一个工作日或甲方与乙方另行约定的日期。
3. 工资项目及标准：根据农民工的工作岗位、工作内容、工龄等因素，工资标准由双方协商一致确定，并以书面形式确定后执行。
4. 工资调整：如因国家法律规定、宏观经济变化或乙方经营情况发生变化，导致工资支付存在困难，甲乙双方须进行友好协商，确保工资调整后能够满足农民工的合理需求。
5. 工资支付记录：乙方应保留农民工工资支付的相关记录，并及时向甲方提供工资支付台账。
甲方有权对支付记录进行核查和审计。
6. 工资支付主体责任：乙方作为施工单位，对农民工工资支付承担直接责任。
如乙方未能按约定支付工资，甲方有权采取法律手段，保障农民工的合法权益，并可终止与乙方的合作。
三、法律条款1. 适用法律：本协议的所有解释和执行均应符合中华人民共和国的相关法律法规。
2. 协议变更和解除：本协议的变更和解除应经双方书面协商一致，并生效于书面协议签署日。
3. 争议解决：如双方因履行本协议产生任何争议，应友好协商解决。
协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、附则1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期至建设工程竣工验收并农民工的工资得到清偿为止。
2. 本协议的补充条款与原合同不一致的，以本协议为准。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议的签署，是为了保障农民工在建设工程施工中的工资支付权益，也是维护法律和人道主义的表达。
甲乙双方应本着合作共赢的原则，积极履行协议内容，共同营造和谐稳定的工作环境。
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇
![[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1d4f0d271611cc7931b765ce05087632311274e6.png)
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇篇1甲方（用工单位）：____________________有限公司地址：_______________________________联系方式：___________________________法定代表人（负责人）：________________乙方（农民工）：______________________住址：_______________________________联系方式：___________________________身份证号码：________________________鉴于甲方雇佣乙方从事___________________工作，为明确双方权益，保障农民工工资的按时足额支付，经双方友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议书旨在明确农民工工资的支付事项，确保乙方工资权益得到合法保护，维护社会和谐稳定。
二、工资支付原则1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，按时足额支付乙方的工资。
2. 工资支付应遵循公平、公正、及时、足额的原则。
3. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资，不得拖欠或克扣。
三、工资支付标准与方式1. 工资支付标准按照甲方所在地的最低工资标准以及乙方的岗位和职务确定。
具体标准详见劳动合同。
2. 工资支付方式采用月薪制，每月定期通过银行转账或现金方式支付。
如遇节假日或特殊情况，支付时间可相应顺延。
3. 乙方在完成额外工作或加班时，甲方应按照国家和地方相关规定支付加班工资。
四、工资支付保障措施1. 甲方设立工资支付专用账户，确保工资资金的专款专用。
2. 甲方应建立完善的工资支付监控机制，定期对工资支付情况进行自查。
3. 若甲方因生产经营困难等原因需延期支付工资，应与乙方协商一致，并明确支付期限。
4. 乙方有权向甲方所在地的劳动保障部门投诉甲方的工资支付情况。
五、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定支付工资，乙方有权要求甲方限期支付，并追究违约责任。
农民工工资支付承诺书14篇
农民工工资支付承诺书14篇农民工工资支付承诺书篇1致：__________公司为进一步保障民工合法权益，我司特向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：一、我司承诺继续认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的`民工管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活。
二、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。
三、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响，本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。
特此承诺！承诺人：__________（公司公章）承诺日期：_____年_____月_____日农民工工资支付承诺书篇2承包单位：________工程名称：________工程地址：________建设单位：________为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本公司郑重承诺：1、不转包或违法分包，并禁止分包单位再分包或层层转包。
2、自己雇佣农民工，与农民工签订劳务合同，如果有分包的督促劳务公司与农民工签订劳务合同并到总包单位备案。
民工工资由本公司或劳务公司直接足额发放到农民工本人手里，严禁发放给“包工头”。
如“包工头”携款逃逸，或因其他原因无法支付民工工资，由本公司负责支付。
3、按照“总包负总责”的原则，若发生集体上访事件，第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的`，不论何种原因将由我公司先行垫付。
不能垫付的同意可动用农民工工资保证金并及时按规定补齐。
4、切实做好农民工记工考勤工作，按约定及时与农民工结算工资。
如果发生违反规定拖欠和克扣农民工工资行为，或因劳资纠纷造成农民工上访，并引发群体性突发事件，本单位愿意无条件接受江阴市建设局依照有关规定作出的任何处罚决定。
5、此承诺在办理合同备案时由总承包企业向江阴市建设局做出承诺。
特此承诺!承包单位(章)：________承诺日期：________法人代表或委托人：________手机：_______固话：________工程项目经理：________手机：________固话：________ 农民工工资支付承诺书篇3为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人;按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等;(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的'组织或个人。
工程款优先支付农民工工资的合同3篇
工程款优先支付农民工工资的合同3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方就工程项目签署相关施工合同，为保障农民工工资的优先支付，维护农民工合法权益，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的与原则本合同旨在明确双方关于工程款优先支付农民工工资的相关事宜，确保农民工工资的按时足额支付。
双方应遵循诚实信用、公平公正的原则履行本合同。
二、工程概况与工程款分配原则甲方委托乙方承担[具体工程名称]，乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
工程款分配应遵循农民工工资优先支付的原则，确保农民工工资的足额支付。
1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款。
工程进度款应当优先用于支付农民工工资。
2. 乙方应设立专门的农民工工资账户，确保农民工工资的专款专用。
甲方支付的工程进度款应直接汇入乙方设立的农民工工资账户。
3. 乙方应及时向甲方提供农民工工资支付情况报表，以便甲方监督和管理。
4. 若因工程变更或其他原因导致工程进度款不足支付农民工工资的，双方应及时协商解决，确保农民工工资的按时足额支付。
四、违约责任与处理措施1. 若甲方未按合同约定及时向乙方支付工程进度款，导致农民工工资无法按时足额支付的，甲方应承担违约责任，并赔偿由此给乙方及农民工造成的损失。
2. 若乙方未按照合同约定设立专门的农民工工资账户或挪用工程进度款导致农民工工资无法按时足额支付的，乙方应承担违约责任，并赔偿由此给甲方及农民工造成的损失。
3. 双方应共同协商解决因违约产生的纠纷。
如协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
五、合同的变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
合同变更须经双方协商一致，并书面签订变更协议。
2. 在合同履行过程中，如出现法定或约定的解除情形，双方可依法解除本合同。
农民工工资支付协议书分账管理协议
农民工工资支付协议书分账管理协议The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020农民工工资支付协议书为了规范劳务承包工程项目用工管理，切实保障农民工合法权益，防止非法用工及拖欠农民工等恶性事件发生，经甲、乙双方平等协商一致，就项目中承包工程保证农民工工资支付达成如下协商，以资共同遵守。
一、使用要求：专款专用。
承包人委托银行通过其设立的农民工工资专用账户直接将工资划入农民工个人账户或劳务分包企业专用账户。
除发放工人工资外，不得用于其他用途。
具体按《广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法》（桂薪联发[2016]1号相关规定执行。
二、支付约定：发包人按经审定的本期应付工程进度款不低于20%的比例拨付到承包人设立的农民工工资专用账户；其它工程进度款按本期应付工程进度款扣除本期拨付农民工工资专用账户后的余额，支付到承包人其它工程款账户。
或承包人应该按施工进度情况每月向发包人申报进度款，并提交当月农民工工资资料。
发包人按照相关规定从进度款中拨付当月农民工工资到专户，由工资专户向农民工发放工资。
承包人根据实际情况选择一种支付方式，并于每月5日前从工资专户发放农民工工资。
三、承包人不得以进度款不到帐为由克扣和拖欠农民工工资。
当拨付的农民工工资不足以按月足额支付农民工工资时，差额部分由承包人先行垫付。
四、承包人应按国家、地方的现行相关规定建立劳动工管理台帐。
五、如承包人未按照约定专款专用支付农民工工资的，发包人可以暂不支付相应数额的工程款。
六、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，存档一份。
协议自甲乙双方盖章、签字之日起生效；自乙方所承包项目完工并结清所有农民工工资后自行终止。
发包人：承包人：年月日年月日。
甲方代付乙方拖欠农民工的工资协议书
甲方代付乙方拖欠农民工的工资协议书甲方（代付方）：___________乙方（拖欠方）：___________鉴于乙方未能按照我国相关法律法规按时支付农民工工资，导致农民工生活困难，为维护社会和谐稳定，甲方同意代为支付乙方所拖欠的农民工工资。
现甲乙双方就此事达成如下协议：一、拖欠工资情况1. 乙方拖欠农民工工资总额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
2. 乙方承认上述拖欠工资事实，并同意由甲方代为支付。
二、甲方代付工资1. 甲方同意一次性代付乙方所拖欠的农民工工资，代付金额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在协议签订之日起____个工作日内，将代付款项支付给乙方所拖欠工资的农民工。
3. 甲方代付工资后，乙方应向甲方出具收到代付款项的确认函，并承诺不再以任何理由向农民工追讨已支付的工资。
三、乙方的义务1. 乙方应积极配合甲方代付工资的工作，提供相关拖欠工资的农民工信息。
2. 乙方应在收到甲方代付款项后，向甲方出具收到工资的确认函，并承诺不再就此事向甲方主张任何权利。
3. 乙方应在收到甲方代付款项后，严格按照我国相关法律法规，按时足额支付其余农民工的工资。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间代付工资，应向乙方支付违约金，违约金为代付款项的____%。
2. 如乙方未按约定时间提供拖欠工资的农民工信息，或未按时足额支付其余农民工工资，应向甲方支付违约金，违约金为代付款项的____%。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表（签名）：___________ 代表（签名）：___________签订日期：___________ 签订日期：___________请注意，本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
农民工工资结算协议书范本
农民工工资结算协议书范本甲方（用人单位）：______________________乙方（农民工代表）：_____________________鉴于甲方为用人单位，乙方为甲方聘用的农民工代表，双方为明确农民工工资结算事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工资结算范围1.1 乙方代表的农民工在甲方指定的工作地点、工作时间内，完成甲方安排的工作内容，甲方应按照本协议约定支付工资。
1.2 工资结算范围包括但不限于基本工资、加班工资、奖金、津贴等。
第二条工资支付标准2.1 甲方应按照国家及地方相关法律法规规定的最低工资标准，结合乙方的工作性质、工作量及工作表现，确定工资支付标准。
2.2 工资支付标准应不低于甲方所在地区同行业、同工种的平均工资水平。
第三条工资支付时间3.1 甲方应于每月____日之前，将工资支付至乙方指定的银行账户。
3.2 如遇法定节假日或休息日，工资支付时间相应顺延至下一个工作日。
第四条加班工资4.1 乙方代表的农民工在正常工作时间之外加班的，甲方应按照国家及地方相关法律法规的规定支付加班工资。
4.2 加班工资的计算基数为乙方的基本工资，加班时间按照实际加班小时数计算。
第五条工资支付凭证5.1 甲方支付工资后，应向乙方提供工资支付凭证，包括但不限于工资条、银行转账记录等。
5.2 乙方应妥善保管工资支付凭证，以备日后查询或核对。
第六条工资争议解决6.1 双方因工资支付发生争议的，应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成的，可向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更与解除7.1 双方经协商一致，可以变更或解除本协议。
7.2 任何一方违反本协议约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并可解除本协议。
第八条其他8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：_____________________乙方（签字）：______________________日期：____年____月____日（以下无正文）。
甲方代付农民工工资合同6篇
甲方代付农民工工资合同6篇篇1甲方代付农民工工资合同甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）乙方：身份证号码：联系电话：鉴于甲方需要在某项目进行期间代付农民工工资，为了保障乙方的合法权益，特制订本合同，共同遵守以下条款：一、工资支付方式1. 甲方将在每月（具体日期）前将工资支付至乙方指定的银行账户或现金支付。
2. 工资发放需提供完整的发放记录，确保工资的真实、准确、及时发放给乙方。
3. 乙方提供的银行账户信息需准确无误，如有变更需提前通知甲方，并重新确认账户信息。
二、工资项目及标准1. 甲方将遵守国家相关劳动法规，确保乙方的工资合法合规。
2. 工资项目包括基本工资、加班工资、绩效奖金等，具体工资标准按照当地规定执行。
三、工资保障1. 甲方承诺不会拖欠或延迟发放乙方的工资。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工资支付出现问题，甲方需提前通知乙方，并在最短时间内解决问题。
四、违约责任1. 若甲方未按照本合同规定支付工资或不按时支付工资，甲方应承担违约责任。
2. 若乙方提供虚假信息或故意拖延工资发放时间，乙方应承担相应法律责任。
五、其他约定1. 本合同自双方签字生效，持续有效直至工资支付结束。
2. 本合同涉及的其他事项，双方另行协商约定。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
本合同经双方签字盖章后生效。
双方共同遵守，有效履行。
如有争议，双方协商解决，协商不成的，提交有关部门处理。
篇2甲方代付农民工工资合同合同双方甲方：（代付方）地址：联系方式：乙方：（雇主方）地址：联系方式：鉴于雇主方需要向农民工支付工资，但因某种原因无法及时支付工资给雇员，双方经过友好协商，特订立本合同，以明确双方权益，共同遵循，具体约定如下：一、工资代付方式1.1 甲方同意代付雇主方应支付给农民工的工资，工资款项将会以银行转账/现金等方式支付给受益人。
1.2 甲方应在每月（具体日期）前将支付给农民工的工资款项转入受益人指定账户或交付现金。
农民工资承诺协议书6篇
农民工资承诺协议书6篇篇1甲方（用人单位）：[公司名称]乙方（农民工）：[农民工姓名]根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本农民工资承诺协议书，以明确双方的权利和义务，保障乙方的合法权益。
一、协议期限本协议自[协议起始日期]起至[协议结束日期]止。
二、工作内容和地点1. 乙方同意在甲方指定的地点从事[工作内容]工作。
2. 甲方保证乙方的工作地点符合国家的安全生产和劳动保护要求。
三、工作时间和休息休假1. 甲方实行每周工作[工作时间]小时的工作制度。
2. 甲方保证乙方享有法定节假日、带薪年休假等休息休假的权利。
四、劳动报酬1. 甲方每月向乙方支付工资，工资标准为[工资标准]元/月。
2. 甲方承诺在协议期限内，按照国家的最低工资标准调整乙方的工资。
3. 甲方应在每月的[支付日期]前将工资存入乙方的银行账户。
五、社会保险和福利1. 甲方应按照国家的规定为乙方缴纳社会保险费。
2. 甲方应提供必要的劳动保护和福利待遇。
六、劳动纪律和规章制度1. 乙方应遵守甲方的劳动纪律和规章制度，服从甲方的管理。
2. 甲方有权对乙方进行管理和教育，但不得对乙方实施体罚、搜身、扣押财物等侵犯乙方合法权益的行为。
七、协议解除和终止1. 甲乙双方经协商一致，可以解除本协议。
2. 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本协议：（1）未按照协议约定支付劳动报酬的；（2）未按照协议约定提供劳动保护和福利待遇的；（3）以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的。
4. 协议解除后，双方应办理相关手续，甲方应支付乙方的工资报酬和其他福利待遇。
八、违约责任1. 甲乙双方违反本协议约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
委托总包代发协议和不欠薪承诺书
建设工程农民工工资委托支付协议甲方：（总包单位）乙方：（分包单位）工程名称：根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《企业工资支付管理办法》的相关要求，专业分包企业农民工工资由总包方代为支付，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：一、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资。
二、乙方委托甲方代发农民工工资同时开具相应金额发票，乙方承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单审核表上报甲方，由甲方报监理单位审核并经建设单位确认，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据,并从中扣除。
农民工工资甲方只负责代发，工资产生的个人所得税由乙方负责申报并缴纳，产生的税务和法律风险由乙方承担。
工人出勤日统计原则上以甲方设置的实名制考勤系统为依据。
四、农民工工资发放及考勤1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核，甲方应留行备查。
乙方劳务责人签字认可，乙方授权为施工现场负责人代表其签字。
出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。
五、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工资的，经核实，高估冒算超出费用，甲方按 2倍向乙方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。
六、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。
本协议一式四份，双方签字盖章后生效。
甲方：（总包单位）乙方：（分包单位）单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：法人代表（委托代理人)签字: 法人代表（委托代理人)签字:签约日期：年月日附：身份证正反面不欠薪承诺书本单位向政府和有关部门郑重作如下不欠薪承诺：一、本单位承诺严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《浙江省企业工资支付管理办法》等相关法律法规规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程农民工工资支付协议书
甲方： xx园区指挥部
乙方： xx 身份证号：
xx园区项目开工
农民工工资。根据《中华人民共和国劳动合
同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用帐户管理意见》
的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资支付事宜协议如下：
一、乙方承诺按合同约定按时支付农民工工资。不得以工程款被
拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。
二、甲方委托乙方代发农民工资，承诺每天按时将施工班组签字
确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名
登记、工资金额。
三、农民工工资应按天支付。（附工资清单）
四、违约责任：
施工期间，如发生农民工工资拖欠，按以下方式处理：
1、乙方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农
民工工资，并承担相应的违约责任。
2、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。
本协议一式二份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日