砌筑作业分包企业资质标准

砌筑作业分包企业资质分为一级、二级。

一级资质标准：

1．企业注册资本金30万元以上。

2．企业具有相关专业技术员或高级工以上的技术负责人。

3．企业具有初级以上砖瓦、抹灰技术工人不少于50人，其中，中、高级工不少于50％；企业作业人员持证上岗率100％。

4、企业近3年最高年完成劳务分包合同额100万元以上。

5. 企业具有与作业分包范围相适应的机具。

二级资质标准：

1．企业注册资本金10万元以上。

2．企业具有相关专业技术员或中级工等级以上的技术负责人。

3．企业具有初级以上砖瓦、抹灰技术工人不少于20人，其中，中、高级工不少于30％；企业作业人员持证上岗率100％。

4．企业近3年承担过2项以上砌筑作业分包，工程质量合格。

5. 企业具有与作业分包范围相适应的机具。

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窑砌筑)分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窑砌筑)分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

砌墙合同范本

砌体工程劳务承包合同书工程承包单位（甲方）：劳务分包单位（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包安全生产和文明施工二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有砌体工程以（建筑面积/实砌方量）为计算基础，综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及材料倒运、保管和临时用架的搭设、拆除等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。 2、承包范围：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装；厨房卫生间砼防水檐浇筑、通风井管道井随砌随抹灰、水电消防管洞

的堵塞（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等的堵塞）；前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 3、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求和当地新安全技术规范进行砌体工程的施工作业。 4、工程中所用的施工机械：搅拌机、施工电梯、塔吊由甲方提供。其余小型机具均由乙方自供。 5、乙方负责班组人员的工资发放；负责辅材及劳保防护用品：施工用的水管、斗车、铝合金尺、手头工具、控线、灰桶、植筋结构胶、电锤、手提电锯、钉子、地拖线、加班所用的灯具、灯线、安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、每个部位砌体工程完工后，乙方必须把剩余的施工所需材料及时清理归类、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 7、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 8、乙方在自己的施工和制作区域内发生的一切零用工（包括自己范围的装卸材料及文明施工等）均自行承担。三、工程量约束结算按乙方实际完成的工程量结算；如果乙方未按施工设计文件及施工规范进行施工，甲方有权责令乙方返工或停工，甚至退场或被业主、监理勒令退场，因此造成的经济损失由乙方全部承担。合同终止后按已完成工程量的给予乙方结算，剩余的费用作为更换施

附属工程劳务分包合同

铁路附属工程劳务分包合同工程承包人（以下简称甲方）：青海旭源工程开发有限公司工程分包人（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容工程名称：中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程。工程地点：格尔木市工程内容：铁路混凝土与砌体工程施工 2、合同工期： 3、质量标准 3.1工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工承包合同或其它承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准。 3.2质量不合格工程的处罚： 3.2.1本合同所称质量不合格工程是指不符合甲方技术交底、设计文件、国家现行的有关技术标准、规范及本合同对质量的要求，不能通过甲方、监理单位、建设单位、建设单位等上级主管单位验收的工程。 3.2.2因乙方原因造成的施工质量不合格的工程项目，乙方应在建设单位、监理单位、总承包单位等上级主管单位及甲方规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到要求的，由乙方承担违约责任并承担由此产生的一切费用。 3.2.3乙方发生质量事故，造成建设单位、监理、总承包单位等上级主管单位对甲方的处罚，处罚费用有乙方全部承担。 3.2.4乙方不按规范施工，违背监理指令造成监理对甲方下达的质量问题整改通知书的，甲方将对乙方进行处罚，第一份监理指令处罚1000元：以后每次递增500元，乙方对监理指令不按时整改，在规定时间内无法进行达标回复的，每次罚款1000元。 4、合同价款

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县）发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________

砖砌体劳务分包合同

砖砌体劳务分包合同发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议：一、?工程名称：二、?工程地点：三、?本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。四、?承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。五、?现场施工要求，及材料机械设备配置 1、?甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内） 2、?甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作

3、?因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。 4、?在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。 5、?乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。 7、?乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作?施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。?砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m 检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处 9、?砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次 10、?为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次. 11、?乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.

砌体分包合同.doc

砌体工程劳务分包施工合同总承包方：（以下简称甲方）。劳务分包方：（以下简称乙方）。根据工程进度需要，现将楼主体结构砌体工程劳务承包给乙方施工，为明确双方的责任，经甲乙双方协商，在相互自愿的前提下达成如下协议。一、工程概况： 1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3承包内容：依据施工图纸和各项变更所涉及的全部砌体工程的施工，具体包括：二次结构钢筋工程（含钢筋的制作、绑扎等）；二次结构模板支设及拆除、清理、刷脱模剂（含厨卫间砼上翻沿、板带、过梁、构造柱、窗台压顶、飘窗、栏板等构件）；二次结构砼浇筑（包含内容同模板支设）；墙体拉结筋和构造柱过梁、栏板等所有涉及到植筋的工程；砌筑工程（包括湿砖、筛砂子、搅拌砂浆、掺外加剂、称秤，筛过砂子后的石子、土块等垃圾按照甲方指定地点堆放好、砂浆罐清理、小车清理、加气块锯割）。本工种垃圾清理按照指定地点堆放好，不准出现落地灰，包括砌墙后上边缝填塞、室外门台砌砖、地下室砌砖及图纸范围以内和变更洽商后所有零星砌砖工程。砌砖时包括预留和封堵施工洞、门窗洞口、通风洞和所有预留洞预制过梁（含安装过梁），门窗洞口边的混凝土块的制作和安装，包括砌体前后的地面清理。风井或后期不具备抹灰条件的位置砌筑时随砌随抹。 1.4承包方式： ①包工不包料，施工材料均有甲方提供（含砌块、水泥、沙子、石子、外加剂、钢筋、模板、方木、绑丝等），甲方提供三级箱到乙方搅拌机位置三级箱以外的电缆由乙方负责。水源阀门到搅拌机及各楼层阀门。 ②乙方自备施工工具（含搅拌机、水箱、水管、手推车、现场照明用灯具及电线、施工人员的手持工具等）。二、工期要求合同工期自年月日到年月日止，确保工程按期或提

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号工程劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：签订日期：年月日签订地点：

关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

砌体砌筑工程劳务分包合同

合同编号：砌体砌筑工程劳务分包合同甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包规模：。二、承包的范围、工作内容及方式（一）承包范围：，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行砌体的砌筑工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。（二）承包方式：本工程所有砌体砌筑所用的材料运输、基层清理、砌筑脚手架的搭设和拆除等措施、砌筑砌体、工完场清等所需的人工，包施工用工机具等，包安全包文明施工；三、合同工期：工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。四、合同价款 1、本合同为固定单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、

管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用； 3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、倒运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，抽水、排水用工，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 因市场价格波动等各种风险及管理费和利润，综合固定单价不变，且不因市场变化或其他原因而变动，结算时按实际完成的工作量计算总价； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象开支等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如在本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程一般不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的工作内容；

砌体分包合同范本

砌体施工班组劳务分包合同发包方(甲方) ：承包方(乙方) ：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

附属工程劳务合同-建议收藏

附属工程劳务承包合同甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）甲方承建工程，根据施工需要，甲方将路面附属工程的老路补强现浇混凝土、现浇混凝土路肩挡块、路肩挡块与老路间隙现浇混凝土、现浇水泥混凝土面板、现浇水泥混凝土基层、安砌路缘石、φ110mmPE横向排水管、φ300mm钢筋砼横向排水管、带φ110mm软式透水管的纵向碎石盲沟、桥面碎石盲沟、人行道、现浇混凝土急流槽、现浇混凝土集水井、安装C25混凝土集水槽、复合排水土工网、防渗土布劳务施工承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,本着友好协商、互惠互利、平等自愿的原则，双方签署本合同，达成以下共识：一、工程概况： 1、项目名称：。 2、工程地址： 3、暂估工程量：

4、工期：根据业主及现场实际情况确定，从乙方开始施工时的日期开始计算。 5、乙方人员及设备应于年月日到达甲方指定的地点。二、承包方式及内容：乙方的承包方式为综合单价承包。此综合单价已包含以下内容： 1、管理人员及民工所产生的费用：（1）乙方驻地的建设费用；（2）施工及生活用水用电费用；（3）施工管理人员、机手、民工食宿费用、差旅费等；（4）管理人员、机手及民工工资、加班补贴、其他补贴、其他福利待遇等； 2、施工过程、小型机械、工具、用具及辅材：（1）老路补强现浇混凝土包含清理基坑、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（2）现浇混凝土路肩挡块包含安拆模板、预埋∮50PVC排水管、预埋波形护栏钢套筒、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料、模板材料、铁丝、钢管等为加固模板所消耗的所有辅材。（3）路肩挡块与老路间隙现浇混凝土包含混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（4）现浇水泥混凝土面板包含安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护、刻纹、板缝处理；振动捧、振动台或梁、发电机、刻纹机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（5）现浇水泥混凝土基层包含场地清理、安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、振动台或梁、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（6）安砌路缘石包含挖基、安砌路缘石、砂浆拌和及转运；砂浆拌和机、砌筑路缘石

施工劳务分包协议(个人)

施工劳务分包协议发包单位（甲方）：分包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程主要内容：第四条：工程期限：计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准）计划完工时间：总工期为120日历天第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料其他方式：第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式一、分包总价款：二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙

方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同甲方：乙方：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块，抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。

砌体分包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-1392-33 砌体分包合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

砌体分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、

包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。四、工程结算与支付

排水管道安装工程劳务分包合同(----)

合同编号疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部施工单位：班组负责人（）二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程目部施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：）根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。第一条：工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。第三条: 承包方式及承包单价采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价：（1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单

工程施工劳务分包合同(确认)

工程施工劳务分包合同本协议由以下双方签署：甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。一、劳务分包人资质情况身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________

、分包工作期限

开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总日历工作天数为：____ 天四、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。备注：_______________________________________________________ 。五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

砌体分包合同范本文档

2020 砌体分包合同范本文档Contract Template

砌体分包合同范本文档前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改调整及打印。本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】砌体分包合同范文一发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、

包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价

室外附属工程劳务分包合同

_________________室外附属工程劳务分包合同甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就__________________________工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。一、工程概况 1、工程名称：____________________________________________________ 2、工程地点：____________________________________________________ 3、承包项目及方式：将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：商品混凝土浇筑（包括机械、钢模、路面刻纹、切缝、养护）、排水波纹管安装（包括沟槽整平，不含开挖和回填）、Ф600水泥管安装（包括垫层、管带，不含开挖和回填）、检查井、阀门井、雨水井、污水井、强弱电井砌筑、人工碎石整平、人工水稳找平。 5、质量要求：合格 6、工程人工总造价以甲乙双方方认定的最后结算为准。二、甲方执行本工程的代表：_____________，联系电话：_____________ 三、乙方驻工地代表：1、_____________联系电话：________________； 2、_____________联系电话：________________； 3、_____________联系电话：________________；四、合同人工费结算办法

工程劳务分包合同实用版

YF-ED-J6669 可按资料类型定义编号工程劳务分包合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

工程劳务分包合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。承包人：代理人：联系地址：劳务分包人：代理人：联系地址：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况

1、总包工程名称： 2、总包工程地点： 3、总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围（一）分包合同范围：______________；（二）劳务分包作业范围及内容： 1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。 2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改劳务分包合同样本(合同示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限：从××××年××月起至××××年*月止。三、工程质量标准：

所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。五、乙方的职责乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与

建筑工程加气块砌筑劳务分包合同word范本

加气块砌筑劳务协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了规范项目管理 ,在乙方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工条件的基础上 ,甲方将所承建的项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 ,为明确责任、权利和义务 ,确保工程质量 ,保证施工安全 ,使本工程达到文明施工 ,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则 ,经协商一致 ,特签订本合同 ,以资双方共同遵守执行。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：二、承包形式：加气块砌筑分项工程包清工（不包含后台服务）三、承包范围加气块砌筑分项工程和现场文明施工（施工域的现场整理等）。四、劳务承包价格及结算原则 1、结算单价：加气块砌体按实际砌筑数量元 /m3。 2、本综合单价以包括工人工资、现场文明施工费、管理费、利润及乙方施工人员的劳保、福利费用、医疗保险、暂居住证、养老保险、失业保险应缴的费用（甲方应付部分和乙方部分的总和均包含在内）等各项劳务费用。签订的价格无论市场人工费上调等因素 ,都不予调整。五、甲、乙双方工作内容 1、甲方提供砖、砂子、水泥的材料 ,及搅拌机等机具。 2、乙方负责砌筑（自己搅拌砂浆） ,散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。六、工程进度及要求 1、节点工期按项目部进度计划要求执行（甲乙双方办理好书面确认手续）。 2、乙方必须根据甲方的进度要求 ,按时完成 ,不得以任何理由拖延。如不能按时间节点完成 ,乙方必须承担按该节点段元的罚款。 3、工地正常施工前乙方必须确保出勤率在95%以上 ,麦收、秋收及节假日期间乙方必须保证人员的出勤率 ,如乙方因人员不足不能按甲方指定计划完成施工任务 ,甲方可指派其他班组突击施工 ,突击人员工资单价为现阶段工价的1.5倍至2.0倍 ,并从乙方结算总价中扣除 ,乙方对此不得有任何异议。 4、在没有天气影响（中到大雨、雪）及工地机械停电故障材料供应到位的情况下 ,乙方不得耽误工期。七、工程质量及要求 1、质量等级：符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求； 2、规范与标准：现行的规范、标准；设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技