建筑合同（中英版）（通用12篇）
中英工程建筑合同
中英工程建筑合同一、合同名称：中英文工程建筑合同二、合同编号：______三、甲方（业主）：______四、乙方（承包商）：______五、合同内容：1. 工程项目：______2. 工程地点：______3. 工程规模：______4. 工程标准：______5. 工程期限：______6. 工程费用：______六、合同条款：1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 乙方应按照约定的时间、质量和标准完成工程。
3. 甲方应按时支付工程款项。
4. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商解决。
5. 如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
八、签字日期：______九、签字地点：______十、甲方代表：（签字）______十一、乙方代表：（签字）______以上是一份基本的中英文工程建筑合同范本，具体内容需要根据实际情况进行调整。
在签订合同时，一定要确保所有条款都清晰明了，避免因为语言和文化差异导致的误解和纠纷。
同时，也要注意合同的法律效力，确保合同在法律上的有效性和执行力。
一份好的工程建筑合同，不仅要详细规定工程的各项内容，还要考虑到可能出现的各种情况和问题，以及解决问题的方法。
只有这样，才能保证工程的顺利进行，保护双方的权益，实现双赢。
在实际操作中，建议寻求专业的法律人士的帮助，以确保合同的专业性和合法性。
同时，也要注重合同的执行和监督，确保合同的各项条款得到有效的执行，避免因为合同问题导致的工程延误和经济损失。
建筑合同范本中英文
建筑合同范本（中英文）合同编号：____________签订日期：____________签订地点：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程范围：____________1.4 工程造价：人民币____元整（该造价为包工包料价）第二条施工准备2.1 甲方协助乙方办理临时水电及垂直运输，提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。
2.2 乙方负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；负责在装修期间保持公共地方清洁及每天负责将装物料弃置于由管理处指定的垃圾收集处。
第三条施工期限3.1 本工程自双方签订合同之日起算，工期为____个月。
3.2 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的图纸和规范进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。
4.2 乙方应承担工程质量检查和验收的责任，确保工程符合设计要求和质量标准。
第五条付款方式5.1 本工程付款分为____个阶段，每个阶段的付款比例为____%。
5.2 甲方按照乙方完成的工程进度，支付相应的工程款项。
5.3 乙方完成工程后，甲方进行验收，验收合格后支付尾款。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑工程合同中英版
建筑工程合同中英版合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就以下所述工程项目的建设达成如下协议：一、项目概述1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：________5. 工程标准及要求：________二、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）_______元或美元（大写）_______USD。
2. 付款方式：_______3. 支付时间表：_______三、施工期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误责任及处理：_______四、质量保证1. 质量标准：_______2. 质保期限：_______3. 质保金：_______五、变更与索赔1. 工程变更程序：_______2. 索赔条件及流程：_______六、违约责任1. 违约定义：_______2. 违约赔偿：_______七、争议解决1. 协商解决：_______2. 仲裁或诉讼：_______八、其他条款1. 保险要求：_______2. 法律适用：_______3. 附加协议：_______九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日注意：以上合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，建议由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
建筑施工合同范本中英文
建筑施工合同范本中英文Building Construction Contract TemplateContract AgreementThis Building Construction Contract (the "Contract") is entered into on [Date] (the "Effective Date") by and between:[Contractor's Name] (the "Contractor"), a company duly registered and organized under the laws of [Country], having its principal place of business at [Address];And[Owner's Name] (the "Owner"), a company duly registered and organized under the laws of [Country], having its principal place of business at [Address];(collectively referred to as the "Parties").Whereas, the Owner intends to construct [Description of the Project] (the "Project"), and the Contractor possesses the necessary expertise, experience, and resources to perform the construction as required;Now, therefore, in consideration of the mutual promises and covenants herein contained, the Parties agree as follows:1. Scope of Work:The Contractor shall provide all necessary labor, materials, equipment, and services to complete the Project in accordance with the plans and specifications as agreed upon by the Parties (the "Scope of Work"). Anyproposed changes or modifications to the Scope of Work must be agreed upon in writing by both Parties.2. Project Timeline:The Contractor shall commence work on the Project on [Start Date] and shall complete the construction of the Project within [Number ofDays/Months] from the Effective Date, unless otherwise agreed upon in writing by both Parties.3. Payment Terms:3.1 The Owner agrees to pay the Contractor the total contract price of [Amount] (the "Contract Price") for the completion of the Project. The payment shall be made in installments as follows:- [Percentage]% of the Contract Price shall be paid upon signing this Contract as an upfront payment to initiate the construction process.- [Percentage]% of the Contract Price shall be paid upon completion of [Milestone/Phase].- [Percentage]% of the Contract Price shall be paid upon completion of [Milestone/Phase].- [Percentage]% of the Contract Price shall be paid upon final completion and acceptance of the Project.3.2 All payments made by the Owner shall be made in [Currency] and shall be made within [Number of Days] from the date of receipt of a properly invoiced payment request from the Contractor.4. Quality and Safety:The Contractor shall ensure that all materials, equipment, and workmanship used in the construction of the Project meet the highest industry standards. The Contractor shall also comply with all applicable laws, regulations, and safety standards to ensure the safety of the construction site and the workers involved.5. Termination:Either Party may terminate this Contract in the event of a material breach by the other Party. Notice of termination must be given in writing, specifying the reason for termination and providing the breaching Party with a reasonable opportunity to cure the breach.6. Governing Law and Jurisdiction:This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Country]. Any disputes arising out of or in connection with this Contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of [Country].7. Entire Agreement:This Contract constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes any prior representations, understandings, or agreements, whether written or oral, relating to the subject matter herein.In witness whereof, the Parties have executed this Building Construction Contract as of the Effective Date.[Contractor's Name]By: [Authorized Representative]Title: [Title][Owner's Name]By: [Authorized Representative] Title: [Title]。
建筑合同(中英版)4篇
建筑合同(中英版)4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1Architecture Contract（建筑合同）1. Definition（定义）An architecture contract is a legal agreement between a client and an architect in which the terms and conditions of a construction project are outlined. This contract ensures that both parties understand their roles and responsibilities, as well as the scope of work, budget, and timeline of the project.建筑合同是客户与建筑师之间的法律协议，其中概述了建筑项目的条款和条件。
该合同确保双方了解自己的角色和责任，以及项目的工作范围、预算和时间表。
2. Purpose（目的）The purpose of an architecture contract is to protect the interests of both the client and the architect. By clearly defining the terms and conditions of the project, both parties can avoid misunderstandings and disputes that may arise during the construction process. Additionally, the contract helps toestablish a clear framework for communication anddecision-making throughout the project.建筑合同的目的是保护客户和建筑师双方的利益。
买卖合同建筑合同(中英版)7篇
买卖合同建筑合同(中英版)7篇篇1建筑材料买卖合同（中英文对照）买方：__________（以下简称甲方）卖方：__________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买建筑材料的有关事宜达成一致，特订立本合同。
一、产品名称、型号、数量及价格（Product Name, Model, Quantity and Price）甲方向乙方购买以下产品：__________（具体产品名称、型号、数量及价格详见附件清单）。
产品价格按照市场实际情况，由双方协商确定。
二、质量标准与验收（Quality Standard and Acceptance）乙方所供应的建筑材料应符合国家相关质量标准，并随货提供质量合格证明文件。
甲方有权对材料进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方处理。
乙方应保证所供应的材料质量可靠、性能稳定。
三、交货时间与方式（Time and Mode of Delivery）乙方应按照合同约定的时间，将建筑材料送达甲方指定的地点。
如因不可抗力因素导致交货时间延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
交货方式为__________（具体方式根据实际情况填写）。
四、付款与结算（Payment and Settlement）甲方在收到合格材料并验收无误后，应按照合同约定支付货款。
具体付款方式和时间如下：__________（约定具体的付款方式和时间）。
结算方式由双方协商确定。
五、保密条款（Confidentiality）甲、乙双方应对本合同内容以及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任（Liability for Breach of Contract）如甲、乙任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。
具体违约责任如下：__________（列举具体违约情形及相应责任）。
七、争议解决（Settlement of Disputes）如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商无果的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑合同(中英版)
编号：建筑合同(中英版)甲方：乙方：签订日期：年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
关键词：中英;合同;建筑建筑合同architecture confirmation甲方：party a：乙方：party b：合同编号： contract no日期：date：签约地点：signed at：特约定：甲方基于下文所列各种因素，特与乙方达成了协议并一致同意：由甲方在订约日期之翌日起_____天之内为乙方建造并完成____ _（涉约建筑）。
涉约建筑之规模及所需的钢筋、水泥、砖块、石子和其它建筑材料之数量，均在作为合同附件的设计图和施工细则中予以说明。
witnesses that the party a for considerations hereinaft er named, contracts and agrees with the party b that pa rty a will, within_____ days, next following the date h ereof, build and finish a libarary building for party b. ( the building hereinafter is referred to as the said building.) the said building is of the following dimens ions, with reinforced concrete, brick, stones and other materials, as are described in plans and specification s gereto annexed.基于上述情况，乙方及其法定代表郑重承诺向甲方支付人民币_ ____元整。
建设工程施工合同GF中英文翻译件范本5篇
建设工程施工合同GF中英文翻译件范本5篇篇1Contract for Construction of Construction Project GF中文版合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天。
三、工程质量标准1. 工程质量标准：_________2. 工程质量目标：_________四、发包人义务1. 负责办理工程建设手续，协调施工过程中的外部关系。
2. 负责提供施工所需的水、电等基础设施。
3. 负责支付施工单位的劳务报酬。
4. 负责监督施工单位的安全生产。
5. 负责提供施工单位必要的生活设施。
6. 负责支付施工单位的保险费用。
8. 负责支付施工单位的农民工工资保障金。
9. 负责支付施工单位的合同履约金。
10. 负责支付施工单位的履约保证金。
11. 负责支付施工单位的预付款。
12. 负责支付施工单位的结算款。
13. 负责支付施工单位的索赔款。
14. 负责支付施工单位的利息。
15. 负责支付施工单位的违约金。
16. 负责支付施工单位的赔偿金。
17. 负责支付施工单位的罚款。
18. 负责支付施工单位的滞纳金。
19. 负责支付施工单位的电费。
20. 负责支付施工单位的通讯费。
21. 负责支付施工单位的交通费。
22. 负责支付施工单位的住宿费。
23. 负责支付施工单位的餐饮费。
25. 负责支付施工单位的复印费。
26. 负责支付施工单位的合同文本费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑合同(中英版)（通用12篇）建筑(中英版) 篇1甲方：Party A：乙方：Party B：合同编号： Contract No日期：Date：签约地点：Signed at：特约定：甲方基于下文所列各种因素，特与乙方达成了协议并一致同意：由甲方在订约日期之翌日起_____天之内为乙方建造并完成_____（涉约建筑）。
涉约建筑之规模及所需的钢筋、水泥、砖块、石子和其它建筑材料之数量，均在作为附件的设计图和施工细则中予以说明。
Witnesses that the Party A for considerations hereinafter named, contracts and agrees with the Party B that Party A will, within_____ days, next following the date hereof, build and finish a Libarary Building for Party B. ( the building hereinafter is referred to as the said building.) The said building is of the following dimensions, with reinforced concrete, brick, stones and other materials, as are described in plans and specifications gereto annexed.基于上述情况，乙方及其法定代表郑重承诺向甲方支付人民币_____元整。
支付方法商定如下：In consideration of the foregoing, Party B shall, for itself and its legal representatives, promise to pay Party A the sum of one million RMB yuan in manner as follows, to wit：在上述工程开工之日，支付人民币_____元整在_____年_____月_____日，支付人民币_____元整在_____年_____月_____日，支付人民币_____元整在_____年_____月_____日，支付人民币_____元整在_____年_____月_____日，支付人民币_____元整余额人民币_____元整于工程完成之日付清。
RMB_____at the beginning of the said work.RMB_____on _____/ _____/_____( for example: 3/21/20__)RMB_____ on_____/ _____/_____RMB_____ on_____/ _____/_____RMB_____ on_____/ _____/_____And the remaining sum will be paid upon the completion of the work.订约双方并同意由甲方或其法定代表在领取各项付款时，为证明有权领用上述各次付款（第一次付款除外，因其另有保证），必须由建筑师作出评定，证明已经收到的付款之价值已经消耗在劳务及材料费用之中。
It is further agreed that in order to be entitled to the said payments ( the first one excepted, which is otherwise secured ), Party A or its legal representatives shall, according to the architect’s appraisement, have expended, in labor and material, the value of the payments already received by Party A, on the building, at the time of payment.上述协议如未能忠实执行，则违约一方同意其应享有权利自动丧失，且在违约之日后一个月之内，向对方或其法定代表赔偿人民币_____元整，作为商定之损失赔偿费。
For failure to accomplish the faithful performance of the agreement aforesaid, the party so failing agrees to forfeit and pay to the other_____RMB yuan as fixed and settled damages, within one month form the time so failing.为示信守，各方谨于上文起首载明之日期签名、盖章。
本合同当下列人员之面交付。
In witness whereof we have hereunto set our hands and seals the day and year first above written.Signed, sealed and deliveredin the presence of甲方：Party A ：乙方：Party B：建筑合同(中英版) 篇2甲方：乙方：甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下建筑承包合同书样本。
一、工程概况：1、甲方准备在新建x间x层带尖子的房屋一栋。
经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程（房屋从主体结构开始到粉刷完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从x年月日开始动工，至x年月日竣工；房屋建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。
乙方负责房屋建筑时所需的设施（比如：脚手架、跳板等），甲方负责材料的供应；工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成；房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。
3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50％，即（金额大写）_____________元；待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求：1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平（本文章来源于“”！）平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题：工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
需要说明：五、本建筑承包合同书样本一式二份，双方各执一份。
本合同自XX年__月__日签定之日起生效。
甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）甲方（签字盖章）双方证明人（签字盖章）乙方（签字盖章）20__年月日建筑承包合同书样本注意事项：1.合同：是指实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议，包括合同条件，协议条件以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。
2.协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包和承包方协商达成一致意见的条款。
3.发包方（简称甲方）协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。
4.承包方（简称乙方）协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
5.甲方驻工地代表（简称甲方代表）甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
6.乙方驻工地代表（简称乙方代表）乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
7.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。
8.总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。
9.设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。
本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。
10.工程：是指为使建筑物、构筑物内、外间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。
包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。
11.工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。
12.工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。
13.合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的，用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。
招标工程的合同价款为中标价格。
14.追加合同价款：在施工中发生、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
15.费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。
16.工期：协调条款约定的、按总日历天数（包括一法法定节假日在内）计算的工期天数。
17.开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。
18.竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。
19.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）20.分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工场地：由甲方提供，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地（包括一切通道）22.施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方提供乙方施工和管理使用的设备或设施。
23.工程量清单：发包在招标文件中提供的、按法定的工程时计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程时明细清单。
建筑合同(中英版) 篇3__________(甲方)与_________(乙方)双方于__________年_____月_____日在_____________(地点)共同签定的________________号协议于__________年_____月_____日期满。
由于_____________原因，经甲、乙双方协商，一致同意(提前或如期)终止该协议,订立如下条款：1.甲、乙双方同意终止________________号协议。
2.协议期间，乙方进口入甲方工厂的不作价设备,价值_______________万港元;作价设备,价值_______________万港元;借用设备,价值_______________万港元;总值_______________万港元(详见设备清单),该设备________________。