建设工程合同模板2013版
GF-2013-0201-建设工程施工合同
GF20130201建设工程施工合同GF20130201建设工程施工合同1. 引言本文档记录了GF20130201建设工程施工合同的主要内容和条款。
本合同适用于建设工程的设计、施工、检验和验收阶段，并规定了相关责任、义务和约定事项。
2. 合同双方2.1 甲方甲方为委托方，具体信息如下：姓名/机构：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人][甲方]2.2 乙方乙方为承包方，具体信息如下：姓名/机构：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人][乙方]3. 工程概述3.1 项目名称项目名称：[项目名称]3.2 工程内容本工程的主要内容包括但不限于：[工程内容]3.3 工程地点工程施工地点：[工程地点]3.4 工期本工程的工期约定为：[工期]4. 合同条款4.1 质量要求4.1.1 施工规范乙方应严格按照国家相关的法律法规和工程施工规范进行施工，确保工程质量符合以下要求：结构安全可靠工程材料符合标准施工工艺合理外观装饰与图纸、设计相符4.1.2 检验与验收在工程竣工前，乙方应按照国家有关规定组织检验和验收工作，并提供相应的检验报告和验收资料。
4.2 工程款项支付甲方按约定支付工程款项给乙方，具体方式和时限如下：[支付方式1][支付方式2]4.3 变更和索赔4.3.1 变更如发生工程设计或合同内容变更，双方应协商一致，并签署变更协议。
4.3.2 索赔若工程施工发生不可抗力、政府行为或其他非乙方责任的情况导致工程延误或产生额外费用，乙方有权向甲方提出索赔。
4.4 合同解除4.4.1 协商解除双方经协商一致，可以随时解除本合同，并签署解除协议。
4.4.2 违约解除若任何一方严重违反合同约定，对方有权解除本合同。
4.5 保密条款双方在履行本合同过程中，应严守商业机密和技术秘密，不得泄露对方的商业机密和技术秘密。
4.6 争议解决双方对于本合同的解释和履行发生争议时，应协商解决。
如协商不成，可根据双方约定选择以下一种解决方式：仲裁诉讼5. 其他条款5.1 通知方式双方之间的通知应以书面形式发送，并通过以下方式送达：邮寄电子邮件5.2 附则除本合同约定之外，双方还可以签订其他相关附属协议，以确保工程顺利进行。
河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF20130201)建设工程施工合同(GF20130201)1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）订立，旨在确保双方在建设工程施工过程中的权益和责任。
双方应在诚实、公正和互惠互利的原则下履行合同的条件和约束。
2. 合同概述本合同适用于甲方与乙方间的建设工程施工项目，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程进度、付款条件等相关内容。
2.1 工程名称工程名称为 GF20130201。
2.2 工程地点工程地点为（填入具体地点）。
2.3 工程规模工程规模包括但不限于：总标的额：（填入具体金额）建筑面积：（填入具体面积）工程期限：（填入具体期限）2.4 工程内容本合同约定的工程内容包括：设计阶段：具体设计、图纸制作等；施工阶段：土建施工、装修工程、安装调试等；后期维护：保修期、定期检查等。
2.5 工程进度工程进度按照约定的工期进行，具体工期为（填入具体时间）。
2.6 付款条件根据工程进度和付款方式，双方确定以下付款条件：预付款：合同签订后的（填入具体时间）内支付总标的额的（填入比例）。
进度款：根据工程进度完成情况，支付总标的额的（填入比例）。
完工结算款：工程竣工验收合格后，支付总标的额的（填入比例）。
3. 合同条款3.1 合同生效本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
3.2 工程变更除非经双方书面协商一致，否则不得擅自更改工程的规模、内容或进度。
3.3 质量要求乙方应根据相关法律法规、行业标准和工程设计要求，确保工程施工过程中质量符合标准要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任和修复费用。
3.4 计划管理双方应合理规划和组织工程施工进度，确保按时完成工程，避免人力、物力和时间的浪费。
3.5 付款方式按照付款条件规定，业主应按时支付乙方的合理工程款项。
乙方应提供相应的付款证明和发票。
3.6 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所造成的损失。
建设工程2013专用合同
建设工程2013专用合同《建设工程2013专用合同范本》（以下简称“范本”）是在总结多年建筑行业实践经验的基础上，结合相关法律法规而制定的。
它涵盖了建设工程合同中的主要条款，包括但不限于工程项目的基本情况、合同双方的责任与义务、工程进度与质量要求、价款支付方式、变更与索赔处理、违约责任以及争议解决机制等。
范本的一大亮点是对合同双方的权利和义务进行了明确界定。
例如，甲方（发包方）需按时支付工程款项，提供必要的施工条件；乙方（承包方）则必须按照合同约定完成工程建设，保证工程质量。
这些规定有助于减少因理解偏差而产生的纠纷，保障工程顺利进行。
在工程进度和质量控制方面，范本提出了详细的管理要求。
它规定了工程进度计划的提交与确认流程，以及对工程进度的监督和调整机制。
同时，对于工程质量，范本明确了验收标准和程序，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
价款支付方式是合同中的核心内容之一。
范本对付款条件、付款期限和逾期支付的利息等都作了具体规定，旨在保护承包方的合法权益，防止因资金问题导致工程延误。
范本还考虑到了工程变更和索赔的实际情况。
它规定了变更的程序和效果，以及如何进行索赔的通知、计算和确认。
这些条款的设置有助于双方在面对不可预见的变化时，能够有序地进行协商和调整。
违约责任章节则是对合同执行过程中可能出现的违约行为进行约束。
范本明确了违约的定义、违约责任的承担以及赔偿的范围和方法，为解决可能出现的争议提供了法律依据。
争议解决机制的设立是为了高效处理合同执行过程中的争议。
范本提倡通过协商解决争议，如果协商不成，可以选择仲裁或诉讼等方式。
这为双方提供了一个清晰的争议解决路径。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章：总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章：合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章：合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章：合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章：合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章：争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章：其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章：附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下：1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释：1. 工程施工标准：指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排：指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案：指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用：指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更：指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任：指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式：指工程款的支付方式，可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径：指合同争议解决的方式，可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序：指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工期限延迟：可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号：GF—2013—0201甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同目的及范围：本合同的目的是确定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，并约定相关条款，保证工程完成质量和进度要求。
本合同适用于建设工程施工合同。
建设工程的范围包括但不限于：- 工程项目的具体位置和规模- 工程项目的设计要求及标准- 工程项目的施工工艺和安全要求- 工程项目的材料及设备的供应二、合同的签署和起止时间：1. 本合同由甲方和乙方签署，并在签署之日起生效。
2. 本合同的起止时间为[起始日期]至[终止日期]，具体工程期限由双方协商确认。
三、合同价格和付款方式：1. 合同价格为[合同价款]，包括工程的设计、施工、监理等费用。
2. 付款方式：2.1 甲方按照合同约定的进度和质量验收标准进行付款。
2.2 乙方应提供合格的发票和相关支付凭证。
四、工程质量和监督：1. 乙方应按照合同约定的设计要求和标准进行施工，保证工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权组织对工程的质量进行检验和验收，并提出合理的要求。
3. 如发现工程存在质量问题，乙方应在第一时间进行整改。
4. 甲方有权委托第三方质量监督机构对工程进行监督和评估。
五、工期和延期：1. 工程的具体工期由双方协商确定，并在合同中明确。
2. 若因不可抗力因素导致工期延迟，双方应协商解决，并书面确认。
3. 若乙方因个人原因导致工期延迟，应承担相应的违约责任。
六、合同的解除和违约责任：1. 若一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
2. 双方均有权解除合同，需提前[解除期限]书面通知对方，并经双方协商确认。
七、争议解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院处理。
八、其他事项：双方在签订本合同时，应提供以下附件：1. 工程项目的设计图纸和说明文件2. 工程项目的施工计划和施工方案3. 相关的法律法规文件和标准规范九、法律名词及注释：1. 合同：指甲方和乙方签署的建设工程施工合同。
2013版建设工程施工合同模板示范文本[GF_2013_0201]
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件，依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范，规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位，乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求，保证工程质量，确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式，并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后，双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中，乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求，严格控制工程质量。
如发现施工质量问题，乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成，如需变更工期，甲乙双方应协商一致，并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度，甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录，并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工，双方应协商解决，并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效，自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下：- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释：- 中华人民共和国相关法律法规：指与建设工程施工相关的法律法规，包括《中华人民共和国建筑法》等。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同模板2013版
建设工程合同模板2013版
甲方： _________________ （以下简称“甲方”）
地址：____________________
法定代表人：______________
电话：____________________
乙方： _________________ （以下简称“乙方”）
地址：____________________
法定代表人：______________
电话：____________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，
甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
第一条 合同的基本信息
（一）合同名称：建设工程合同
（二）合同编号：______________
（三）合同签订日期：______________
（四）项目名称：______________
（五）项目地点：______________
（六）合同总金额：______________ 元
第二条 合同双方的基本信息
（一）甲方：
1、名称：____________________
2、注册地址：____________________
3、法定代表人：____________________
4、联系电话：____________________
（二）乙方：
1、名称：____________________
2、注册地址：____________________
3、法定代表人：____________________
4、联系电话：____________________
第三条 合同双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务：
1、按照双方的约定支付工程款；
2、配合乙方开展本工程；
3、提供必要的施工场地和交通工具；
4、对乙方提出合理的变更请求，应及时回复；
5、完成自身应尽的合同义务。
（二）乙方的权利和义务：
1、按合同约定按时完成合同工程；
2、按照合同约定进行施工，确保工程质量；
3、遵守国家有关法律法规的规定，开展施工工作；
4、按照甲方的要求及时报告工程进度等情况；
5、完成自身应尽的合同义务。
第四条 合同的履行方式和期限
（一）合同的履行方式：按照本合同的约定执行；
（二）合同的履行期限：____年____月____日 至 ____年
____月____日。
第五条 违约责任
（一）如果甲方违反本合同的约定，应当支付乙方违约
金；
（二）如果乙方违反本合同的约定，应当承担违约责任，
并按照合同的约定承担相应的经济损失赔偿责任。
第六条 法律效力和可执行性
本合同一经签订，即具有法律效力。任何一方不得无故解
除合同，否则应承担违约责任，并由此给对方造成的经济损失
进行赔偿。
第七条 其他
（一）本合同未尽事宜，经双方友好协商达成一致意见后，
采取书面形式作为本合同的附件，并成为本合同的有效组成部
分；
（二）本合同的修订、补充和变更均须经双方协商一致后，
签订补充协议，作为本合同的组成部分。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签订日期：___________ 签订日期：___________