桥梁桩基施工承包合同
工程旋挖桩基施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方拟在本单位项目（以下简称“本项目”）进行桩基施工，乙方愿意承担本项目的桩基施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的及范围1.1 本合同标的为甲方项目桩基施工，具体工程范围为：桩基设计数量、桩型、桩径、桩长、施工质量标准等，以甲方提供的施工图纸、设计文件及相关技术资料为准。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及相关技术资料，完成以下桩基施工任务：（1）桩基钻孔、清孔、钢筋笼制作、吊装、下沉；（2）桩基混凝土灌注、养护；（3）桩基质量检测；（4）桩基施工过程中所需材料、设备、人工的供应；（5）甲方要求的其他桩基施工任务。
第二条施工工期2.1 本项目桩基施工工期为______个月，自甲方发出开工通知之日起计算。
2.2 乙方应严格按照施工进度计划完成桩基施工任务，确保在合同约定工期内完成桩基施工。
第三条工程价款及支付方式3.1 本项目桩基施工总价款为人民币______元（大写：______元整）。
3.2 工程价款支付方式如下：（1）开工前，乙方提交施工组织设计、进度计划、安全文明施工措施等资料，甲方审核通过后，支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）桩基施工过程中，每月支付合同总价款的_____%，支付时间为每月______日前；（3）桩基施工完成后，经甲方验收合格后，支付合同总价款的_____%；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的_____%。
第四条施工质量4.1 乙方应严格按照国家有关质量标准和施工规范进行桩基施工，确保桩基质量符合设计要求。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对桩基施工过程中的各个环节进行质量监控，确保施工质量。
4.3 乙方应按照甲方要求，进行桩基质量检测，检测费用由乙方承担。
桩基础工程施工专业分包合同(定稿)
桩基础单项工程劳务承包施工协议书合同编号：GDSD-NDGS/QH-甲方：广东水电二局股份有限公司内邓高速NO.2标项目部乙方：为了明确双方在内邓高速NO.2标桩基工程施工中的权利和义务，按照相关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。
第一条工程概况1.1工程名称：内邓高速NO.2标桩基工程1.2工程地点：河南省南阳市淅川县1.3工程范围：具体参见相关施工图纸和项目部通知，以项目部通知为准。
1.4乙方应进行但不限于下列工作：施工桥位处的桥梁钻孔灌注桩的施工图明示或暗示的全部工作内容。
平整场地、维护；造浆（承担泥浆池开挖、恢复及造浆费用、环保措施费）、机械设备进退场、移机、钻机就位；护筒加工、埋设（护筒自备）；各类地质中钻（冲）孔、清孔等与此有关的所有工序；钢筋笼的加工、码放保管、运输、安装及钢筋笼孔口焊接下放（含吊装费、电焊条、扎丝等费在内）；自备吊机进行施工；安、拆导管及漏斗；混凝土灌注；清理多余混凝土；声测管安装；做好工程桩自检工作等；提供完整的桩基原始技术资料，电源、水源自行解决，费用含在单价中。
南水北调大桥桩基从一级配电箱以下的电缆及配电设施由乙方自行解决；甲方只供应：钢筋（材）、混凝土、声测管；其余材料均由乙方提供。
第二条协议文件组成协议的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：2.1 本协议；2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议；2.3 现行技术规范；2.4图纸；2.5 甲方制订的有关本工程的管理制度。
第三条工程工期3.1 乙方按协议文件完成全部工程的工期为60日历天。
3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下：具体以项目部书面通知为准3.3 若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。
因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在协议价款中充分考虑，乙方不得另外提出。
桩基础专业分包合同范本
桩基础专业分包合同范本篇一:桩基础专业分包合同(工程名称）桩基础施工专业分包合同年月日桩基础工程分包合同发包方（甲方)：承包方（乙方）：为了明确责任,按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款,双方共同遵守。
第一条工程概括1、工程名称:2、工程地址：3、工程内容及范围：4、造价:每米施工单价按元/米计算，送桩部分（空送)适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担)。
5、质量等级：合格6、工期拟定：年月日至年月日,总工期为天。
第二条承包方式本工程采用下列第3 项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。
2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。
3、压桩工作量按日报表签证量结算。
第三条付款方式1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（￥元）。
2、压桩完成时付工程总价款至:以米为节点，付施工量总价的70％3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。
第四条甲方责任1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份,地下管线图一份。
2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议.3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩,若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。
4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。
5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延;超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。
6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。
第五条乙方责任1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。
桩基工程施工安全协议书（三篇）
桩基工程施工安全协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、施工项目l、合同单号：2、施工地点：二、协议内容：为了保障打桩施工以及施工人员的安全，以签施工合同后经甲、乙双方友好协商，施工方（乙方）在甲方公司内施工达成如下关于安全方面的补充协议：1、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。
（6）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
（7）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。
（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任。
（10）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。
如发生意外概由乙方承担责任。
（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
（12）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。
桩基施工补充合同协议书范本8篇
桩基施工补充合同协议书范本8篇篇1甲方（建设单位）：[甲方单位名称]乙方（施工单位）：[乙方单位名称]鉴于甲乙双方已签订了关于[项目名称]的桩基施工合同，为明确双方权利和义务，经友好协商，现签订以下补充合同协议书。
一、工程概况[项目名称]位于[项目地址]，该项目采用桩基施工，包括[具体施工内容]等。
二、补充合同内容1. 施工工期乙方应在合同签订之日起[具体工期]内完成全部桩基施工任务。
如遇不可抗力因素，工期可适当顺延，但需甲方书面同意。
2. 施工质量乙方应严格按照国家及地方相关桩基施工规范进行施工，确保施工质量符合设计要求及甲方验收标准。
3. 施工安全乙方在施工过程中应严格遵守安全生产相关法律法规，确保施工安全，防止一切安全事故的发生。
4. 工程价款及支付方式（1）本合同总价为人民币[合同总价]元，包括[具体费用内容]等。
（2）甲方应按以下方式支付工程款：a. 合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；b. 乙方完成桩基施工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的70%。
5. 违约责任（1）乙方如未能按期完成施工任务或施工质量不符合设计要求及甲方验收标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的全部损失。
（2）甲方如未能按约定支付工程款，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方由此造成的全部损失。
6. 争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他事项（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部完成时止。
（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（3）未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：[甲方代表签字及单位公章]乙方（签字盖章）：[乙方代表签字及单位公章]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在友好协商的基础上，就桩基施工补充合同事宜达成以下协议：一、工程概况本工程位于XXXX，是一项桩基施工项目。
桩基工程合同范本【标准版】
桩基工程合同范本桩基工程是现代建筑工程的主要组成部分之一,对于桩基工程合同你了解多少呢?以下为大家整理的桩基工程合同范文，欢迎参考阅读。
桩基工程合同范文1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
桥梁工程合同范本(5篇)
桥梁工程合同范本甲方：__________，以下简称甲方乙方：__________，以下简称乙方依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。
一、承包形式：包工，包料。
二、承包内容：郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。
三、质量要求，达到验收合格标准。
四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。
不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。
采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。
要确保工程进度，工程质量达到合格。
负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。
六、工程工期：接到甲方通知后三天必须设备进场。
七、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延____天，承担工程总款____%的违约罚款。
八、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。
乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。
文明施工，做到三清，六好。
施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。
如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。
九、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。
所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。
竣工验收报甲方、监理审核。
每道施工报甲方监理验收，并作记录。
十、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。
保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期十一、工程造价___元。
桩基安全协议6篇
桩基安全协议6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就桩基工程安全施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程造价：_________4. 工期要求：_________1. 乙方应确保施工现场各类人员、设备、设施的安全，防止和减少生产安全事故的发生。
2. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，执行甲方有关安全施工的规定。
3. 乙方应建立健全安全施工管理制度，制定安全技术措施，开展安全教育培训，提高员工安全意识。
三、安全施工责任1. 甲方应提供必要的安全施工条件和环境，保障施工人员的安全与健康。
2. 甲方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
3. 乙方应按规定配备安全生产管理人员，落实安全施工责任制，明确各级人员的安全职责。
4. 乙方应制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。
1. 乙方应确保施工现场符合安全施工条件，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全防护措施有效。
2. 乙方应按规定使用安全设备设施，确保设备设施处于良好状态，并正确使用和维护。
3. 乙方应按规定进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。
4. 乙方应按规定进行安全教育培训，提高员工安全意识。
5. 乙方应建立健全安全生产管理制度，制定安全技术操作规程，规范员工操作行为。
6. 乙方应按规定进行安全交底，明确施工任务、作业环境及潜在风险，提出防范措施。
7. 乙方应按规定进行安全检查验收，确保施工质量符合设计要求和安全标准。
8. 乙方应按规定建立安全施工台账，记录施工过程中的安全活动、检查情况及整改措施等。
9. 乙方应按规定进行应急预案的制定和演练，提高应对突发事件的能力。
10. 乙方应按规定进行安全生产费用的提取和使用管理，确保安全生产投入的有效实施。
地基与基础工程承包合同5篇
地基与基础工程承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本地基与基础工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：地基与基础工程，包括土方开挖、基础处理、混凝土浇筑等。
二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责完成本工程的地基与基础工程，包括施工图纸范围内的所有内容。
2. 承包方式：本工程采用包工包料方式，乙方负责购买所需材料并完成施工。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，双方可协商调整工程期限。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、验收标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____万元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付乙方工程总价的__%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后应提供合法的税务发票。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成施工，导致工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若甲方提供的施工图纸存在错误或不合理之处，导致乙方无法按照图纸施工，甲方应承担相应责任。
甲方（发包方）：____________________ 乙方（承包方）：____________________ 鉴于甲乙双方同意就本地基与基础工程承包事宜达成如下协议：篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本工程地基与基础工程的承包事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程内容：地基与基础工程，包括但不限于土方开挖、地基处理、桩基工程等。
建筑桩基工程施工承包(3篇)
第1篇一、项目概述本工程为某住宅小区桩基工程，工程地点位于我国某城市。
该工程包括住宅楼、商业楼、地下车库等建筑物的桩基施工。
根据甲方要求，乙方负责该工程的桩基施工，包括桩基设计、施工、验收等全过程。
二、承包范围1. 桩基设计：根据甲方提供的地质勘察报告，乙方负责桩基设计，包括桩型选择、桩长、桩径、桩间距等。
2. 桩基施工：乙方负责桩基施工，包括桩基钻孔、灌注、检测、验收等。
3. 桩基验收：乙方负责桩基施工完成后，对桩基进行验收，确保工程质量。
三、施工工期1. 施工期限：本工程桩基施工工期为60天。
2. 开工日期：以甲方提供的开工通知为准。
四、工程质量标准1. 桩基设计符合国家标准和规范要求。
2. 桩基施工过程严格按照设计要求和施工规范进行，确保工程质量。
3. 桩基验收合格，桩基质量达到国家标准。
五、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据甲方提供的工程量清单，经双方协商，本工程桩基施工总价为人民币xx万元。
2. 支付方式：工程款分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同总价的30%作为预付款；（2）桩基施工过程中，每月支付合同总价的20%作为进度款；（3）桩基验收合格后，支付合同总价的30%作为结算款；（4）工程保修期满后，支付合同总价的10%作为保修金。
六、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）提供施工图纸、地质勘察报告等相关资料；（2）按照合同约定支付工程款；（3）对乙方施工过程进行监督，确保工程质量；（4）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成桩基设计、施工、验收等工作；（2）保证工程质量，确保桩基验收合格；（3）按照甲方要求，合理安排施工进度；（4）确保施工安全，防止事故发生。
七、争议解决1. 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桥梁桩基施工承包合同
2
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
3
合同编号：ZCBGD2ZJLWFB12-03
*********
桥梁桩基施工
工程劳务承包合同
发包人：*******项目经理部
承包人：*******
4
*******桥梁桩基施工
工程劳务承包合同
发包方：*******项目经理部（以下简称甲方）
承包方：*******（以下简称乙方）
甲方因建设*******工程施工总承包项目工程，需要委托乙方进行*******桥梁桩
基成孔工程施工，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商，本着自愿互
利的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订如下协议，以兹双方共
同遵守。
第一条 、工程项目
1、工程名称：*******。
2、工程地点：*******。
3、工程范围：*******12#至26#墩桩基，共计43棵，不包括2012年6月13日
前已完成浇筑的26棵桩。
4、工作内容：本工程采用冲击钻钻孔工艺。
（1）桩基成孔：乙方需负责的工作包括但不限于桩基钻孔设备提供、装卸，提
供钢护筒，负责钻孔、焊钻头、出渣、加水、造浆护壁、清孔（含二次清孔）。
（2）钢筋加工：工作内容包括桩基钢筋笼的加工、制作；声测管截断、封头及
安装；套管制作、焊接；对接、定位、焊接、固定、临时支撑保护及配合安装钢筋笼
等。
（3）混凝土浇筑：工作内容包括桩身砼灌注以及所需的人工、导管等，甲方提
供吊车协助。
第二条、承包方式
1、本工程实行劳务综合单价承包，分包综合单价为630元/m，合同总额为： 陆
拾叁万叁仟肆佰叁拾伍 元（￥ 633435.00元），详见工程量清单。
5
子目号子目名称单位数量单价合价说明
09-403-1基础钢筋(灌注桩)
-a光圆钢筋（HPB235、HPB300）kg2926.70.41171
-b带肋钢筋（HRB335、HRB400）kg166310.90.466524
09-405-1钻孔灌注桩
-a桩径1200mmm12663079380
-b桩径1500mmm772630486360
合计633435
西府营南2桥桩基工程量清单(12#-26#墩桩基）
2、工程量的计算：乙方工程量以进场后甲方分配的桥位桩基工程量为准。灌注
桩结算长度为自然原地面至终孔桩底的长度，钢筋加工结算工程数量以图纸设计数量
为依据，按照乙方实际完成，且经甲方验收合格签认后的数量予以计量。
3、工程量清单中所列项目数量为暂定数量，清单中数量的变动丝毫不会降低或
影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的所有责任和
义务。
4、如乙方在合同工期内按合同规定完成本工程，甲方给予乙方一次性五万元的
奖励。如出现非乙方原因造成乙方钻机窝工，按每机每天800元补偿给乙方。
5、税金：本工程营业税、城市维护建设税及教育附加税由甲方缴纳。
第三条、质量保证金
工程质保金为合同总价的 5 %，甲方在每期结算款中按 5 %扣除。
第四条、工程及材料预付款
本工程无预付款。
第五条、工程期限
1、合同有效期：本合同从合同签订之日起至最终结算完成终止。
2、合同工期：2012年6月14日至2012年9月30日（施工过程中如遇不可抗力
及其他非乙方原因造成停工的，工期顺延）。
第六条、工程结算程序和方式
1、每月20日前由乙方依照甲方验收签证且符合本合同约定和计量规范要求的工
程量上报工程计量及结算资料。
2、甲方合约部根据甲方工程技术部、测量对已完工程数量和质量的验收资料、
相关部门结算会签意见办理工程结算单，报项目经理签批。乙方只能凭甲方合同签订
6
人签认的工程量为有效工程量，方能作为结算依据，其他一切人员签认的工程量，不
能作为乙方的结算依据。
3、乙方必须按月及时结算，当月未上报计量及结算资料时，不予结算，不支付
工程款。项目验收合格办理结算，结算手续办理完后经甲方上级公司审批后支付工程
结算款。
4、完工结算：乙方所完成的工程项目按合同完工后，办理了退场手续，签订了
退场协议，甲方才给乙方办理完工结算。完工结算时如无质量问题，返还乙方所扣质
量保证金。
第七条、材料供应
1、本工程使用电费由甲方承担，甲方供电提供接口至甲方配电箱，乙方自行配
置电缆等从甲方配电箱接电，此电缆费用由乙方自行承担。
2、本工程钻孔灌注桩结构所用混凝土由甲方提供，甲方提供的混凝土仅运输至
施工现场，乙方负责混凝土灌注。钻孔灌注桩结构所用钢筋、声测管原材料由甲方提
供并运输至施工现场。
3、钻孔造浆所需黄土由甲方提供并运输至施工现场。
4、本工程所需的钻机设备由乙方提供，乙方必须按本工程需要投入相应的机械
设备，其数量、规格、性能必须满足甲方、监理、业主要求，其安全指标必须满足安
全文明生产相关规定、乙方必须定期对投入机械设备按照有关安全规定进行安全检
测、标定。乙方为完成本工程投入机械设备的供应、运输、安检、维修、人员工资、
燃油费、养路费、税费等全部费用已包含在工程量清单相应单价中。
乙方机械操作及特种工作业人员须按有关规定进行培训、考核，乙方机械操作及
特种工作业人 员必须持有有关部门颁发的证书，其费用已包含在工程量清单相应单
价中。
5、乙方必须在甲方工程师指导下进行钢筋加工、桩基成孔施工，如因乙方不听
甲方指挥造成钢筋、声测管、混凝土超耗，由此发生的一切超耗材料费用及损失由乙
方承担。
6、临时住房由甲方提供。
第八条、甲方的权利和义务
1、甲方负责对乙方的施工指导、监督和协调，及时组织人员对乙方进行技术、
安全交底。
7
2、甲方委派现场工程师，根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、
工程质量和安全生产等督查，负责与业主、监理工程师联系，进行工程中间验收，负
责有关签证。
3、甲方负责施工现场的三通一平，负责提供黄土，提供机械（挖掘机、吊车）
配合乙方的桩基施工。
第九条、乙方的权利和义务
1、乙方进场的施工设备性能必须满足现场施工需要，确保每天至少7台钻机能
正常施工。如甲方认为进场的施工设备无法满足施工质量需要时，乙方应立即更换甲
方同意的施工设备，所发生的相关费用由乙方承担，并承担因此给甲方带来的经济损
失。
2、乙方必须按照甲方工程师要求填写钻孔记录，并及时送交甲方指定人员签收
保管，在甲方工程师指导下做好混凝土试块。
3、乙方必须严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及当地劳务市场管理的
相关法律、法规及条例，特殊工种必须持证上岗，任何因为乙方违反上述条例造成的
案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损
失由乙方承担。
第十条、其他
1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关，乙方与任何第三方签订的经济
及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任。
2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。
3、其他未尽事宜，针对具体情况协商解决，并作为本合同的补充条款。
4、本合同管辖地为北京市怀柔区人民法院。
5、本合同经双方签字盖章后生效，最终结算完毕后自动失效。
6、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
甲方法定代表人： 乙方法定代表人：
或代理人： 或代理人：