《建设法规》复习题.doc
《建设法规》复习题
《建设法规》复习题(严格按照考试大纲制定，请同学务必掌握) 湖北第二师范学院工程管理自考
(-)单项选择题
1.下面属于法律的是(A)
(A)《中华人民共和国建筑法》
(B)《建设工程安全生产
管理条例》
(C)《注册造价工程师管理办法》(D)《上海市建筑市场
管理条例》
2.因特殊情况不能按照开工报告规定的期限开工，时间超过(B)个月，开工报告自行失效。
(A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 12
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，(D)。
A.延期以1次为限，不超过3个月
C.延期以2次为限, 每次不超过1个月
B.延期以1次为限，不超过6个月
D.延期以2次为限, 每次不超过3个月
4.有防水耍求的卫生间、房间和外墙面的保修年限为(C)
A. 3年
B. 4年
C. 5年
D.6年
5.联合体中标的，联合体各方应当(B)与招标人签订合同。
A.分别
B.共同
C.推选1名代表
D. rfl承担主要责任的公司
6.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，(D)o
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，市建设单位承担保修费用
B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用
C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用
D.由施工单位履行保修义务，rfl质量缺陷责任方承担保修费用
7.采用欺诈、胁迫等手段订立的合同为(D)合同。
A.有效
B.无效
C.违法
D.可撤销
8.罚款属于(C)o
A.经济责任
B.行政处分
C.行政处罚
D.民事责任
9.撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由ZFI起(A)内行使。自债务人的行为发生ZI3起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.1 年，5 年
B.2 年，5 年
C.1 年，10 年
D.2 年，20
年
10?甲公司与乙公司组成联合体投标，它们在共同投标协议中约定如果因工程质量遭遇业主索赔，各自对索赔金额承担50%的责任。在施工过程中果然因质量问题遭遇了业主的索赔，索赔金额为1万元，则下面说法不正确的是(D)
(A)如果业主要求甲公司全部支付1万元甲公司不可以与公司有协议为理由拒绝支付
(B)如果业主要求乙公司全部支付1万元，乙公司不可以与甲公司的协议为理由拒绝支付
(C)如果甲公司支付了1万元，则乙公司就不再有任何责任了
(D)只能是甲公司与乙公司根据协议各支付5千元，没有别的形式可供选择
11?《注册造价工程师管理办法》是属于(B)
(A)行政法规(B)部门规章
(C)法律(D)技术法规
12.承包商假借投资质投标违反了《招投标法》中的(D)原则
(A)公开(B)公平(C)公正(D)诚实信
用
13.申请施工许可证所要具备的条件不包括(D)
(A)已经办理该建筑工程用地批准手续(B)已经确定建筑施工企
业
(C)建设资金已经落实(D)有保证工程进度的
具体措施
14.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由(C)o
A?仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定
D?仲裁委员会主任兼任
15.合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说明，不正确的是(D )o
A要约的内容应具体确定
B.要约必须是特定人的意思表示
C.要约必须以缔结合同为目的
D.要约可以不具备合同的主要条款
16.甲公司与乙公司组成联合体投标，它们在共同投标协议中约定如果因工程质量遭遇业主索赔，各自对索赔金额承担50%的责任。在施工过程中果然因质量问题遭遇了业主的索赔，索赔金额为1万元，则下面说法不正确的是(D)
(A)如果业主要求甲公司全部支付1万元甲公司不可以与公司有协议为理由拒绝支付
(B)如果业主要求乙公司全部支付1万元，乙公司不可以与甲公司的协议为理由拒绝支付
(C)如果甲公司支付了1万元，则乙公司就不再有任何责任了
(D)只能是甲公司与乙公司根据协议各支付5千元，没有别的形式可供选择
17?法律规定合同的诉讼时效规定为2年。若某合同的诉讼吋效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有(A)o
A.8个月
B.6个月
C.3个月
D.1个月
18.法律关系内容的变更，是法律关系(D)变更的结果。
A.主体
B.客体
C.主体或客体
D.主体与客体
19.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为(C)o
A.事件
B.行为
C.法律事实
D.事实
20.工程管理人员(C),才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册
B.要取得建造师执业资格，但不必经注册
C?要取得建造师执业资格，并经注册后
D.要具有一级项冃经理的资格，并担任过大型建设项冃的项冃经理
(二)多项选择题
1.下列可以作为建筑法律关系客体的有：(CE)O
A.业主
B.承包方
C.建筑物
D.政府部门
E.各种
服务
2.下列属于工程报建的内容的有：(ACE)
A.工程名称
B.施工单位
C.投资规模
D.监单位
E.开工13期
3.招标投标活动的公开原则，要求(ACD)要公开。
A.招标信息
B.投标人的情况
C.开标的程
序、评标的标准
和程序
D.中标的结果
E.评标委员会成员
4.工程质量保修书中应当明确建设工程的(BCD)O
A?保修条件 B.保修范围 C.保修期限 D.保修责任
E.保修费用
5.由施工单位承担返修的经济责任的情形有(BE)
A.因地震造成质量问题
B.因设计原因造成质量缺陷
C.施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷
D.建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷
E.施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷
6.建设工程纠纷调解解决的特点有：(ACDE)o
A.有第三方介入
B.是合同双
方的谈判和磋商 C.能较经
济、及时地解决纠纷
D.利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议不具有强制执
行的效力
7.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的,可能要承担的法律责任包括
(BD)o
A.罚款
B.责令限期改正
C.
对责任人进行行政处分 D.
停止施工
E.对责任人进行行政处罚
8.承担民事责任的方式包括(ACE)O
A.停止侵害
B.罚款
C.返还财产
D.
没收违法所得
E.赔礼道歉
9.下列属于特级建筑施工企业必须具备的条件是(ADE)o
A.企业注册资木在3亿元以上
B.近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上的工程
C.一级项目经理不少于5人
D.企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上
E.企业净资产3. 6亿元以上
10.下列应当公开招标的项目有：(BCE )
A.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用民工的项冃
B.全部使用国有资金投资的项目
C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
D.一农民自建的住宅项目
E.湖北省确定的重点建设项目
11?《建筑法》规定，申请领取建筑丁程施T许可证具备的条件包括：(ABDE )o
A.已经办理用地批准手续
B.应委托监理的已委托监理
C. 拆迁完毕
D.建设资金落实
E.已确定建筑施工企业
12.根据我国《合同法》的有关规定，有下列(ABC )情形Z—的合同属于无效合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B.以合法形式掩盖非法目的的合同
C.损害社会公共利益的合同
D.在订立时显失公平的合同
E.因重大误解订立的合同
13.我国《建筑法》规定，对于建筑工程承包，(ABE )。
A.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
B.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有和应资质条件的分包单位
C.在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包
D.在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人
E.对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任
14.下面说法正确的是(BC)
A.承诺自发出之H生效
B.承诺的内容必须是对要约内容的肯定答复
C.在一定条件下可以通过行为作出承诺
D.承诺生效吋合同生效
E.承诺由要约人向受要约人作出
15.下面关于最低保修期限说法正确的是(ACD)
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限
B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限
C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
D.装修工程为2年
16.合同是否无效的确认权归(BD)O
A.工商行政管理部门
B.人民法院
C.当事人主管部门
D.
仲裁机构
E.未违约的当事人一方
17.下面说法错误的是(BCD)
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项冃必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
D.符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万美元以上的必须招标
E.所有项目都需要招标
18.可以不进行招标的项冃有(ABCE)
A.抢险救灾的项目
B.施工单位自建自用的项目
C.利用扶贫救资金以工代赈需要使用农民工的
D.整体加层工程，原中标人仍具备承包能力的
E.施工主要技术采用特定专利的
19.合同中的下列免责条款无效：(ADE)o
A.造成对方人身伤害的
B.造成对方财产损失的
C.因故意造成对方人身伤害的
D.因重大过失造成对方财产损失的
E.免除或限制其未來责任的
20.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中的(ABC),可以中止履行。
A.经菅状况严重恶化转移财产、抽逃资金，以逃避债务C. 丧失商业信誉
D.出现表见代理情况
E.准备行使不安抗辩权
(三)名词解释题
1.工程建设执业资格制度：(P12)是指事先依法取得和应资质或资格的单位和个人，才允许其在法律所规定的范围内从事一定建筑活动的制度。
2.建设用地规划许可证：(P30)是城市规划行政主管部门依据城市的要求和建设项目用地的实际需要，向提出用地申请的建设单位或者个人核发的确定建设用地位置、面积、界限的证件。
3.建设工程规划许可证：(p31)是城市规划行政主管部门向建设单位或者个人核发的确认其建设工程符合城市规划要求的证件。
4?工程建设监理：(P53)是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。
5.FIDIC合同条款：(P54)国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定的土木工程合同条款。
6.建设工程质量：(P77)在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
7.建设工程合同：(P90)是承包方与发包方Z间确立承包方完成约定的工程项目，发包方支付价款与酬金的协议。
&抗辩权：(P95)抗辩权，是指当事人?方依法对抗对方要求和权利主张的权利。抗辩权可以分为同时履行抗辩权、后履行抗辩权和先履行抗辩权。同时履行抗辩权乂称不履行抗辩权，是指同时履行的双务合同当事人在对方未为对待给付之前，有权对抗对方的履行要求，拒绝自己的履行；后履行抗辩权是指先履行一方应当先履行自己的义务，当其未予履行，或虽已履行但不符合合同的约定吋，后履行的一方可以行使抗辩权，他有权拒绝先履行一方的履行请求；先履行抗辩权也称不安抗辩权，它是指按合同约定，本应先履行义务的一方，在有确切证据证明对方的财产明显减少或难以对待给付时，他有拒绝先履行的权利。
9.建设工程合同索赔：(P97)在建设工程合同实施过程中，当事人一方因对方违约或非自身原因而遭到损失吋，向对方提出补偿要求。
(四)简答题
1.工程建设程序？
(P8-11)项冃建议书——可行性研究——征地、拆迁——勘察设计——施工准备——建设实施——生产准备——竣工验收——后评价。
2.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？
(P9-10)建设单位申领施工许可证应当具备以下条件：(1)已经办好该工程用地批准手续；(2)在城市规划区的工程，已取得规划许可证;
(3)需要拆迁的，拆迁进度满足施丁要求；(4)施工企业已确定；(5)有满足施工需要的施工图纸和技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已落实；(8)有关法律、法规规定的其他条件。已取得施工许可证的，应自批准Z日起3个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关中请延期，延期以两次为限, 每次不超过3个月。
3.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？
(P10)交付竣工验收的工程，必须具备以下条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料;
(3)有T程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保证书。
4.建设项目投资后评价的概念与目的？
(P11)建设项冃投资后评价是工程竣工投产、生产运营一段时间后，对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。它是工程建设管理的一项重要内容，也是工程建设程序的放后一个环节。它可使投资主体达到总结经验、吸取教训、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。
5.工程建设从业单位的资质等级如何划分？各级工程建设从业单位的业务范围？
(P14-18)内容较多,见教材。
6.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围;必须进行招标发包的工程项目范围？
(P34)可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项冃资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备材料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。必须进行招标发包的工程项冃范围：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共
事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。
7.建设工程招标的程序？
(P36-42)编制招标文件——发布招标公告(发送投标邀请书)——发售招标文件——现场踏勘——召开标前会议——接受投标书——开标——评标——定标一一发送中标通知书一一签署合同。
8.建设工程施工招标必须具备哪些条件？
(P37)建设工程在施工招标时必须具备的条件是：(1)招标人已经依法成立；
(2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；(3) 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；(4)有相应的资金或资金来源已经落实；(5)有招标所需要的设计图纸及技术资料。
9.我国必须实行监理的建设工程的范围？
(P55)现阶段我国必须实行工程建设监理的工程项目范围为：(1)国家重点建设工程；(2)大、中型公用事业工程；(3)成片开发建设的住宅小区工程；
(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(5)国家规定必须实行监理的其他工程。
10.建设丁程的质量保修期限的规定？
(P87)保修期从竣工验收交付使用ZFI算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期；(4)电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
(五)论述题
1.我国建设法规体系的构成及其法律效力。
(P2)我国建设法规体系由5个层次组成：(1)建设法律；(2)建设行政法规；
(3)建设部门规章；(4)地方性建设法规；(5)地方性建设规章。其中，建设法律的法律效力最高，越往下法律效力越低。法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触。(可以根据教材P2适当展开论述) 2.注册建造师与项目经理的关系。
(P23)注册建造师是一种职业资格名称，项目经理是一个岗位名称，注册建
造师受建筑企业的聘任可以担任项目经理。大屮型施工项目的项目经理必须由取得建造师资格的人员承担，建造师还可以从事其他施工活动的管理工作及法律、法规规定的其他业务工作。(可以根据教材P23适当展开论述)
3.我国招标的方式有哪儿种？有何区别？
(P38)我国招标方式有公开招标和邀请招标两种。他们的区别主要有: (1)发布信息的方式不同。公开招标是发布招标公告，邀请招标是发投标邀请书。(2)选择承包人的范围不同。公开招标是面向全社会的，符合要求的法人和经济组织都可以参加竞争，邀请招标是针对是事先已了解的法人或其他经济组织。(3)公开程度不同。公开招标中所有的活动都必须严格按照预先制定并为大家所知的程序及标准公开进行，其作弊的可能性大大减小；而邀请招标的公开程度就相对逊色一些，产生不法行为的机会也就多一些。(4)吋间和费用不同。由于公开招标程序比较复杂，投标人的数量没有限定，所以其时间和费用相对较多。而邀请招标只在有限的投标人中进行，所以其吋间可以大大缩短，费用也可有所减少。
4.建设工程合同索赔的原因主要有哪些？
(P98) (1)合同风险分担不均；(2)施工条件变化；(3)工程变更；
(4)工期拖延；(5)业主违约；(6)合同缺陷；(7)国家法令的变更；(8)其他。(要根据教材P98适当展开论述)
(六)案例分析题
案例一：
某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年。考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：
(1)成立该工程招标领导机构；
(2)委托招标代理机构代理招标；
(3)发出投标邀请书；
(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投
标者；
(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；
(6)召开投标预备会；
(7)招标文件的澄清与修改；
(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；
(9)召开开标会议，审查投标书；
(10)组织评标；
(11)与合格的投标者进行质疑澄清；
(12)决定中标单位；
(13)发出中标通知书；
(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题：
1、解释要约邀请、要约和承诺的定义，本案例中的邀约邀请、要约和承诺分别是什么？
(本题考察P92-93的合同订立的程序)要约邀请是指当事人一方邀请不特定的另一方向自己提出要约的意思表示；要约是指当事人一方向另一方提出合同条件，希望与另一方订立合同的意思表示；承诺是指受要约人完全同意要约的意思表示。本案例中的要约邀请是招标单位发出投标邀请书，要约是投标单位递送投标文件，承诺是招标单位发送中标通知书。
2、指出上述招标程序中的不妥和不完善Z处。
(考察P36-42的招投标程序)
(1)工作“ (8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法”应该在发售招标文件Z前做；
(2)工作“ (3)发出投标邀请书”之前应该编制招标文件，并且同吋编制标底；
(3)工作“(6)召开投标预备会” Z前应该组织现场踏勘；
案例二：
基本案情：
原告：某甲建筑公司
被告：某乙房地产开发有限公司
1999年9月22日被告就某住宅项冃进行邀请招标，原告与其他三家建筑公司共同参加了投标。结果由原告中标。1999年10月14日，被告就该项工程向原告发出中标通知书。
中标通知书发出后，被告向原告提出要求：为抓工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。原告同意了这个意见。随后，原告进场，平整了施工场地，将打桩桩架运入现场，并配合被告在10月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是开工后不久，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。2000年3月1FL被告函告原告：“将另行落实施工队伍。” 双方协商不成，原告只得诉至法院，要求被告对其损失进行赔偿；而被告辩称：双方还未签订合同，被告有权另行确定合同和对人。
问题：
某乙房地产开发有限公司是否应该对某甲建筑公司进行赔偿？为什么？答题要点：
（木题考察P94的有关缔约过失责任）某乙房地产开发有限公司应该对某甲建筑公司进行赔偿。
因为虽然双方锻未签订书面合同，但是中标通知书已经对当事人具有法律约束力，被告拒绝签订合同，违反了诚实信用原则，应当承当缔约过失责任，给中人造成了损失，应当给予补偿。
初中信息技术中考模拟试题
初中信息技术中考模拟试题 一、单项选择题。 1、在Windows98环境下，系统默认的用于中英文输入状态之间切换的按键是（A）。 A.CTRL+SPACE； B. Alt+Space； C. Ctrl+Shift；. D. Shift+Space。 2、在Windows98中，查看系统资源可以通过“我的电脑”和（D）进行。 A.公文包； B.文件管理器； C.程序管理器； D.资源管理器。 3、Windows98桌面上的任务栏分为三个部分，即“开始”按钮、窗口按钮区和提示区，其中（A）引导用户开始工作。 A.“开始”按钮； B.窗口； C.鼠标； D.我的电脑。 4、启动Windows98后，屏幕上的整个区域称为（B）。 A.文件夹树； B.桌面； C.任务栏； D.窗口。 5、若Windows98的某个窗口处于最大化，双击其标题栏，可以使该窗口（B）。 A.最大化； B.还原； C.关闭； D.最小化。 6、在Windows 98中，打开"资源管理器"窗口后，要改变文件或文件夹的显示 方式，应选用（C）。 A. "文件"菜单； B. "编辑"菜单； C. "查看"菜单； D. "帮助"菜单。 7、Windows 98中，不能在"任务栏"进行的操作是（B）。 A.设置系统日期的时间； B.排列桌面图标； C.排列和切换窗口； D.启动"开始"菜单。 8、在Windows 98 中，“任务栏”（D）。 A. 只能改变位置不能改变大小； B. 只能改变大小不能改变位置； C. 既不能改变位置也不能改变大小； D. 既能改变位置也能改变大小。 9、若Windows 98桌面上已经有某应用程序的图标，要运行该程序，可以（C）。 A.用鼠标左键单击该图标； B.用鼠标右键单击该图标； C.用鼠标左键双击该图标； D.用鼠标右键双击该图标。 10、在Windows 98中,能弹出对话框的操作是（A）。 A. 选择了带省略号的菜单项； B. 选择了带向右三角形箭头的菜单项； C. 选择了颜色变灰的菜单项； D. 运行了与对话框对应的应用程序。 11、在Windows支持下,用户操作计算机系统的基本工具是（C）。 A.键盘； B.鼠标器； C.键盘和鼠标器； D.扫描仪。 12、在Windows 98的“资源管理器”左部窗口中，若显示的文件夹图标前带有"+"或"-"，意味着该文件夹（A）。 A.含有下级文件夹； B.仅含有文件； C.是空文件夹； D.不含下级文件夹。 13、下面是关于Windows 98文件名的叙述，错误的是（D）。 A.文件名中允许使用汉字； B.文件名中允许使用多个圆点分隔符； C.文件名中允许使用空格； D.文件名中允许使用竖线"|"。14、Windows的任务栏（D）。 A．不能被隐藏起来；B．必须被隐藏起来； C．是否被隐藏起来,用户无法控制；D．可以被隐藏起来。 15、下列操作中,可以把剪贴板上的信息粘贴到某个文档窗口的插入点处的是（B）。 A.按[Ctrl]+[C]键； B.按[Ctrl]+[V]键； C.按[Ctrl]+[X]键； D.按[Ctrl]+[Z]键。 16、桌面上有各种图标，图标在桌面上的位置是（C）。 A.不能移动； B.可以移动，但只能由Windows系统完成； C.可以移动，既可由Windows系统完成，又可由用户自己完成； D.可以移动，但只能由用户自己完成。 17、以下不属于信息的是（B）。 A．一段天气预报；B．一张磁盘；C．一份学生成绩单；D．一则招领启示。 18、信息技术的发展趋势不会是（A）。 A．应用的复杂化；B．传输的高速化；C．信息的多媒体化；D．网络化。 19、属于直接获取信息的途径是（B）。 A．看电视；B．从事科学研究；C．听广播；D．上网浏览。 20、对于信息社会，以下说法不正确的是（C）。 A．信息成为社会发展的重要资源；B．人们可以十分方便地获取各种资源； C．人们都生活在虚拟的信息空间中；D．信息产业成为国民经济的重要产业。 21、计算机与（D）是信息处理的核心。 A．电视机；B．传真机；C．打印机；D．网络。 22、现代计算机所采用的存储程序原理是由（C）提出的。 A．图灵；B．布尔；C．冯·诺依曼；D．爱因斯坦。 23、通常认为，第一台电子计算机诞生于（A）。 A．1946；B．1948；C．1950；D．1952。 24、第一代计算机主要采用（B）元器件。 A．晶体管；B．电子管；C．中小规模集成电路；D．超大规模集成电路。 25、第二代计算机主要采用（A）元器件。 A．晶体管；B．电子管；C．中小规模集成电路；D．超大规模集成电路。 26、第三代计算机主要采用（C）元器件。 A．晶体管；B．电子管；C．中小规模集成电路；D．超大规模集成电路。 27、第四代计算机主要采用（D）元器件。 A．晶体管；B．电子管；C．中小规模集成电路；D．超大规模集成电路。 28、计算机最早的应用领域是（A）。 A．科学计算；B．数据处理；C．实时控制；D．辅助设计。 29、某服装厂自行开发了一套软件，利用计算机进行服装设计，这个应用属于计算机的（A）。A．辅助设计；B．实时控制；C．辅助管理；D．人工智能。 30、将计算机用于人口普查，这属于计算机的（B）应用。 A．科学计算；B．数据处理；C．自动控制；D．辅助教学。 31、世界上第一台计算机名叫（C）。 A．SONY；B．INTEL；C．ENIAC；D．TCL。
信息技术理论模拟试题1.2
信息技术理论模拟试题（一） 一、选择题(每题3分，10小题,共30分) 1、今天是9月1日，天气炎热，李先生在8月30日的报纸上看到一条信息“今明两天到国美电器购买空调1台即获300元现金券”。于是，李先生便前往国美商场，却并被告知他不能享受优惠。这个故事主要体现了信息的（）特性。 A、时效性 B、共享性 C、载体依附性 D、价值性 2、在下载一个较大文件时，根据你的经验，使用（），更为高效。 A、浏览器自身的文件下载功能进行下载 B、WebZip工具 C、FlashGet、NetAnts等工具 D、流媒体下载工具 3、学校现在实现校园“一卡通”管理，这其中主要体现了（）。 A、信息的编程加工 B、虚拟现实技术 C、技智能代理技术 D、人工智能的模式识别术 4、下列属于数字化图像采集方式的是（）。 ①使用数码相机拍摄，直接把外界景像转换成数字图像； ②收集已有的印刷图片，借助扫描仪转换成数字图像； ③从网络或其他数字化资源库获取 ④用传统的模拟摄象机拍摄出的图像 A、① B、①② C、①②③ D、①②③④ 5、汉字是以特定的图形存储在计算中的，这种图形是用点阵方式表示的，16×16点阵的一个汉字字形需要用（）个字节来存放。 A、48 B、32 C、16 D、8
6、在下图所示的搜索界面中，单击“百度搜索”按钮后，出现的画面是（）。 A、北京大学网站主页 B、北京大学的全部信息 C、北京大学相关信息的链接地址 D、北京大学招生信息 7、计算机感染病毒后，一定不能清除的措施是（）。 A、更新杀毒软件病毒库，运行杀毒软件 B、关闭计算机 C、找出病毒文件并删除 D、格式化病毒所在硬盘 8、文本信息加工是最基本也是最常用的一种信息加工类型，下列不属于文本信息加工的是（） A、制作电子贺卡 B、对图片进行处理 C、制作一份电子报刊 D、写一篇社会实践调查报告 9、小林在进行题为“中学生选择衣着的心理”研究性学习过程中，可在因特网上利用（）与他人进行讨论、交流。 ①电子邮件（E-mail）②电子布告栏系统（BBS）③QQ ④博客（Weblog） A、①②③ B、②③ C、②④ D、①②③④ 10、某小组的同学制作了一个以世界杯为主题的网站，现在他们想让别人来欣赏他们的作品，那么可以通过什么方式来发布？（） ①在网上邻居中发布②在本机上发布③在因特网上发布④保存到电子邮箱中 A、①②③ B、①② C、①③④ D、②③④ 二、填空题（每空4分，共20分） 11、越来越高的性能价格比是信息技术的发展趋势，如计算机内存条大小的变化，从刚开始的1 MB开始，慢慢的出现32MB、64MB、128MB、512MB等。（MB代表计算机中存储容量的单位）。请问：计算机的存储容量是以________为单位计算的。计算机中常用的表示容量的单位还有哪些：______________________________。
建设法规教程试题库范文
《建设法规教程》试题库 一、概念题 1、建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体，公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 2、建设行政复议是指在建设行政管理过程中发生的当事人不服建设行政主管部门作出的具体行政行为，在法定的时间内，按照法定的程序和条件向有管辖权的建设行政主管部门提出复议申请，要求变更或撤销原处理决定，复议机关对引起争议的具体行政行为进行审理后作出裁决的活动。 3、建设行政诉讼是指公民、法人或者其他组织在认为建设行政主管部门及其工作人员的行政行为侵犯自己的合法权益时，依法向法院请求司法保护，并由法院对行政行为进行审查和裁判的一种诉讼活动。 4、城市规划区是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。 5、建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证。 6、建筑许可是指建设行政主管部门或者其他有关行政主管部门准许、变更和终止公民、法人和其他组织从事建筑活动的具体行政行为。建筑许可的表现形式为施工许可证、批准证件（开工报告）、资质资格证书等。 7、建筑工程施工许可制度是建设行政主管部门根据建设单位的申请，依法对建筑工程是否具备施工条件进行审查，符合条件者，准许该建筑工程开始施工并颁发建筑工程施工许可证的一种制度。 8、从事建筑业单位的资质审查制度是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 9、转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的建设工程肢解以后以分包的名义分别发包给其他承包单位的行为。 10、招标是招标人提出招标条件，投标人提出最佳报价和最佳条件，通过竞争而成交的一种交易方式。 11、房地产转让是指房地产权利人通过买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为。这里讲的其他合法方式包括交换、继承等。 12、房地产抵押是指抵押人以其合法的房地产以不转移占有的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为；债务人不履行债务时，抵押权人有权依法以抵押的房地产拍卖所得的价款优先受偿。 13、土地使用权有偿转让是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。 14、房地产交易的要式性是指房地产交易双方必须以合法的法律形式将其权利义务完整地固定下来。房地产转让、抵押应当到房地产管理部门办理相关登记手续，否则其转让、抵押行为无效。 15、国有土地使用权是指公民和法人在法律许可范围内，对依法取得的国有土地或者集体所有的土地所享有的占用、使用、收益和处分的权利。 16、土地征用是国家为了社会公共利益的需要，将集体所有土地转变为
信息技术模拟试题
信息技术模拟试题 篇一：2015信息技术模拟试题-2 2015年沈阳市省普通高中学生学业水平模拟考试（二） 信息技术 （本试卷分为第I卷和第II卷，满分100分，考试时间为50分钟） 注意事项： 1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2. 答案一律写在答题卡上，写在本试卷上无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 3. 做第I卷答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。 第I卷选择题 一、单项选择题（本大题包括15小题，每小题3分，共45分） 1. 从信息的一般特征来说，以下说法不正确的是（） A．信息不能独立存在，需要依附于一定的载体。 B．信息可以转换成不同的载体形式而被存储和传播 C．信息可以被多个信息接受者接受并且多次使用 D．同一个信息不可以依附于不同的载体。 2.下列用于管理、监控、维护计算机正常工作，实现用户操作的计算机软件是（）。 字处理软件操作系统安全卫士 D. 瑞星杀毒软件
3. 城市大部分的十字路口都采用电子警察拍照的方式来约束闯红灯的现象，这个拍照的过程属于（） A．信息处理B．信息采集C．信息加工D．信息储存 4.在ASCII字符编码表中，字符“A”的ASCII码是65，字符“d”的ASCII码是（）。 5. 在“资源管理器”窗口中，若要选定多个不连续排列的文件，下列操作中正确的是（）。A.按住Ctrl键，单击文件逐个选定 B.按住Shift键，单击文件逐个选定C.按住Alt键，单击文件逐个选定D.按住Shift键，右击文件逐个选定 6.在研究性学习过程中，同学间可以通过互联网进行讨论与交流，下列可以进行实时交流的工具是（）。 A. E_ 7.下面是收集到的素材文件①紫荆花.JPG、②月光曲.WAV、③按钮.PSD、④荟萃园.BMP、⑤健康讲座.MPG⑥生物实验.SWF，可以用Photoshop CS 进行加工处理的文件是（）。 A. ①②⑤ B. ①③④ C. ②⑤⑥ D.③④⑥ 8． Word文档编辑时，对于插入文档中的图片不能进行的操作是( )。 A.放大或缩小 B. 剪裁 C.移动 D.修改图片中的图形 9．在Excel中，数据筛选的功能是（）。 A．只显示符合条件的数据，隐藏其它 B．删除掉不符合条件的数据 C．对工作表数据进行分类D．对工作表数据进行排序 10．要
2017中考信息技术试题详解修订
【第1题】低碳生活 任务要求： 一、图像加工（共3分） 1.在文件“低碳生活.psd”中，用文字工具在适当位置输入“光明中学宣”，要求文字大小适当，色彩合理。 选中图层5用文本工具输入“光明中学宣”的标语，并调整文字大小适当，色彩合理。 2.为图层4添加图层样式,，根据实际情况调整参数。选中图层4，点击fx图层样式，选样式，调参数 3.调整图层2的不透明度，使图像清晰可见。 选中图层2，将不透明度调高 4.保存文件，并存储为“低碳生活.jpg”。 先单击【文件】-【存储】，再单击【文件】-【存储为】，出来的对话框中将“格式”选为JPEG，然后单击“保存”按钮。 二、数据处理（共3.5分） 5.在文件“调查问卷.xls”的“人数”列后增加“百分比”列。 在E2单元格中输入“百分比” 6.用公式计算每个调查项占总人数的百分比，结果保留两位小数。 选中E列，单击鼠标右键，选【设置单元格格式】,打开对话框，在数字选项卡下选【百分比】，小数位数设为“2”，单击“确定”按钮。 选中E3单元格，输入“= D3/435”，单击“回车”键。将鼠标指针指向E3单元格的填充柄，向下一拖即可。 7.将标题合并居中。选中单元格“A1:E1”，单击工具栏上的“合并及居中”按钮 8.在当前数据表中，创建“你获取低碳信息的渠道”调查内容统计图表，呈现渠道 选项和人数信息。
选中“D6:D9”，单击【插入】-【图表】，打开对话框，选择柱形图图表，单击【下一步】，把“系列”选项卡“名称”栏中选“B6”单元格，“分类（X）轴标志”栏中选“C6:C9”，单击【下一步】,“数据区域”选项卡下在“值”前面打“√”，单击【完成】 9.保存文件。 单击【文件】-【保存】 三、作品集成（共3.5分） 10.在文件“演讲稿.ppt”的第一张幻灯片中，添加艺术字标题“低碳生活从我做起” 打开“演讲稿”，选中第一张幻灯片，单击【插入】-【图片】-【艺术字】，选样式，输入“低碳生活从我做起”,单击“确定”按钮 11.在第三张幻灯片中插入图片“低碳生活.jpg”。 选中第三张幻灯片，单击【插入】-【图片】-【来自文件】，找到图片，单击“插入”按钮 12.为第四张幻灯片中的“获取低碳信息的渠道”文字设置超链接，目标是本文档第七张幻灯片。 选中第四张幻灯片，选中“获取低碳信息的渠道”，单击右键打开的快捷菜单中选“超链接”，打开对话框单击左边“本文档中的位置”，选第7张幻灯片，单击“确定”按钮 13.复制“你获取低碳信息的渠道”调查内容统计图表到第七张幻灯片中。 打开“调查问卷”，选中图表“复制”，然后回到幻灯片，打开第七张幻灯片“粘贴” 14.保存文件。 单击【文件】-【保存】
初中信息技术考试模拟试题(含答案)
精品文档 flash&网站 总分60分 考试时间30分钟 题号 一 二 总分 分数 得分 评卷人 一、单项选择题(共20题，计20分) 第1题(1分): 制作个人网站时为了使网页界面整齐、有序，一般使用哪种工具对网页布局（） A 、格式刷 B 、表格 C 、标尺 D 、文本框 第2题(1分): 我们上网打开的网页文件扩展名可能是（）。 A 、PPT B 、index C 、doc D 、htm 第3题(1分): 制作网页可以使用的网页元素包括（）。 A 、表格与文字 B 、图片 C 、动画 D 、其它三项都是 第4题(1分): 在网页制作中，关于超级链接说法不正确的是（） A 、可以链网页 B 、不可以链邮件地址 C 、可以链下载文件 D 、可以链音乐文件 第5 题(1分): 一个网站的起始网页被称为() 。 A 、主页 B 、网页 C 、网站 D 、文档 第6题(1分): 下图中哪个图层中配有声音（） A 、图层1 B 、图层2 C 、图层3 D 、图层4 第7题(1分): 下列选项中，引导线动画创建正确的是（） ①. ②. ③. ④. A 、① B 、② C 、③ D 、④ 第8题(1分): 矢量图和位图相比，哪一项是矢量图的优点() A 、变形、缩放不影响图的显示质量 B 、色彩丰富，最接近自然色 C 、图像所占空间大 D 、缩小不影响图的显示质量 第9题(1分): 下列软件属于网站开发工具的是（）。 A 、RealPlayer B 、FrontPage C 、EXCEL D 、IE 第10题(1分): 如下图所示，当前橡皮工具的选项选择的是"擦除填色"，那么在胡萝卜上擦一笔会变成（） 题 名 姓 答 准 号 学 不 内 线 级 班 封 密 校 学
信息技术考试试题库
信息技术考试试题库(完整版含答案) 1、计算机预防病毒感染有效的措施是( D )。 A.定期对计算机重新安装系统 B.不要把U盘和有病毒的U盘放在一起 C.不准往计算机中拷贝软件 D.给计算机安装防病毒的软件，并常更新 2、一个512MB的U盘能存储字节(Byte)的数据量。 A.512×8 B.512×1024×1024 C.512×1024 D.512×1024×8 3、计算机病毒是 A.计算机系统自生的 B.一种人为特制的计算机程序 C.主机发生故障时产生的 D.可传染疾病给人体的 4、在计算机内部，数据是以 A.二进制码 B.八进制码 C.十进制码
D.十六进制码 5、下面列出的四种存储器中，断电后正在处理的信息会丢失的存储器是 A.RAM B.ROM C.PROM D.EPROM 6、信息技术的四大基本技术是计算机技术、传感技术、控制技术和。 A.生物技术 B.媒体技术 C.通信技术 D.传播技术 7、内存和外存相比，其主要特点是。 A.能存储大量信息 B.能长期保存信息 C.存取速度快 D.能同时存储程序和数据 8、二十世纪末，人类开始进入 ( C )。 A. 电子时代 B. 农业时代 C. 信息时代
D. 工业时代 9、关于信息的说法，以下叙述中正确的是( D )。 A. 收音机就是一种信息 B. 一本书就是信息 C. 一张报纸就是信息 D. 报上登载的足球赛的消息是信息 10、下列不属于信息的是(C )。 A.报上登载的举办商品展销会的消息 B.电视中的计算机产品广告 C.计算机 D.各班各科成绩 11、多媒体信息不包括( D )。 A.影像、动画 B.文字、图形 C.音频、视频 D.硬盘、网卡 12、信息技术包括计算机技术、传感技术和( A.编码技术 B.电子技术 C )。 C.通信技术
2019年信息技术模拟试题一
2019年信息技术模拟试题一 1.王新在https://www.360docs.net/doc/ec10199032.html, 网站申请了用户名为wangxin2012的电子邮箱，这个E-mail地址是( ) A、wangxin2012@https://www.360docs.net/doc/ec10199032.html, B、https://www.360docs.net/doc/ec10199032.html, C、https://www.360docs.net/doc/ec10199032.html, D、wangxin2012@https://www.360docs.net/doc/ec10199032.html, 2.下列因特网的接入方式中，下行速率理论上最高的是( ) A、ADSL B、ISDN C、有线电视接入 D、光纤接入 3.Microsoft Access是一种( ) A、文字处理软件 B、幻灯片制作软件 C、数据库管理软件 D、网页制作软件 4.下列关于数据库的叙述，错误的是( ) A、同一表中不能有同名的字段 B、表中的一行称为一条记录 C、表中的一列称为一个字段 D、表与表之间不能相互关联 5.下列软件中，属于网络操作系统的是( ) A、CuteFTP B、Windows 2008 Server C、Outlook Express D、DOS 6.0 6．某单位一个大办公室内共需放置10台台式计算机，在进行网络规划时，一般考虑采用的传输介质是( ) A、单模光纤 B、双绞线 C、同轴电缆 D、多模光纤 7.下列关于JavaScript调用的叙述错误的是( ) A、嵌入在HTML页面中的JavaScript语句只能在当前页面中使用 B、多个页面用相同的JavaScript，可以将这些代码写在一个文件中 C、JavaScript语句单独保存文件，扩展名为asp D、JavaScript外部文件，使用src属性指定 8.在制作网页时，若将网页浏览器的显示空间分割为几部分，每部分可以独立显示不同的网页，且能较好地融为一体，可以使用的是( ) A、表单 B、框架 C、表格 D、层叠样式表 9.可以作为ASP编程的脚本语言是( ) A、Delphi B、VB C、VBScript D、C++ 10.在调试自己制作的网页时，发现网页标题的文字不正确。进行修改时，下列说法中正确的是( ) A、在浏览器中直接修改网页 B、用Photoshop编辑修改网页 C、用“记事本”编辑网页源代码中