植草砖材料采购合同

植草砖材料采购合同篇一：植草砖材料采购合同材料采购合同甲方（需方）：乙方（供方）：一、材料名称及价格：捣机价含税价二、付款方式：，材料进场后，工程竣工结束后付款50%，中途按建设单位来款比例给予付款，余款待整体工程竣工验收合格后，一个月内一次性付清。

若其他材料厂放炮开采，材料的市场价格发生变化（超过合同单价的±5%），新价格需经双方协商同意并另签订补充说明方能定价。

三、交货方式：由乙方运送至工地现场或甲方指定的其他地方，并协助卸货。

四、交货地点：甲方指定具备停车卸货地点。

五、甲乙方责任： 1、甲方在货物送达之后无特殊原因不得拒收；2、甲方若需乙方送货，应提前一天通知乙方；乙方联系人联系方式，以上联系人或联系方式如有变化，应主动通知甲方，否则视为已通知乙方。

3、乙方应在甲方发出送货通知后，按约定时间将货物送达，不得无故拖延，因乙方无故拖延送货造成的损失，应由乙方负责赔偿；（包括预期利益的损失），损失赔偿由现场材料员按直接和间接损失计算最终从材料款中一次性扣除。

4、乙方根据量合理安排好车辆，满足甲方现场需求，在运输过程中乙方应做好安全教育工作，发生安全事故由乙方全部承担责任，甲方不予承担； 5、货到后，甲方组织人员验收，验收合格后，双方人员在清单上签字确认，货物验收不合格的，甲方有权拒收或直接扣除方量，甲方每天不定时抽查次数，当天所有车辆方量以抽查量平均数为准。

乙方送货时应提供货物的生产许可证、出厂合格证、质量保证书、检验报告等相关证明文件。

6、每天下午六点半前乙方负责人必须将当天甲方发出飞单交收料负责人并统一开总单。

7、每月25日26日27日三天核帐、对账（以甲方开具的总单为准），收回每月单据并统一开整据，隔月单据不再核对，作废处理。

8、 9，乙方需提供营业执照、身份证等相关证件；当乙方供货能力满足不了现场施工进度，乙方是为违约，甲方有权终止合同，并可以安排第三方供货。

10，争议解决本合同履行过程中发生纠纷，各方应积极协商解决；协商不成的，向甲方所在地法院提起诉讼。

七、合同生效本合同自双方当事人签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

签字：签字：日期：日期：篇二：植草砖购销合同透水砖购销合同甲方：安徽明珠舒城沙埂家园安置小区二期项目部（购货单位）乙方：（供货单位）依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守；合同双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

一、采购主要规格型号及价格：具体的量以双方签字认可的量为准。

颜色现场确定。

二、质量检验要求：合格并按照乙方提供的检验报告书进行检验三、交货方式及交货地点1、交货方式：以甲方发出的采购通知（甲方采购清单）上约定的发货时间为准。

2、交货地点：四、货款的结算材料按甲方要求供齐后，按结算款的50%支付，余款竣工验收后一个月内一次性付清。

五、甲乙双方责任1、甲方若需乙方送货，应提前一天通知乙方；甲方中途退货，乙方可以拒绝收货。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和费用。

3、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，甲方亦可拒绝提货。

4、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用，应当由乙方承担。

5、除甲方指定接货人员以外，不得与其他人员进行货物交接。

6、乙方需提供营业执照、生产许可证、出厂合格证、质量保证书、检验报告等相关证明文件。

7、当乙方供货能力满足不了现场施工进度，视为乙方违约，甲方有权终止合同，可以安排第三方供货，由此造成的损失由乙方承担。

六、其它1、本合同履行过程中发生纠纷，各方应积极协商解决；协商不成的，可以向当地法院提起诉讼。

2、本合同自双方当事人签字之日起生效，一式两份，双方各持一份。

甲方：乙方：联系方式：联系方式：日期：日期：篇三：植草砖、光亮砖标砖采购合同陕西建工第九建设集团有限公司砂子、白灰、标砖、残缺砖块、水泥甲方：乙方：采购合同XX年 6 月）（标准砖、残缺砖、白灰、水泥、砂子采购合同甲方: （以下简称甲方）乙方: （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。

第一条订购砖块内容甲方向乙方订购标准砖、残缺砖、白灰、水泥、砂子、质量要求：各项性能参数必须符合国家标准及行业标准，满足正常使用，材料必须符合国家的质量验收标准。

数量以甲方实际收到数量为准。

第二条合同金额、数量及单价：第三条付款方式：双方协商约定采用如下方式作为本合同的付款依据。

付款方式：1、所有材料进场验收合格后付款60%；2、剩余货款按月进度付款，XX年1月1日前结清。

第四条送货地点：1、送货地点: 沣东第五小学工程项目部2、送货日期：按甲方要求日期准时送达。

第五条甲方责任：1、甲方有权按照约定材料质量要求对所有材料进行检查检验。

如乙方有任意一项没有达到约定标准，合同单价下浮5%且乙方无条件更换为约定质量材料。

第六条乙方责任：1、按照合同约定的时间完成供应任务；2、按照合同材料质量要求提供材料。

3、如因乙方原因供货不及时造成甲方工期延误，甲方有权扣除一部分货款作为违约金。

4、供方提供装运，此价为运至施工现场价格及含税价，运至现场前所产生的一切费用由供方负责。

5、由于所供材料所产生的质量、安全事故由供方负责。

第七条甲方支付给乙方合同款项时，以合同注明账号为准，乙方如有变更需在付款前5日书面发出变更函，否则发生款项流失，其损失由乙方承担。

第八条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第九条本合同所更附件是本合同的组成部分，与本合同有同等效力。

第十条本签合同自订之日起生效，甲乙双方任何一方单方违约，按合同总金额3％赔偿。

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交甲方单位所在地人民法院诉讼。

第十一条本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份。

合同签订地点：沣东第五小学项目经理部合同签订时间：年月日甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人：法定代表人：开户行：开户行：银行账号：委托代理人：联系电话：银行账号：委托代理人：联系电话：篇四：标准路缘石植草砖买卖合同路缘石、植草砖买卖合同合同编号：XX091002 买受人：北京城建建设工程有限公司签订地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦B座15层出卖人：北京金路通混凝土制品有限公司签订时间：年月日第二条质量要求：按照国家标准JC/T 945-XX、JC899-XX及相关国家要求与规范以及技术交底，环境保护及安全要求符合国家现行标准，且满足建设单位要求。

第三条包装标准、包装物的提供与回收：由出卖人负责提供；有害物包装由出卖人负责回收。

第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按照标的物数量免费配套供应。

第五条施工现场验收办法：1、现场所有材料进货时必须进行检验，材料人员在验收时要认真核对材料规格、数量、生产单位提供的产品质量检验报告，说明书，合格证，装箱单，磅码单，明细表等资料；需复试的材料填写《进场材料通知单》经试验员签字后交其进行复试。

2、按照货到现场以项目部的点验单、项目材料负责人等三人以实际数量验收签字为准，买受人、出卖人双方确认签字生效。

3、运输装卸过程中的损坏由出卖人负责免费调换损坏数量。

第六条标的物所有权自（交付/---- ）时起转移，但买受人未履行（支付价款/-----）义务的，标的物仍属于买受人所有；标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第七条交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点：按照买受人指定时间将现货送到施工现场指定地点。

第八条运输方式及达站（港）和费用负担：由出卖人选择并负责运输，费用由出卖人负担。

第九条验收标准、方法、地点及期限：货到现场七天内按照第二条标准验收。

第十条成套设备的安装与调试：由出卖人负责。

第十一条出卖人对标的物质量负责的条件和期限：按照施工合同规定的保修期免费保修，留总货款5%保修金保修期满两年后无质量问题一次付清。

第十二条结算方式、时间及地点1、供货完毕后，依据进场验收实际数量、复试实验合格单，双方签字办理结算手续，买受方必须有项目经理、材料主管人员签字生效。

2、建设单位支付工程款之后的十个工作日内，买受人按出卖人上月供合格产品的70%支付货款，除保修金以外的余款于XX年10月30日前付清。

第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。

第十四条本合同解除的条件：因产品质量问题买受人有权利解除合同；货款二清。

第十五条违约责任（一）出卖人违约责任：1、产品质量问题给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。

2、延迟交货给买受人造成经济损失的，由出卖人负责赔偿一切经济损失。

（二）买受人违约责任：1、逾期付款按未支付部分的每月0 %支付利息。

第十六条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：（只能选择一种）（一）提交------仲裁委员会仲裁；（二）依法向合同签订地人民法院起诉。

第十七条本合同自签字盖章之日起生效。

第十八条其他约定事项：1、本合同不得擅自变更和转移权益。

2、结算单由购买该批产品的现场项目经理签字盖章后方能作为付款的依据。

3、本合同项下全部或部分权益不得转让给第三方。

4、合同未尽事宜，双方可协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同涉及标的物价格不受市场价格变动影响，出卖人应按买受人通知时间送货，不得因货款支付、价格波动等因素为由拖延供货，若因出卖人延期供货造成买受人工程窝工、误工发生抢工以及造成买受人工程延误工期，发生业主向买受人进行索赔等发生的费用全部由出卖人赔偿，赔偿金从买受人应付货款中扣除，若货款不足以抵扣，出卖人应补足差额，买受人保留向出卖人追偿该部分损失的诉讼权利。

篇五：植草砖施工合同劳务分包施工合同协议书发包方（全称）：恒际建筑工程有限公司曲靖恒大名都A3地块室外停车场项目部（以下简称甲方）承包人（姓名）：（以下简称乙方）依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的曲靖恒大名都A3地块室外停车场植草砖铺贴工程承包给乙方。

为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关曲靖恒大名都A3地块室外停车场工程植草砖铺贴施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：曲靖恒大名都A3地块室外停车场植草砖铺贴工程2、工程地点：曲靖恒大名都A3地块3．建设单位：恒际建筑工程有限公司。