总承包管理费合同
施工单位管理费合同3篇
施工单位管理费合同3篇篇1施工单位管理费合同一、合同双方甲方（施工单位）：单位名称：______________法定代表人：______________地址：______________电话：______________乙方（工程管理方）：单位名称：______________法定代表人：______________地址：______________电话：______________二、合同背景为了规范施工单位管理费的支付和使用，保障工程施工顺利进行，双方达成以下协议：三、合同条款1. 管理费支付：甲方应向乙方支付管理费，合同签订后的第一个月支付，后续每个月支付一次。
管理费的具体数额由双方协商确定，支付方式可以是现金、转账等。
2. 管理费用途：乙方应根据合同约定，将管理费用于工程进度管理、人员配备、安全管理等方面，为工程施工提供必要支持和保障。
3. 监督检查：乙方有权对施工单位进行定期监督和检查，确保施工单位符合相关要求，保障工程质量和安全。
4. 变更和解决：如在合同期间存在变更情况，双方应协商解决，并在书面协议中确认变更内容。
如出现纠纷，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助。
五、合同终止1. 合同终止：合同期间如有一方违反合同约定，对方有权解除合同。
合同期限届满，双方如无异议，合同自动终止。
2. 合同解决：合同解除后，各方应按照合同约定处理相关事务，并结清尚未支付的款项。
六、其他1. 本合同经双方签字盖章后生效，如有变更或补充，需经双方协商一致，并签订书面协议。
以上为《施工单位管理费合同》的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的责任，确保工程施工顺利进行，共同维护双方的合法权益。
祝愿双方合作愉快，工程圆满成功！篇2施工单位管理费合同是施工项目中非常重要的一份合同文书，用于规范施工单位在项目中的管理费用收取与管理。
施工单位管理费合同一般包含了双方的基本信息、费用标准和支付方式、服务内容和标准、责任和义务等内容。
建筑工程管理费合同4篇
建筑工程管理费合同4篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程管理费事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲乙双方关于建筑工程管理费的相关权利和义务，确保工程顺利进行，维护甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
4. 工程内容：__________。
三、服务内容乙方提供以下建筑工程管理服务：1. 项目管理：负责项目的规划、组织、协调、控制和监督。
2. 进度管理：制定项目总进度计划，审核施工进度计划，监督工程进度。
3. 质量管理：制定项目质量目标，负责质量检查和验收。
4. 安全管理：负责项目的安全管理，制定安全规章制度，组织安全教育和培训。
5. 成本管理：制定项目成本预算，控制项目成本。
6. 协调沟通：协调与各相关方的沟通和联系，处理项目中的问题和纠纷。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方管理费：（1）合同签订后______日内支付总金额的______%作为预付款；（2）工程进度过半时支付总金额的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内支付剩余款项。
五、合同期限及违约责任1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理结算后终止。
2. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、其他条款1. 保密条款：甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 争议解决：本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
住建部工程总承包合同范本6篇
住建部工程总承包合同范本6篇篇1住建部工程总承包合同范本是规范工程建设合同的重要文件，它规定了工程总承包合同的基本内容、双方的权利义务以及合同解决争议的方式等。
该合同范本的出台旨在规范工程总承包活动，加强合同管理，保障各方合法权益，推动工程建设行业健康发展。
以下是住建部工程总承包合同范本的详细内容：一、合同的名称本合同的名称为“工程总承包合同”，以下简称“本合同”。
二、合同各方甲方：（委托方）名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方：（承包方）名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________三、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程范围：__________四、工程期限工程实施期限：自__________ 年__ 月__ 日至__________ 年__ 月__ 日；工程竣工验收期限：__________ 年__ 月__ 日。
五、工程费用1. 工程价款：工程实施总造价为__________ 元整；2. 工程款支付方式：甲方应按照工程进度及质量验收情况，分期支付工程款项。
具体支付方式如下：（1）工程开工后，首笔款项支付比例不得低于合同总价款的30%；（2）工程主体结构（或主要部分）及主要设备安装完成后，支付比例不得低于合同总价款的40%；（3）工程竣工验收合格后，支付比例不得低于合同总价款的30%。
六、工程质量和验收标准1. 工程应符合相关法律法规及国家规定的工程质量标准，并按照相关验收规范进行验收。
2. 工程竣工验收应符合以下要求：（1）工程应达到甲方和乙方签订的技术规范和验收标准；（2）工程应符合国家相关的建筑设计、施工标准和规范的要求；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付最后一笔工程款项。
七、工程变更和索赔处理1. 工程变更：如因设计变更、工程需求变更等原因需要对工程进行变更，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
总承包服务费合同范本
签订日期：__________
六、争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
二、服务范围及内容
2.1乙方根据甲方的要求，负责完成合同项目的设计、采购、施工、调试、培训及售后服务等工作。
2.2乙方应确保合同项目按照甲方的要求及国家相关法律法规的规定进行，保证合同项目的质量、安全、环保等方面的要求。
2.3乙方应向甲方提供以下服务内容：
（1）合同项目的设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等；
3.2甲方支付服务费用的时间和方式如下：
（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；
（2）合同项目完成50%时，支付合同总金额的30%；
（3）合同项目完成80%时，支付合同总金额的30%；
（4）合同项目验收合格后，支付合同总金额的10%。
四、合同期限
4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。
4.2乙方应自合同生效之日起开始履行本合同项下的义务，并在合同期限内完成合同项目。
五、违约责任
5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2乙方未按照约定完成合同项目的，应按逾期部分支付违约金，违约金计算方法为：逾期部分合同金额的1%。总源自包服务费合同范本一、定义与术语
总承包服务费合同
总承包服务费合同总承包服务评价标准（附后）3.4 丙方的项目代表：三、附则1、本协议一式四份，经协议各方签署生效，协议各方各执一份，监理人备案一份，均具有同等效力。
2、本协议未尽事宜，协议各方可另行协商，并签署补充协议。
3、协议各方因履行本协议所发生的争议，应先行友好协商解决，协商解决不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
各方签署：甲方：乙方：代表人：代表人：篇二：总承包服务费=总承包管理费+配合服务费总承包服务费=总承包管理费+配合服务费一、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008中2.0.9 总承包服务费总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
条文说明解释：“总承包服务费”是在工程建设的施工阶段实行施工总承包时，但招标人在法律、法规允许的范总包人的脚手架、水电接剥等）和施工现场管理等所需的费用。
是为了解决招标人在法律、法规允许的范围内进行专业工程发包，以及自行供应材料、设备，并（何：指分包工程投标报价）向总承包单位支付该项费用。
配套费：至于实际施工过程中，总、分包单位之间施工配合所发生的费用，例如：分包单位使用总包单位现有临时设施、脚手架、垂直运输设备或起重吊装设备，以及总包和分包约定的其他费用等，则不包含在建设单位支付的总承包服务费中，应由总、分包双方在分包合同中约定结算办法。
（三）总承包服务费发生的情形（四）总承包人收取了总承包管理费，需做哪些工作？总承包服务费是指：为配合、协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
具体内容包括：1、统一向建设单位领取设计文件和施工图纸并供给分包单位；2、对分包单位的工程施工进度计划、材料采购（供应）计划以及相关工程技术资料（例如设计变更文件、分部分项工程自检记录、隐蔽工程验收记录、交工验收记录、质量评定报告、工程竣工图等）的审核、汇总、整理归档；3、按合同规定范围向分包单位提供建筑材料、构配件等；对分包单位施工现场条件、施工进度、质量、安全与文明施工等方面进行协调与监督检查；参与分包单位工程点交竣工验收；4、对分包单位工程预、结算资料及已完工程报表的审核、汇总、上报；5、按分包合同规定办理分包单位工程进度款及安全、文明施工措施费用的结算与拨付等管理工作。
工程合作协议(管理费)5篇
工程合作协议(管理费)5篇篇1甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]鉴于甲方拥有在特定地区承接工程项目的资质，而乙方拥有与工程项目相关的管理经验和专业技术，为共同实现双方利益的最大化，经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程项目合作中的权利和义务，确保双方能够共同顺利承接并完成工程项目，实现共赢。
二、合作方式1. 甲方负责在特定地区承接工程项目，并将部分项目的管理工作委托给乙方。
乙方应根据甲方的需求，提供项目经理和专业技术支持。
2. 甲方应支付乙方相应的管理费用，具体金额根据项目的规模和复杂程度而定。
乙方在收到管理费用后，应确保将费用用于项目的有效管理。
3. 甲方和乙方应共同制定项目的管理和实施计划，确保项目能够按照计划顺利进行。
三、费用与支付1. 管理费用：甲方应支付乙方一定的管理费用。
具体金额和支付方式应根据项目的具体情况和双方的协商结果来确定。
2. 支付时间：管理费用应按月或按项目阶段进行支付。
具体支付时间和方式应在双方协商后确定。
3. 支付方式：支付方式可以银行转账、支票或其他双方认可的方式进行。
相关支付凭证应妥善保存，以便双方进行财务管理和税务处理。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照协议提供项目管理服务。
（2）甲方应支付乙方相应的管理费用。
（3）甲方应尊重乙方的专业知识和经验，不得干涉乙方的正常工作。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照协议支付管理费用。
（2）乙方应根据甲方的需求，提供项目经理和专业技术支持。
（3）乙方应确保管理费用的合理使用，并承担相应的法律责任。
（4）乙方应定期向甲方报告项目的管理进展情冃，确保项目能够按照计划顺利进行。
五、违约责任1. 若甲方未按照协议支付管理费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照协议提供项目管理服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 双方同意，在发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程收取管理费的合同模板
工程收取管理费的合同模板甲方（业主）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲乙双方就工程项目的实施达成一致，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在规范双方在工程项目中的管理费用收取行为，确保项目管理工作的顺利进行，同时保障双方的合法权益。
二、管理费用标准1. 管理费的收取标准按照国家相关规定执行，或由双方根据实际情况协商确定。
2. 管理费包括但不限于项目规划、设计、施工、监理等各阶段的管理服务费用。
3. 管理费的具体金额为人民币（大写）_____________元整。
三、支付方式1. 甲方应于合同签订后_____日内支付乙方管理费用的_____%作为预付款。
2. 余款应在工程竣工验收合格后的_____日内一次性支付清楚。
3. 所有款项应通过银行转账等非现金形式支付，并保留相关凭证。
四、违约责任1. 如甲方逾期支付管理费，应按未付款项的_____%支付违约金。
2. 如乙方未能按合同约定提供服务，应承担相应的违约责任。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
4. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________日期：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________日期：_____________。
工程总承包合同标准范本（6篇）
工程总承包合同标准范本订立合同甲方：司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。
一、承包性质1、以施工项目工程的承包经营。
2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。
二、承包期限该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。
三、上交指标按完成结算收入的上交（一切税费由乙方承担）。
四、安全责任约定乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。
五、其他约定1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营;遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。
2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。
3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务（技术方面的工作实行有偿服务）。
4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日工程总承包合同标准范本（二）发包人：承包人：为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。
一、承包标的甲方与神东公司上湾煤矿签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。
二、承包方式：乙方以包工、包料、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。