便民服务中心工程招投标书范本

上磺镇望山村便民服务中心工程建设施工合同

甲方：巫溪县上磺镇人民政府

乙方：

为了切实做好巫溪县上磺镇望山村便民服务中心建设项目，甲乙双方在平等互利的基础上，通过共同协商，订立本合同。

一、工程名称：上磺镇望山村便民服务中心工程。

二、建设内容及规模：

本工程建筑为框架结构，基础形式为独立基础，建筑面积㎡，建筑总高度.米。主要建设内容：砌块墙.m，瓦屋面.m，地砖楼地面.㎡，内外墙抹灰.㎡，轻钢龙骨硅钙板吊顶.㎡等工作（均以设计图纸为准）。

三、工程承包价、结算方式及质量保修

、该工程承包价款为.万元（金额大写：肆拾捌万贰千壹佰叁拾伍元整）。在无设计变更的情况下，实行总价包干，不执行变价。

、合同签订后日内，乙方组织人员进场。工程竣工后，在取得相关单位验收合格后，方可与甲方进行竣工结算。

、结算方式：根据工程建设进度由监理单位出具支付证书，凭税务发票采用银行转账方式结算。进度拨款按照相关规定执行。工程全部完工，经验收合格，县委组织部复核及审计结算，在确认不欠民工工资后支付承包价款的%。

、质量保修：工程质量保修期为年，质保金为承包合同价款的%。在保修期内，如出现工程质量问题需进行修复的，由乙方组织实施，其费用由乙方承担，质保期满后日内无息付清。

四、开工、竣工时间

此工程定于年月日开工建设，年月日竣工。

五、甲乙双方的权利及义务

、甲方有权按照设计方案、施工图纸的具体要求对乙方在施工过程中的工程质量、施工进度、安全防护措施进行全方位的监督检查，发现问题有权提出停工整改意见，如严重违背设计方案和严重违反操作规程，有权

单方面终止合同，乙方必须无条件服从。

、甲方负责按合同约定支付乙方工程款。

、乙方必须按图施工，如在工程实施中发现设计与实际情况有严重不相符的情况，确需进行设计变更时，乙方必须书面提出设计变更请示，由监理单位报项目业主处理。

、本工程由乙方负责办理工程保险（保险及安全费用已包含在施工合同的承包价款中），施工方应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”。并制定严格的施工管理制度和措施，备齐备足如安全帽手套等安全防护用品，确保施工安全。在施工过程中所发生的一切安全事故，均由乙方承担，甲方概不负责。

、乙方不得拖欠民工工资及工程材料价款，否则，视为违约，甲方可用工程款直接支付欠款。

、工程竣工前后的相关资料按法律及建设工程规范执行。

六、监督单位的权利及义务

、本工程建设监督单位为上磺镇人民政府、望山村民委员会和第三方监理单位。监督单位负责按照设计要求监督工程质量、建设进度和施工安全。

、项目所在村民委员会负责建设用地、附属物清除、矛盾纠纷协调。

七、违约责任

、如因工程质量不合格和延误工期以及乙方违背本合同任何一条款时等原因造成的一切损失概由乙方承担合同标的%的违约金，并全额赔偿损失。

、如出现质量缺陷，甲方将根据具体的缺陷程度扣减工程款并由乙方按合同标的%承担违约及相关损失。

八、本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，向甲方所辖地人民法院起诉裁决。

九、本合同一式六份，甲方两份，乙方、监理单位、监督单位、主管部门各执一份。合同由甲乙双方加盖公章，法定代表人签字后生效。

十、合同附件

、上磺镇望山村便民服务中心工程建设施工安全生产合同。

、上磺镇望山村便民服务中心工程建设施工廉政合同。

甲方：上磺镇人民政府乙方：

法定代表签名：法定代表签名：

地址：上磺镇寨沟街地址：

电话：电话：

开户银行：重庆农村商业银行开户银行：

巫溪支行上磺分理处

帐号：帐号：

本项目甲方（业主）授权委托代理人：联系电话

本项目乙方（施工方）现场代表：联系电话

监理单位：联系电话

地址：监理人员：

年月日上磺镇望山村便民服务中心工程建设施工安全生产合同

甲方（项目法人）：巫溪县上磺镇人民政府

乙方（施工单位）：

为搞好项目安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。

一、项目工程名称：上磺镇望山村便民服务中心工程

二、项目所在地：巫溪县上磺镇望山村

三、工程主要建设内容及合同履行期限：见施工合同。

四、本工程主要危险源：临边临坎、机械使用、材料运输、现场管理。

五、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

.甲方按相关规范规定支付乙方安全费用（安全费用已包含在施工合同的工程价款包干总额中）。

．甲方应当将施工单位资质等级证明材料和现场管理人员名单报业主安全生产监管机构备案。

．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的情况，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出整改通知书，直至清退出场。

（二）乙方的权利义务

．乙方应严格执行安全生产法律法规及业主、主管部门的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。

．乙方应当设立专（兼）职的安全人员，建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录，对发现的安全隐患立即进行整改。

．乙方应以不低于工程造价的.%计提安全费用，保证安全投入。

．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，主动承担隐患排查、治理和防控的主体责任，并落实排查治理和监控责任制。

．乙方应按照本工程项目特点，组织制定工程实施中的生产安全事故应急救援预案。

．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部经济损失。

六、甲、乙双方应接受本项目监理和监督单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担责任。

七、本《合同》为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后立即生效。未尽事宜解决办法同施工合同。

甲方：巫溪县上磺镇人民政府（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或者委托代理人: 法定代表人：

年月日

上磺镇望山村便民服务中心工程建设施工廉政合同

工程项目名称：上磺镇望山村便民服务中心工程

工程项目地址：上磺镇望山村

项目法人（甲方）：巫溪县上磺镇人民政府

施工单位（乙方）：

为加强通畅工程项目建设中的党风廉政建设，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。

第一条双方的责任：

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水行政主管部门的规定。

（二）严格执行本建设工程的合同，自觉遵守合同。

（三）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有权向上级有关部门举报。

第二条甲方应遵守的内容：

甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

第三条乙方应遵守的内容：

（一）乙方不得以任何理由向甲方、监理、监督方及其工作人员提供报销任何费用及参加宴请、娱乐活动，不得行贿或馈赠财物。更不能私下串通，损害甲方利益。

（二）乙方如果发现甲方或监理、监督人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。

第四条违约责任：

甲乙双方及其工作人员违反本合同，依据有关规定处理。给单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，按相关规定进行处罚。

第五条本《廉政合同》的监督单位为项目所在地主管部门纪检监察机构。

第六条本《廉政合同》为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后立即生效。未尽事宜解决办法同施工合同。

甲方：巫溪县上磺镇人民政府（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或者委托代理人: 法定代表人：

地址：上磺镇寨沟街地址：

年月日