工程质量保修书范本
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于乙方参与甲方工程项目的建设，并承诺提供质量保修服务，为确保双方权益和工程质量，甲乙双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：一、保修范围1.1 乙方保修期限自工程项目竣工交付日起计算，为期（保修期限）年。
1.2 乙方负责保修范围包括但不限于以下内容：a) 工程项目的主体结构及相关配套设施；b) 单位工程及其组成部分的建设要求；c) 工程项目的功能、性能、安全等方面的要求。
二、保修责任2.1 乙方承诺在保修期限内，对于工程项目中出现的质量问题或故障，提供免费维修、更换或其他相应的解决方案。
2.2 乙方对于由于设计、施工、材料等原因引起的工程质量问题承担相应的责任，负责修复或重新进行有关工程的建设。
2.3 如乙方未能及时履行保修责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应在发现工程质量问题或故障时，及时通知乙方，并提供准确、详细的问题描述和相关证据。
3.2 甲方应按照乙方的要求，配合乙方对工程项目进行检查、维修或其他必要操作。
四、争议解决4.1 本协议的解释及执行均适用于中华人民共和国的法律。
4.2 凡因本协议引起的或与之有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件所涉及附件如下：附件1：工程项目合同附件2：工程项目竣工验收报告附件3：工程质量问题清单六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国国家法律，用于规范合同的订立、履行和变更等方面的规定。
2. 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国国家法律，用于规范建筑工程建设活动的相关法律。
3. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：中华人民共和国国家法律，用于保护消费者的合法权益的相关法律。
七、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到以下困难及解决办法：1. 困难：甲方未及时通知乙方工程质量问题或故障。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)日期：[填写日期] 项目名称：[填写项目名称] 合同编号：[填写合同编号] 承包方：[填写承包方名称] 业主方：[填写业主方名称]根据项目合同约定的质量保证条款，承包方将按照合同要求提供质量保修服务。
在项目验收合格后，业主方可享受质量保修服务：1.质量保修期限工程质量保修期为合同约定的[填写期限]，自项目交付使用之日起计算。
2.质量保修内容在质量保修期内，承包方将承担责任：2.1 在质量保修期内，对于由于工程施工质量不符合合同要求而引起的质量问题，包括但不限于设计缺陷、材料问题、施工工艺不当导致的质量问题等，承包方将按照相关法律、法规和标准，对问题进行修复、更换或进行其他合理处理。
2.2 对于承包方施工引起的质量问题，承包方将承担差错的修复费用，并且不收取额外的劳动和材料费用。
2.3 若发生由于设计方责任引起的质量问题，承包方将协助业主方与设计方进行沟通，共同寻找解决方案，并根据解决方案及时进行修复或更换。
2.4 质量保修期内，承包方将提供必要的技术指导和咨询支持，以帮助业主方正确使用、维护和保养工程设施，以延长设施的使用寿命。
3.质量保修解决流程业主方在发现工程质量问题时，应立即向承包方提出书面申请，并详细描述问题。
承包方将在[填写时间，通常为7天]内对问题进行初步调查和评估。
根据评估结果，承包方将提出解决方案并与业主方确认。
如果业主方对承包方提出的解决方案不满意，业主方可以要求双方进行进一步协商，以寻找其他解决方案。
如果双方无法就问题的解决方案达成一致，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提出仲裁请求。
4.不在质量保修范围内的情况在情况下，业主方不能要求承包方提供免费的质量保修服务：4.1 因自然灾害、战争、动乱等不可抗力因素导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
4.2 因业主方、使用方或第三方的过错、恶意损坏、违规使用等导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
5.其他条款5.1 本质量保修书的有效期为工程质量保修期届满之日起[填写有效期，通常为1年]。
工程质量保修协议书工程质量保修书范本
工程质量保修协议书工程质量保修书范本在日常生活和工作中，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
什么样的协议书才是有效的呢？整理了5篇工程质量保修协议书，希望您在阅读之后，能够更好的写作工程质量保修书。
工程质量保修协议书篇一甲方：___乙方：___身份证号：____甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接__—大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。
a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的%咨询费。
咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。
b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。
c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的%。
d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。
e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）三、协议终止本协议签字生效后，如果至__年_月_日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。
四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。
甲方（签章）乙方（签章）联系方式联系方式时间：__年_月_日时间：__年_月_日工程质量保修协议书篇二发包人（全称）：承包人（全称）：发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城______工程签定工程质量保修书。
工程质量保修书-范本
XXX市市政基础设施工程
工程质量保修书
工程名称：
建设单位：
承保单位：
年月日
依据国务院《建设工程质量管理条例》之规定和合同书第条之约定，由我单位承担施工的已于年月日竣工验收。现正式提交工程质量保修书。保修期自年月日（竣工验收合格之日）起计。有关保修事宜分述如下：
（1）
保
修
范
围
（2）
保
修
期
限
（3）
保
修
责
任
（4）
其
他
事
宜
施工单位项目负责人（签字）： 建设单位项目负责人（签字）
施工单位负责人（签字）： 建设单位负责人（签字）
联系人（签字）： 联系人（签字）
联系电话： 联系电话
地址： 地址
（公 章） （公 章）
年 月 日 年 月 日
备注：（2）项（应具体写明不同类别工程的保修年限）
本表一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了保证工程质量及双方的权益，甲乙双方达成以下协议，并经双方共同签订工程合同后生效。
一、质保期限1.根据双方的约定，本工程的质保期为（具体期限）自竣工验收合格之日起计算。
2.在质保期内，如出现由于设计、施工或材料质量等原因引起的质量问题，乙方负责修复或更换，并承担相应费用。
二、质量问题的处理方式1.甲方发现质量问题时应立即书面通知乙方，并详细说明问题情况和要求。
2.乙方收到通知后应在（具体期限）内进行现场调查，并提出解决方案。
3.甲乙双方经协商一致确定解决方案后，乙方应按照方案进行修复或更换，并确保问题解决后的质量符合相关标准要求。
4.如因乙方故意或重大失职导致质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此而产生的直接经济损失。
三、质保期满后的责任1.质保期满后，如甲方发现质量问题，甲方应与乙方进行协商，双方共同商定修复办法及费用承担。
2.如因甲方未进行正常维护和保养，导致质量问题发生或加重，甲方应承担相关责任和费用。
3.质保期满后，甲方对工程质量问题的追究将不再对乙方产生经济责任。
四、附件根据所涉及的备忘录、设计图纸、验收报告等文件原件。
五、法律名词及注释（所涉及的法律名词及其相应注释）六、困难及解决办法1.可能遇到的困难：a) 材料供应不及时或不符合标准；b) 施工过程中遇到不可抗力因素；c) 设计不合理或不符合相关标准。
2.解决办法：a) 建立严格的材料采购管理制度；b) 加强与供应商的沟通和协商，尽量减少材料短缺或不合格的情况；c) 对不可抗力因素进行合理规划和预案编制；d) 建立科学的设计审查机制，确保设计合理性和符合相关标准。
以上为工程质量保修书的标准范本，请甲乙双方根据实际情况进行具体协商和修改。
附件：1.备忘录；2.设计图纸；3.验收报告。
法律名词及注释：（根据具体情况相关法律名词及其注释）困难及解决办法：1.可能遇到的困难：a)材料供应不及时或不符合标准；b)施工过程中遇到不可抗力因素；c)设计不合理或不符合相关标准。
工程质量保修书范本
附件一工程质量保修书发包人：（全称）承包人：（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。
单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2 ）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；（ 3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年；（ 4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（ 5）装饰装修工程为年；（ 6）其他项目年。
3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书甲方信息：（甲方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）乙方信息：（乙方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）工程项目信息：（工程名称、地点、设计单位、监理单位、施工单位、竣工日期等详细信息）一、质量保修期限1. 本工程的质量保修期限为自工程交付使用之日起24个月。
2. 在保修期内，由于甲方原因发生的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
二、保修责任范围1. 乙方承诺提供的工程质量符合国家及地方的法律法规以及各项规定，保障安全、经济、环保、美观等方面的质量。
2. 保修范围包括但不限于以下项目：（1）在保修期内因为质量问题而损坏的构件和设备。
（2）在保修期内因为质量问题导致失效的构件和设备。
（3）在保修期内因为质量问题而发生故障的构件和设备。
3. 保修责任不包括以下项目：（1）因为甲方人为操作不当导致的损坏。
（2）因为不可抗拒因素导致的损坏。
（3）由甲方或其他单位自行维修导致的二次损坏。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时向乙方报告。
2. 乙方接到甲方报告后，应及时派人现场查看，并进行维修或更换。
3. 维修或更换完成后，应由乙方提供维修报告和更换记录。
四、其他条款1. 乙方保证在工程施工期间严格按照国家相关法律、法规要求进行施工，质量符合规定，同时，保证提供的施工材料与设备符合国家及地方的标准。
2. 本合同双方，均应遵守国家及地方的法律法规，保障人民群众的利益及财产安全。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，可向有关行政机关申请仲裁或提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总结：1. 本文档所涉及简要注释如下：保修期限：指工程质量保修期限，乙方在该期限内负责免费维修或更换因为质量问题而引起的问题。
保修责任范围：指乙方在保修期内承担的维修或更换范围，不包括人为操作不当和不可抗拒因素导致的问题。
保修流程：指甲方发现问题后，乙方的回应和解决流程。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：不可抗拒因素：指在工程施工或运营中，由于自然灾害、战争、政策法规变化等不可避免的外部因素，导致工程发生问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修书
发包人,全称,:江苏金陵建设集团有限公司第四分公司
承包人,全称,:xxxx装饰工程有限公司
为保证江苏沛县丰源小区门窗工程,工程名称,在合理使用期限内正常使用～发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程～以及电气管线、上下水管线的安装工程～供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下: 乙方施工的所有内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程～按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定～结合具体工程约定质量保修如下:
1、土建工程为年～屋面防水工程为年,
2、电气管线、上下水管线安装工程为 ,
3、供热及供冷为个采暖期及供冷期,
4室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年,
5、其他约定: 铝合金门窗工程保修期为一年
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目～承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理～发包人可委托其他人员修理～保管费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等,承包
人接到事故通知后～应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故～抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内～承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的～承包人应承担赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3,～本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 ,。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额的贰拾壹万叁千伍佰元整,大写,。
质量保修金银行利就率为 0 。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内～将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 无
本工程质量保修书作为施工合同附件～由施工合同发包人承包人双方共同
签署。
发包人,公章,: 承包人,公章,:
法定代表人,签字,: 法定代表人,签字,:
年月日年月日
1。