建设工程监理合同-工程-建设-技术
住建部最新建设工程监理合同
住建部最新建设工程监理合同一、背景及目的为了规范建设工程监理活动，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程委托监理合同》（GF20002002）进行了修订，制定了《建设工程监理合同》（GF20120202），并在全国建设工程监理行业推行使用。
本合同旨在明确监理人与被监理人之间的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
二、定义与术语1. 监理人：指具有相应资质，接受被监理人的委托，负责对建设工程施工过程进行全面监督管理的法人或其他组织。
2. 被监理人：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程等。
4. 施工合同：指被监理人与施工单位签订的，约定施工范围、质量、安全、进度和投资控制等内容的合同。
5. 监理费用：指监理人为履行监理职责，向被监理人收取的费用。
三、监理范围与内容1. 监理范围：包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收和缺陷责任期。
2. 监理内容：（1）施工方案的合理性、可行性及施工进度的符合性；（2）工程质量的符合性，包括材料、构件、设备等质量检验、验收；（3）安全生产的符合性，包括施工现场安全管理、安全事故处理等；（4）投资控制的符合性，包括工程变更、现场签证等；（5）环境保护和文明施工的符合性；（6）其他法律法规、规范标准及合同约定的监理内容。
四、监理机构与人员1. 监理机构：监理人应设立专门的监理机构，负责组织和实施监理工作。
2. 监理人员：监理机构应配备具有相应资格和经验的监理人员，不少于合同约定的数量。
3. 监理负责人：监理人应指定一名具备高级职称的监理工程师担任监理项目负责人，全面负责监理工作的组织实施。
五、监理费用与支付1. 监理费用：监理费用包括基本监理费、附加监理费和奖励监理费。
具体计算方式和支付标准按照合同约定执行。
2. 支付方式：监理费用的支付分为三个阶段，分别为合同签订后、工程进度过半和工程竣工验收合格后。
建设工程监理合同6篇
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==上海卷高考优秀作文：何处散发弄扁舟中国作文网()网友原创文章 > 高一作文“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。
”一卷，一舟，一壶冷酒，一位高高瘦瘦的文人。
朦胧中，诗仙李白吟着诗，在历史深处向我回眸浅笑。
一叶扁舟，悠悠地驶向历史深处文学的长河……我心灵上厚重的积灰仿佛一扫而空，心中有了单纯与明朗的诗意。
我抬头高吟“皎如飞镜临丹阙，绿烟灭尽清辉发”，然而,巨幅广告牌上闪烁的霓虹灯刺痛了我的双眼；当我期盼“烽火连三月，家书抵万金”的感动，一阵清脆的手机铃声敲碎了我的思绪。
我环顾四周，同学某甲，沉浸在mp3重金属摇滚中，某乙陶醉于《一帘幽梦》，某丙……我突然感到一种失落，好像心灵深处被人掏空了一块。
于漪老师曾说：“我们的生活存在着诗意的缺失。
”在我的成长岁月中，我的心灵似乎总是跟着这个快节奏的时代一起焦灼躁动，无法宁静。
我害怕，我心中的那份诗意的美好会成为纤细的火柴微火，一阵令人炫目的世风袭来，就将它熄灭得连灰烬都不剩下。
“古人今人若流水，共看明月皆如此。
”可是，今天迅猛发达的信息时代，文学天空中的明月却并不皎洁。
审视我们今天的文化生活，我们心中的宁静便注定要被打破。
有多少人知道茨威格？有多少人能够体味到赵万里“静水流深”的意境？不敢说，我真的不敢说。
毋庸置疑，时代潮流浩浩汤汤，今天我们的生活充斥了快餐文化，更有所谓“哈韩哈日”之风侵袭。
快餐文化、商品化文化符合了当前日益加快的生活节奏，符合了争分夺秒一族的审美需求，也契合了青少年充满好奇与梦幻、极易为新鲜事物所动的心理特征，这才得以铺天盖地席卷而来。
这样的文化生活充满刺激、激情与快感，然而不可避免的是，汉语真正质朴感人的诗意之美与人文关怀，伴随着青少年的成长也愈走愈远。
它所造成的决非仅是几句诗的遗忘，更是心灵诗意与真正深刻隽永人文天堂的破灭，是更多单纯美好情感的流离失所。
工程建设监理合同范本6篇
工程建设监理合同范本6篇篇1甲方（业主）：______________________乙方（监理方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设监理一事，达成如下协议：一、监理工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________监理范围：______________________二、监理工作内容1. 监督施工合同的履行，确保工程进度、质量、安全等方面符合合同约定。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工技术方案等，提出合理化建议。
3. 对工程施工质量、安全生产进行检查和监督。
4. 审核工程计量与工程款支付申请，控制工程投资。
5. 协调解决工程建设中的相关问题，组织召开工程例会。
6. 编制工程监理周报、月报等报告，及时向甲方报告工程进展情况和存在的问题。
7. 参与工程竣工验收，审核施工单位提交的竣工资料。
三、监理工作期限本监理合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的工作条件，配合乙方开展监理工作。
3. 甲方应按时支付监理费用。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见和建议，不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得相应的监理费用。
2. 乙方应按时向甲方报告工程进展情况和存在的问题。
3. 乙方应根据合同约定履行监理职责，确保工程顺利进行。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方：监理单位名称乙方：被监理单位名称鉴于本工程需要进行监理工作，监理单位与被监理单位根据平等互利的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 建设单位：1.4 监理单位：1.5 被监理单位：第二条工程监理内容2.1 监理范围：2.2 监理内容：2.3 安全生产监理：2.4 质量监理：2.5 进度监理：2.6 合同价款监理：2.7 监理机构工作人员的配备和资质要求：第三条监理合同签订3.1 双方应在项目启动前签订监理合同，明确监理范围和工作内容。
3.2 监理合同签订后，监理单位需按照合同要求履行监理职责。
第四条监理费用4.1 监理单位的费用由建设单位支付。
4.2 监理费用应按照合同约定的支付方式和标准进行支付。
4.3 若因被监理单位的原因，监理工作出现延误或者增加监理范围，监理单位有权要求额外费用。
第五条工程监理责任5.1 监理单位应按照法律法规和监理规范要求，履行监理职责，保证工程质量与安全。
5.2 被监理单位应积极配合监理工作，及时整改监理单位提出的问题。
5.3 若监理单位因监理工作不力导致工程质量问题，应承担相应的责任。
第六条变更与解除6.1 如需变更监理合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 若因一方当事人违约，致使监理合同无法继续履行，应当依法解除监理合同。
第七条法律适用7.1 本监理合同在签订之日起生效，至工程竣工验收结束。
7.2 本监理合同的履行与解决争议，适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决8.1 双方在履行本监理合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
甲方（监理单位）：乙方（被监理单位）：签订日期：签订日期：本监理合同有效期为自双方签订之日起至工程竣工验收结束。
双方均应认真履行监理合同规定的责任和义务，确保工程质量安全。
如有违约行为致使工程出现问题，将按照法律规定进行追责和赔偿。
建设工程监理合同
合同编号：建设工程项目监理合同工程名称：工程地点：委托人：监理人：第一部分协议书委托人：监理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
第一条、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下1、工程名称：2、工程地点：3、工程概况：第二条本合同适用的法律及监理依据：2.1法律依据：中国人民共和国《建筑法》、《合同法》等。
2.2监理依据：（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）（2）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）（3）建筑电气工程施工质量验收规范（GB5030-2002）（4）电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）（5）混凝土结构工程施工质量及验收规范（GB50204-2002）等（6）国家现行的建筑工程质量验收规范。
（7）设计文件（包括设计变更）、建筑安装工程施工图纸及技术说明（8）施工总承包合同、各分包合同、协议（9）监理合同、监理规划、监理实施细则等监理工作文件（10）与工程有关的设备技术文件和安装说明书（11）国家、江苏省、无锡市现行对监理单位的各项法律、法规、规章制度第三条、工程监理范围2.1本工程的所有建筑、安装、室内精装修，包括但不限于以下内容：土石方、基坑支护、地基与基础、主体工程、装饰装修、室外管线、水电安装、消防、智能化、通风空调、公共部分及电梯设备及安装、消防、人防、幕墙、外墙、钢结构、强弱电、给排水、市政及相关配套、景观绿化、道路、钢结构、白蚁防治、室外工程（园林景观、水电、道路工程等）以及其他相关工程施工的质量控制、进度控制、安全管理、工程量、工程造价的核实，对所有监理资料的及时及完整性负责。
进行工程计划和工程进度以及文明施工的控制和协调，对工作量的核实与审计。
2.2整理监理档案、施工档案，协助委托人整理交档资料，并配合委托人提交竣工资料至档案馆完毕。
建筑工程监理合同范本
建筑工程监理合同范本甲方：（监理单位）地址：电话：传真：联系人：乙方：（施工单位）地址：电话：传真：联系人：经甲、乙双方友好协商，就甲方对乙方进行的建筑工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及内容1.1 甲方应根据相关法律法规，对乙方承接的建筑工程实施监理，并全程负责监督、检查和验收。
1.2 甲方具体监理内容包括但不限于：施工图审查、施工现场巡查、质量检验、工程验收等监理工作。
二、监理期限2.1 本监理合同自双方签署之日起生效，至建筑工程竣工验收结算完成之日终止。
2.2 如监理期限需延长，应经双方书面协商一致后变更。
三、监理费用及支付方式3.1 乙方应按照双方协商的监理费用标准及支付方式，按时足额支付监理费用。
3.2 若乙方延误支付监理费用，甲方有权暂停或终止履行监理义务。
四、保密协议4.1 双方应互相尊重对方的商业秘密，保守各自知悉的商业信息，并严禁将其透露给第三方。
4.2 乙方委托监理单位对工程资料和监理现场进行保密，禁止未经授权的人员进入。
五、不可抗力5.1 如果由于不可抗力事件导致监理工作无法继续进行，双方可暂停履行合同义务，并协商解决办法。
5.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政治因素等影响。
六、违约责任6.1 如一方未履行合同义务或违反合同条款，应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
七、解决争议7.1 因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。
八、其他条款8.1 本合同经双方签字盖章后自动生效。
8.2 未尽事宜按双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
建设工程监理合同范本
建设工程监理合同范本一、甲方与乙方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景本合同的签订是为了规范建设工程的监理服务，确保工程的质量、进度和安全等方面得到有效的监督和管理。
三、合同内容1. 服务范围•监督施工过程，确保符合设计、施工图纸和技术要求；•监督施工进度，按照合同约定的时间节点进行监控和汇报；•监督施工质量，进行现场检查和验收；•监督材料和设备的采购，确保符合质量要求；•提供技术咨询和建议，解答疑问和处理工程变更；•编制监理报告和整改意见。
2. 监理报酬乙方根据工程造价的百分比收取监理费用，在合同签订时双方应明确监理费用的计算标准和支付时间。
3. 双方权责•甲方的权利：甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并有权审查和否决乙方的监理报告、整改意见等文件。
•乙方的权利：乙方有权按照合同约定提供监理服务，并有权向甲方提出工程变更、索取工程图纸等需要。
•甲方的责任：甲方应按照约定支付监理费用，并保证工程的施工进度、质量和安全。
•乙方的责任：乙方应按照约定提供良好的监理服务，确保工程的施工符合法律法规和技术标准。
4. 违约责任若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担由违约行为所引起的全部损失。
5. 合同解除•经双方协商一致；•一方严重违约；•法律、法规规定或政府政策发生变化；•不可抗力等不可预见情况发生。
四、其他条款1. 争议解决对于因履行本合同发生的争议，双方应协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同附件•工程施工合同•工程图纸和技术要求•监理费用计算标准3. 合同变更任何一方在履行本合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程周期。
五、合同签署甲方：_______________________________乙方：_______________________________日期：_______________________________。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同（范本）5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号：XXXXX甲方（监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________乙方（被监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程，甲方同意为乙方提供工程建设监理服务，并根据以下条款达成一致：第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理，包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中，全程严格依照国家有关法规和标准要求，对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用，费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用，甲方有权暂停或终止监理服务，并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权，不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件，以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求，如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任，必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务，乙方有权要求返还已支付的监理费用，并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议，甲方有权暂停监理服务，并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释，应经双方协商一致，并签署书面协议。
建设工程监理合同完整版
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
建设工程监理合同完整版
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程类型：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程投资：__________
1.6监理范围：__________
二、双方职责
2.1监理方（以下称为甲方）
（1）负责对施工过程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全符合国家及行业标准；
5.2乙方未按照合同约定支付监理费用，乙方应承担相应责任；
5.3双方违反合同约定，导致合同解除，违约方应承担相应责任。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
6.2如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；
（2）负责审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等技术文件；
（3）负责检查施工现场，发现问题及时提出整改要求；
（4）负责组织分部、分项工程验收及工程竣工验收；
（5）负责向委托方报告工程进度、质量、安全等情况；
（6）负责协调各方关系，确保工程顺利进行。
2.2委托方（以下称为乙方）
（1）负责提供施工图纸、技术资料等相关文件；
3.2支付方式：
（1）合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付监理费用的50%；
（2）工程进度达到50%时，乙方向甲方支付监理费用的30%；
(完整版)建设工程监理合同范本
(完整版)建设工程监理合同范本甲方（委托方）：______________乙方（监理方）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程监理服务的事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条监理项目概况1. 项目名称：________________2. 项目地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程总投资：________________5. 工程内容：________________6. 监理范围：________________7. 监理期限：________________第二条监理服务内容1. 施工前期准备阶段的监理服务；2. 施工阶段的监理服务；3. 竣工验收阶段的监理服务；4. 其他双方约定的监理服务。
第三条监理服务标准乙方应按照国家及地方有关建设工程监理的规定和标准提供监理服务。
第四条监理费用及支付方式1. 监理费用总额为：________________2. 支付方式：________________3. 支付时间：________________第五条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 按时支付监理费用；- 提供必要的工程资料；- 配合乙方开展监理工作。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定提供监理服务；- 保证监理服务的质量；- 遵守职业道德，公正执行监理任务。
第六条违约责任1. 甲方逾期支付监理费用的，应按逾期支付金额的_______%支付违约金。
2. 乙方未按合同约定提供监理服务的，应按未履行部分监理费用的_______%支付违约金。
第七条合同变更与解除1. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同。
2. 一方需变更合同内容的，应提前_______天书面通知对方，并经双方协商一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程监理合同第一部分建设工程监理合同协议书委托人（全称）：监理人（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下：1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：平方米4.工程总投资：万元二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分：1.协议书；2.中标函或委托书；3.监理投标函；4.通用条件；5.专用条件；6.附录，即：附录A——服务范围和内容；附录B——委托人提供的人员、设备和设施；附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自年月日开始，至年月日完成。
六、合同的订立及生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签订后生效。
本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（签章）监理人：（签章）地址：地址：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：帐号：帐号：第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（ 1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（ 2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（ 3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（ 4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（ 5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（ 6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（ 7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
（ 8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（ 9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（ 11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。
更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（ 1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（ 2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额 =设施在工程使用时间占折旧年限的比例X设施原值 + 管理费）。
第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（ 1）选择工程总承包人的建议权。
（ 2）选择工程分包人的认可权。
（ 3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（ 4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
（ 5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（ 6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（ 7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（ 8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（ 9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（ 10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时，应当增加不超过 42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。
保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起 30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。