工程建设合同专用条款(最新)
工程建设合同专用条款
工程建设合同专用条款第一章总则第一条定义第二条合同内容2.1 工程建设合同应包括项目名称、地点、工程范围、工程总投资、工期、支付方式等合同基本内容。
2.2 工程建设合同中还应明确双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等相关内容。
第三条合同签署3.1 工程建设合同应由甲方和乙方双方共同签署，并加盖公章或法定代表人签字。
3.2 甲方和乙方应自觉遵守合同约定，共同履行合同义务。
第二章工程建设合同的权利和义务第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同要求进行工程建设，并提供必要的协助和支持。
4.2 甲方应按照合同约定支付工程款项，并按时提供工程建设所需的资金、场地等条件。
4.3 甲方应提供合同约定的技术资料和设计文件，并按时提供施工许可证等必要手续。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同要求进行工程建设，并要求甲方提供必要的协助和支持。
5.2 乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程建设，并保证工程建设结果符合合同约定的质量要求。
5.3 乙方应按照合同约定的支付方式收取工程款项，并遵守相关税务法律法规。
第三章违约责任第六条违约责任6.1 甲方或乙方未按照合同约定的工期完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。
6.3 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.4 本合同任何一方违约，应根据实际损失进行经济赔偿，并承担相应的法律责任。
第四章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议或纠纷。
7.2 若协商不成，合同双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
7.3 仲裁期间，合同双方应继续履行合同义务，不得停止工程建设或进行其他损害对方利益的行为。
第五章附则第八条附则8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设完工并验收合格之日终止。
建设工程合同专用条款
第三部分专用条款第1条甲方代表1.1 本工程甲方驻工地代表：姓名：汪质彬，职务：副总经理 ;手写签名样本: ，身份证号：；第2条乙方代表2.1 本工程乙方驻工地代表:姓名：李洁，职务：项目经理，手写签名样本: ，身份证号：；第3条甲方工作及责任3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。
3.2 甲方向乙方供应图纸的时间和数量为：3.2.1 甲方向乙方免费供应图纸陆套（含用于制作并供应应甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。
建议：请明确提交的时间；3.2.2 乙方须要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方担当。
3.2.3 不论是甲方免费供应的还是乙方自费复印的图纸，其学问产权都属于甲方全部，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将全部此类图纸归类整理后交还给甲方。
第4条乙方工作及责任4.1 其他规定：4.1.1 乙方的其他工作和责任1）向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲方供应2间办公室（面积不小于30m2）,向监理供应2间办公室（面积不小于30m2），相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干考虑。
2）其他：/。
第5条合同价款5.1 本合同为固定单价合同。
合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的全部工作内容及完成此工作内容而必需的各种帮助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。
措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。
5.2 结算管理5.2.1 变更或洽商子目单价的确定：1) 如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目，单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方式计费：套用2010年《广东省建筑和装修工程综合定额》中的含量及当地配套规定、材料依据施工同期当地造价管理部门公布的湛江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。
建筑工程合同的专用条款
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方（建设单位）委托乙方（承包单位）进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准]，并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付，最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量，按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程，应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订，双方一致同意以下条款：
一、工程概况
（一）本合同工程为______项目，具体位置为______。
（二）工程内容包括______，工程量为______，工程预算金额为______元。
二、工程进度
（一）工程竣工日期为______，工期根据实际情况经双方协商确定。
（二）如遇不可抗力导致工期延长，双方应协商解决，并按约定支付延期费用。
三、工程质量
（一）甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
（二）甲方应对工程质量承担相应的责任，如出现质量问题，应立即整改。
（三）工程验收合格后，乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
（一）合同总金额分批支付，具体支付比例为______。
（二）工程款支付方式为______，如遇支付纠纷，双方应协商解决。
五、安全管理
（一）甲方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
（二）如因甲方违规导致安全事故，应承担相应责任。
六、合同变更
（一）如需变更本合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。
七、争议解决
（一）双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
（一）本合同自双方签字生效，有效期至工程验收合格之日。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容，甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作！。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)
建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订，以书面形式确认，并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订，即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元，具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责，乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后，甲方享有一定的保修期，在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年，具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商、补充合同。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二节专用合同条款
1. —般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.
2.2 发包人：__________________
方式选择的分包人。
1.1.
2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标
方式选择的供应商。
1.1.
2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他
工作的当事人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程： ________________________________________________________________ 。
1.1.3.3临时工程：施工供水、供电、临时施工用房及设施。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地：本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期
1.145 缺陷责任期期限：24个月。
1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负
责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合
同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方
临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。
争议评审组负责对发
包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审
意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。
发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
⑷专用合同条款;
⑸通用合同条款;
⑹技术标准和要求；
⑺施工图纸___________ ;
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。
)
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件：双方签字盖章。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的
合同进度计划修改后3天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数
量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后3天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。
经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。
发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划, 致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划
组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
(3)发包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议3个工作日内。
(4)发包人提供图纸的数量：两套。
162承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。
由承包人提供的文件范围：视具体施工情况由双方约定。
(2)承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(3)承包人提供文件的数量：视具体施工情况由双方约定。
(4)监理人批复承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(5)其他约定：视具体施工情况由双方约定。
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第161(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点：发包人办公地点。
(3)发包人指定的接收人为：发包人指定的业主代表。
(4)监理人指定的接收地点：按监理合同约定。
(5)监理人指定的接收人为：按监理合同约定
（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授
权代表。
承包人应在收到开工通知后3天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表
其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。
除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应
当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。
发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定
的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成
的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
2. 发包人义务
2.3提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给
承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。
发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底
发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程
总体设计交底（包括图纸会审）。
发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。
承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，
发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.8其他义务
(1)向承包人提交对等的支付担保。
在承包人按合同条款第同约定的 4.2条向发包人递交符合合
履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。
支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。
支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。
承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
支付担保是本合同的附件。
(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。
(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：1、发包人现场质量负责
人：，履行职责：；2、发包人现场计量负责人：，履行职责：；3、发包人现场人员对现场施工人员、监理人员的考勤工作及监督现场
项目总监、项目负责人对合同的执行情况等。
3. 监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人批准行使的权力：除享有《通用条款》规定的权利外，投资控制、质量控。