工程建设合同协议书专用条款
建筑工程合同的专用条款
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方（建设单位）委托乙方（承包单位）进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准]，并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付，最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量，按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程，应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款一、总则本建设工程施工合同协议（以下简称“本协议”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经友好协商达成，用以规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
二、合同目的1. 乙方应当按照国家有关规定和甲方的要求，对建设工程进行施工。
2. 甲方应当按照合同约定向乙方支付工程款。
3. 双方应当共同遵守合同，诚实信用，共同完成工程。
三、工程合同价款及支付方式1. 工程合同价款为人民币（￥） ___________________元整。
2. 工程款支付方式：总价款（合同价款）分7次支付，每次支付比例如下：- 第一次支付，工程开工后支付20%；- 第二次支付，基础施工完工后支付20%；- 第三次支付，主体结构封顶后支付20%；- 第四次支付，装修工程完成后支付15%；- 第五次支付，竣工验收合格后支付15%；- 第六次支付，工程保修期满后支付5%；- 最后一次支付，竣工决账后支付5%。
四、工程质量保证1. 乙方承诺对工程所用材料、设计、施工等负责，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 工程完工后出现质量问题，乙方应当免费维修，直至问题得到解决为止。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定支付工程款项，应当按照欠付金额的千分之三向乙方支付滞纳金。
2. 若乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
3. 若一方提前终止合同，应当按照提前终止合同的约定支付违约金或赔偿金。
六、争议解决1. 如双方就本协议的履行发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本协议为甲方和乙方双方约定的合同条款，具有法律效力。
2. 本协议自双方盖章之日起生效，自工程完工之日终止。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为建设工程施工合同协议条款的主要内容，甲方和乙方双方应当严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保建设工程施工顺利进行并按时完工。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款一、工程交付与验收1. 根据工程进度和合同约定，承包方应按时完成工程，并通知业主进行验收；2. 业主有权在验收时对工程质量进行检查，如发现存在质量问题，承包方应及时修复；3. 若工程验收合格，业主应在验收后7个工作日内支付工程款项的30%，余款需按进度分期支付。
二、工程质量保证1. 施工方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合设计要求；2. 施工方应配备具备相应资质和经验的施工人员，并进行必要的培训，确保施工技术达到标准要求；3. 若工程在竣工验收后1年内出现质量问题，承包方应承担修复责任，修复费用由承包方承担。
三、工程变更管理1. 任何工程变更均需经业主书面同意，并与承包方进行协商确定变更的费用及工期等；2. 若工程变更导致施工费用增加，则业主需及时支付相应的费用差额；3. 工程变更所带来的工期延误，由业主和承包方共同商议决定。
四、工程保险责任1. 施工方在施工期间对工程应购买相应的责任保险，并提供保险单给业主备案；2. 如因施工方的过错或疏忽导致工程质量问题，施工方应承担相应的修复费用；3. 如因不可抗力因素导致工程质量问题，责任应由受影响方共同承担。
五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任；2. 在未经合同另一方同意的情况下，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担解约方应负责的违约责任；3. 如因一方的违约行为给另一方造成损失，违约方应赔偿相应的经济损失。
六、争议解决方式1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提出仲裁申请；3. 仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。
七、合同的生效与终止1. 双方在合同上签字盖章后，本合同即生效；2. 合同期限为工程验收合格之日起至完工之日止；3. 在合同履行期间，双方不得单方解除合同，除非发生严重违约行为；4. 合同终止后，双方应根据合同约定完成必要的工程结算和交接手续。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建筑合同通用条款和专用条款
建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同，哎呀，很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文，完全看不懂嘛。
建筑合同里面有两个很重要的部分，分别叫“通用条款”和“专用条款”。
这两个部分，虽然听起来很高深、很复杂，但说白了，就是为了让大家合作更顺利，不至于在建房子或者修路的过程中，双方互相吵架，甚至闹到法庭去。
今天咱们就来聊聊这两块儿，怎么样能让大家既懂又不累，明明白白地把房子建好，或者工程做完。
先说说这个“通用条款”吧，听名字就知道，这部分是“通用”的，基本上每个建筑工程都会有。
它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”，不管你点的是哪一道，老板都会拿出来。
举个简单的例子，“施工方必须按时完成工程”，这就是个典型的通用条款，几乎每个建筑合同里都有。
还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话，听着都不陌生吧？通用条款的最大特点就是，它们在所有合同中都是一样的，给大家一个框架和基本的规则，确保每个人都不跑偏，明明白白地知道自己该干什么，不该干什么。
说到这里，可能有些人就会问了：“那如果是每个合同都一样，干嘛还要写那么多条款呢？”嘿嘿，这个问题问得好！通用条款的作用就是给大家一个大致的方向，保证大家在合作的时候，不会因为理解不同而引起争执。
比如，你跟我说‘必须按时完工’，但这个‘按时’到底是什么时候？是不是我想象中的时间？这个‘质量合格’到底能不能让我们放心？这些问题啊，可能就要通过专用条款来进一步澄清了。
所以，接下来咱们再说说这个“专用条款”。
说到这个，大家可得小心了，它可不像通用条款那样“随便”用的。
专用条款是根据具体的项目来定的，就是说每个工程的专属定制版。
比如，你承包了一个大桥的建设，那专用条款里就可能会规定一些特别的内容，比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”，这种就跟你盖个小房子完全不一样。
而如果是盖房子的话，专用条款里可能就会写到：“请确保建材质量达到标准”，还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。
建筑工程合同中的专用条款
建筑工程合同中的专用条款专用条款是合同的核心部分，它根据特定项目的需求，对标准条款进行细化和补充。
在撰写专用条款时，必须考虑到工程项目的具体情况，包括工程的规模、设计特点、施工技术要求、工期限制以及质量标准等。
例如，我们可以在专用条款中明确工程的范围，这包括了工程的具体位置、结构类型、建筑面积、层数、主要建筑材料和施工工艺等。
这些信息的准确性直接关系到后续施工的顺利进行和最终的工程质量。
专用条款应当详细规定工期和进度的要求。
这通常涉及到具体的开工日期、重要节点的完成时间以及整个项目的竣工日期。
同时，还应该考虑到可能影响工期的因素，如天气条件、材料供应情况等，并就如何处理延期问题做出相应的规定。
质量控制是专用条款中不可或缺的一部分。
合同应详细列出工程质量的标准和验收标准，包括但不限于国家或地方的建筑规范、行业标准以及甲方的特殊要求。
同时，还应规定质量检测的方法、频次以及不合格工程的处理办法。
价格条款也是专用条款中的重要内容。
合同应明确工程的总价款、计价方式（如固定总价、可调总价、成本加酬金等）以及付款条件和程序。
还应考虑到可能发生的变更订单对合同价款的影响，并就如何处理变更订单设定明确的规则。
在风险分配方面，专用条款需要明确各方的责任和义务，包括设计变更、施工过程中的安全事故、环境保护要求等。
合同还应包含违约责任的规定，明确违约方需承担的责任和赔偿方式。
专用条款还应当考虑到合同的终止条件，包括工程完工、合同解除、违约等情况。
同时，应当规定合同终止后的权利义务如何处理，如保修期的履行、未结算款项的处理等。
一个精心设计的建筑工程合同专用条款，能够为项目的顺利实施提供法律保障，减少不必要的纠纷。
在撰写专用条款时，建议由经验丰富的法律专业人士参与，确保合同的严谨性和可操作性。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例
建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例合同模板建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXXX工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXXX施工项目。
2.工程地点：XXXXXXX。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：XXXXX。
5.工程内容：/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。
（详见工程量清单）。
（详见工程量清单）。
二、合同工期计划开工日期：20XX年X月XX日。
计划竣工日期：20XX年XX月XX日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设合同协议书专用条款文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义（监理单位全称）。
姓名：。
职称：。
联系电话：。
电子信箱：。
通信地址：。
施工供水、供电、临时施工用房及设施。
本合同工程需永久占用的土地。
本合同工程需临时占用的土地。
24个月。
“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 施工图纸；(8) 已标价工程量清单；(9) 其他合同文件。
(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。
)图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书合同生效的条件：双方签字盖章。
1.6图纸和承包人文件(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(3)发包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议3个工作日内。
(4)发包人提供图纸的数量：两套。
视具体施工情况由双方约定。
(2)承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(3)承包人提供文件的数量：视具体施工情况由双方约定。
(4)监理人批复承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(5)其他约定：视具体施工情况由双方约定。
1.7联络(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点：发包人办公地点。
(3)发包人指定的接收人为：发包人指定的业主代表。
(4)监理人指定的接收地点：按监理合同约定。
(5)监理人指定的接收人为：按监理合同约定。
(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。
发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
2.发包人义务2.3提供施工场地施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。
发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底2.8其他义务(1)向承包人提交对等的支付担保。
在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。
支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。
支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。
承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
支付担保是本合同的附件。
(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。
(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：1、发包人现场质量负责人：，履行职责：；2、发包人现场计量负责人：，履行职责：；3、发包人现场人员对现场施工人员、监理人员的考勤工作及监督现场项目总监、项目负责人对合同的执行情况等。
3.监理人3.1监理人的职责和权力除享有《通用条款》规定的权利外，投资控制、质量控制、工期控制、合同管理、信息管理等必须经发包人批准执行。
3.3监理人员3.4监理人的指示3.6监理人的宽恕监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4.承包人4.1承包人的一般义务(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：1.承包人必须完成发包人发出的不明显增加承包人工作量的工作指令，该部分工作已包含在合同价中。
否则，视为承包人违约；2.保证施工场地绝对安全和整洁。
(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件。
除发包人提供给承包人两套完整的施工图.承包人需要增加的图纸或与工程配套的其他资料费用由承包人负担。
(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：第一，作好施工准备工作;第二，按照合同要求进行施工;第三，在不影响正常作业的前提下，随时接受发包人对进度、质量的监督检查;第四，按照合同规定，按质如期完成工程，参加竣工验收，进行工程交付;第五，在规定的保修期内，针对由于本方原因造成的工程质量问题，无偿负责维修；第六，承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人、工程量保修期满后除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.2履约担保承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。
经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。
履约担保的金额为。
履约担保和差额履约保证金均是本合同的附件。
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。
如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。
相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。
但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.3分包(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。
发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后3天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。
发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。
因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
4.5承包人项目经理4.11不利物质条件地质、自然灾害及设计变更等。
5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备1、施工使用前（包括每个单项工程）5天；2、监理人及发包人认为必要时。
6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施承包人进场的施工机械设备应满足施工要求，且承包人不得将已报废机械、车辆驶入施工现场或运用于本工程。
如果承包人按投标书承诺的所有施工机械到场后，监理工程师认为上述施工机械数量或性能仍不能满足施工需要，对工程量和进度造成了不良影响，监理工程师有权要求承包人增调施工机械到场，并书面通知承包人和业主，承包人应立即按监理工程师的上述指令执行，否则将按承包人违约处理。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：无。
6.4施工设备和临时设施专用于合同工程7.交通运输7.2场内施工道路承包人，相关费用由承包人承担。
7.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。
8.测量放线8.1施工控制网开工前三天。
承包人测设施工控制网的要求：按规划和设计的要求，满足合格质量的需要。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：合同签订后三个工作日内。
9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任合同签订后3日内。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 2 天内给予批复。
9.3治安保卫承包人项目经理。
9.4环境保护合同签订后3日内。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在2天内给予批复。
10.进度计划10.1合同进度计划承包人应精心组织施工，按照国家现行规范标准仔细编制切实可行的进度计划，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。