交房协议书
2024年交房免责协议书范文范本
2024年交房免责协议书范文范本甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为购房者，双方就2024年交房事宜达成如下免责协议：第一条协议目的本协议旨在明确双方在2024年交房过程中可能发生的不可抗力事件或特殊情况下的责任免除。
第二条不可抗力1. 若因不可抗力导致甲方无法按期交房，甲方不承担违约责任。
2. 不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。
第三条特殊情况1. 若甲方因特殊情况无法按期交房，甲方应提前通知乙方，并双方协商解决。
2. 特殊情况包括但不限于施工方违约、材料供应不足、政策调整等。
第四条责任免除1. 若甲方因不可抗力或特殊情况导致无法按期交房，乙方同意免除甲方的违约责任。
2. 甲方应在合理期限内提供相关证明材料。
第五条协议变更1. 本协议一经双方签署，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 若需变更协议内容，双方应协商一致，并以书面形式确认。
第六条争议解决1. 本协议在履行过程中发生争议，双方应协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
第八条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________（以下无正文）。
收房协议书
收房协议书收房协议书范文4篇收房协议书范文1甲方（卖方）：乙方（买方）：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：一、甲方自愿将坐落在娄底市娄星区甘贵路80号移民基地4、5层（建筑面积192平方米）房屋出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述楼层总价款为人民币大写贰拾肆万玖仟陆圆整；即人民币小写249600.00元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写 100000.00元整。
(后续款以收据为准)四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。
五、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担,甲方提供有关资料.。
六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
七、甲方应在20xx年2月交房给乙方；交房后乙方付清余款。
八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方加倍赔偿违约金。
九、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方（卖方）：（印）身份证号：住址：电话：年月日乙方（买方）：（印）身份证号：年月日证明人:20X0-7-24甲方（卖方）：乙方（买方）：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：一、甲方自愿将坐落在娄底市娄星区甘贵路80号移民基地4、5层（建筑面积192平方米）房屋出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述楼层总价款为人民币大写贰拾肆万玖仟陆圆整；即人民币小写249600.00元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写 100000.00元整。
(后续款以收据为准)四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。
五、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担,甲方提供有关资料.。
六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
提前交房协议书范本
提前交房协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方同意在合同约定的交房日期之前将房屋交付给乙方，经双方协商一致，特订立本提前交房协议书。
第一条提前交房的条件1.1 甲方已取得房屋的产权证书，且房屋无抵押、查封等权利限制。
1.2 乙方已支付完毕合同约定的购房款项。
1.3 房屋已通过相关质量验收，符合居住条件。
第二条提前交房的时间2.1 甲方同意于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。
第三条提前交房的费用3.1 提前交房期间，乙方应按照原合同约定的物业管理费、公共维修基金等费用标准支付相关费用。
3.2 提前交房期间，甲方不向乙方收取额外费用。
第四条提前交房的责任4.1 甲方负责在交房前完成房屋的清洁工作，确保房屋整洁。
4.2 乙方应妥善使用房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
4.3 乙方在提前交房期间对房屋造成的损害，应负责修复或赔偿。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。
5.2 如乙方未按约定支付相关费用，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付费用的____%。
第六条其他约定6.1 本协议作为原购房合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日[注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
房屋交付与验收
房屋交付与验收协议书甲方：（出售方的姓名/法定代表人姓名）乙方：（购买方的姓名/法定代表人姓名）鉴于甲乙双方就以下约定达成一致意见：一、交付时间及标的物1.1 甲方同意将位于（房屋地址）的房屋所有权交付给乙方。
1.2 交付时间为本协议签署之日起（交付日期后天数），即（具体日期）。
1.3 交付的房屋标的物包括（列举标的物，如土地、建筑物等以及其相应权利）。
二、交付条件与验收2.1 甲方在交付之前应确保标的物的完整性、正确性以及合法性。
2.2 甲方应按照国家法律法规和相关规定，履行必要的手续并获得相关证明文件（如不动产证、规划许可证等）。
2.3 若甲方未能提供上述证明文件或存在虚假信息，乙方有权要求解除本协议，并申请退还已支付的房屋购买款项及相关费用。
三、房屋验收标准3.1 乙方有权对交付的房屋进行验收，以确保房屋符合预期的品质和规格要求。
3.2 乙方应在交付房屋后的（验收期限）内进行房屋的验收。
如乙方超过验收期限仍未进行验收，则视为乙方已经接受该标的物，并自动进入下一条款约定的保修期。
3.3 乙方在验收期限内发现房屋存在重大质量问题、损坏和安全隐患等，有权提出书面质量异议，并要求甲方采取必要的修复措施。
四、保修期限及责任4.1 保修期限为自乙方验收通过之日起（保修期限），持续（保修期限结束前的天数）。
4.2 在保修期限内，乙方对于房屋出现的质量问题有权向甲方提出书面维修申请，并要求甲方解决问题。
4.3 甲方应积极响应维修申请，并在合理的时间内完成维修工作。
如因甲方原因未能及时修复，乙方有权要求退还购买款项以及相关费用，并解除本协议。
五、其他约定5.1 本协议经双方签字盖章后生效，并不得以任何形式进行修改、解除和终止，除非经双方协商一致并书面确认。
5.2 甲、乙双方应本着诚实信用的原则履行本协议的义务，并在履行过程中保持良好的沟通与合作。
5.3 本协议一式两份，乙方和甲方各执一份，具有同等法律效力。
房屋交付标准约定
房屋交付标准约定协议书甲方：（以下简称"业主"）地址：联系电话：乙方：（以下简称"开发商"）地址：联系电话：鉴于甲方购买乙方所建楼盘中的房产，为了明确双方权益，特订立本房屋交付标准约定（以下简称"本协议"），并共同遵守。
一、交房时间及条件1.1 乙方承诺按合同约定的交房日期将房屋交付给甲方。
1.2 交房时，乙方应保证房屋符合国家相关法律法规以及建设工程质量标准。
1.3 若因不可抗力因素导致交房时间延迟，乙方应提前及时通知甲方，并协商解决方案。
二、交付标准2.1 房屋整体交付标准在交房时，乙方确保房屋的结构、外观及保温、隔音、防水等质量达到国家相关规定标准，并要求房屋符合以下要求：- 结构牢固，无裂缝；- 墙面平整，无明显的开裂、起泡、砂浆脱落等问题；- 地面平整，无明显的起伏、空鼓、开裂等问题；- 屋顶无渗漏、漏雨等问题；- 外墙装饰材料完好，无明显脱落、变形等问题；- 窗户、门的开启、关闭灵活顺畅，无漏风、漏水等问题；- 房屋内部基本设施齐全，包括供水、供电、供暖、通风等；- 公共区域、楼道、电梯等设施正常运转，符合安全标准。
2.2 房屋装修交付标准乙方应根据合同约定，按照甲方购买的装修标准进行装修。
具体装修标准包括但不限于：- 浴室、厨房的水电设施完好；- 门窗框安装牢固，开启关闭灵活；- 墙壁、地面材料选择合理，无明显质量问题；- 壁纸、瓷砖、涂料等装饰材料完好；- 室内空气质量符合国家相关标准；- 门、窗应配备合适的密封条，以确保密封性。
三、质量保证及维修责任3.1 除非发生意外损坏或乙方明确承诺的质量保修期内，乙方应负责修复由于设计、施工、材料等乙方质量问题引起的房屋质量问题。
3.2 乙方应为业主提供质量保修书，明确规定修复范围、修复期限等。
3.3 在乙方质量保修期内，甲方应合理使用房屋设施，如发现质量问题应及时通知乙方，并提供必要的配合。
交房无异议协议书范本
交房无异议协议书甲方（开发商/卖方）：[开发商公司名称]地址：[开发商公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[开发商联系电话]乙方（购房者/买方）：[购房者姓名]身份证号码：[购房者身份证号码]联系电话：[购房者联系电话]地址：[购房者地址]鉴于甲方开发的位于[具体地址]的[项目名称]项目（以下简称“本项目”）已达到交付条件，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就房屋交付事宜达成如下协议：一、房屋基本情况房屋位置：[具体楼号、单元号、房号]房屋面积：[建筑面积、套内面积]房屋总价：[总金额，大写与小写]二、交房时间甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方。
乙方应在甲方通知的交房日期内办理交房手续。
三、交房标准甲方保证交付的房屋符合双方签订的《商品房买卖合同》中约定的质量标准。
甲方保证交付的房屋无产权纠纷和债权债务纠纷，具备合法的产权证明文件。
四、验收与接收乙方在办理交房手续时，应对房屋进行验收。
验收内容包括但不限于房屋结构、设施设备、装修质量等方面。
如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题或不符合交付标准的情况，应及时向甲方提出书面异议，并协商处理。
如乙方在验收后无异议，则视为房屋符合交付标准，乙方应签署《房屋交接单》并办理相关手续。
五、违约责任如甲方未按照约定的时间交付房屋，应按照《商品房买卖合同》中的约定承担相应的违约责任。
如乙方在接到甲方交房通知后未按时办理交房手续，甲方有权按照《商品房买卖合同》中的约定处理。
六、其他约定本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：[开发商公司公章]法定代表人（签字）：[法定代表人手写签名]日期：[签订日期]乙方（签字）：[购房者手写签名]日期：[签订日期]。
交房协议书范本（精选3篇）
交房协议书范本（精选3篇）交房范本篇1甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的X项目号楼单元楼XX户(初测房号为)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的2%)人民币X元整(￥:X元);(2)契税(总房款的'3%)人民币X元整(￥：X元);(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币X元整(￥：X元);(4)装修保证金人民币X元整(￥：X元);(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币X元整(￥：X元);(6)临时用电费用(1元/度)人民币 X元整(￥：X元);(7)20xx年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币X元整(￥：X元)，实收人民币 X元整(￥： );(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币X元整(￥：X元);(9)上述费用合计为人民币(大写) 元整(￥： X元)4、上述费用收取依据或理由：(1)两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2)预收20xx年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3)因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
买卖双方房屋交付协议书
买卖双方房屋交付协议书一、协议的缘由房屋交易是人们生活中一项重要的事务，买卖双方在交易过程中需要明确各自的权益和责任。
为了确保交易的顺利进行，双方在此达成本协议。
二、协议的目的本协议的目的是明确买卖双方在房屋交易过程中的权益和义务，保障交易的合法性和安全性，促进交易的顺利完成。
三、协议的内容1. 房屋信息卖方确认是该房屋的合法所有者，并提供以下房屋信息：- 房屋地址：- 房屋面积：- 房屋结构：- 房屋产权证号：2. 交付时间卖方同意在本协议签署后的30个工作日内将房屋交付给买方。
3. 房屋交付标准卖方保证房屋在交付时符合以下标准：- 房屋结构完好，无明显损坏；- 房屋内部设施齐全，功能正常；- 房屋外部环境整洁，无垃圾和杂物；- 房屋产权证和其他相关证件齐全。
4. 交付手续卖方在交付时应提供以下手续和文件：- 房屋产权证和其他相关证件的原件；- 房屋交付单；- 房屋交付验收表。
5. 房屋交付验收买方在房屋交付后应及时进行验收，确认房屋符合交付标准。
如发现问题，应在3个工作日内提出书面整改要求。
6. 交付后责任房屋交付后，买方应负责房屋的保养和维护，确保房屋的正常使用。
卖方不承担因买方使用不当造成的损失和责任。
7. 交付款项买方同意在房屋交付时支付房屋交易款项。
支付方式为：- 银行转账；- 支票；- 现金。
四、协议的生效与解除1. 生效条件本协议自双方签署之日起生效，双方均须遵守协议的内容。
2. 解除条件本协议可在以下情况下解除：- 买卖双方协商一致；- 法律法规规定的其他情况。
五、协议的争议解决本协议的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可提交相关法律机构进行调解或仲裁。
六、协议的附则1. 本协议一式两份，卖方和买方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的修改和补充应经双方书面协商一致，并以书面形式作出。
3. 本协议的其他事项双方可根据实际情况进行协商和约定。
七、协议的签署卖方（签字）：____________________买方（签字）：____________________日期：____________________以上为买卖双方房屋交付协议书的内容，双方在签署之前应仔细阅读并理解协议的条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交房协议书
交房协议书范本
现如今，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议可以约束双方履行责任。
大家知道协议的格式吗？以下是店铺为大家收集的交房协议书范本，欢迎大家分享。
交房协议书1
甲方：
乙方：
现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房前提
1、乙方自愿认购甲方开发的____________项目________号楼________单元________楼________户（初测房号为____________________）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为________平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为________元/平米，该套房屋暂定总价为（大写____________________（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担。
3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：
（1）两共基金（总房款的2%）人民币____________元整（￥：____________元）。
（2）契税（总房款的3%）人民币____________元整（￥：____________元）。
（3）物业费用（4元/月/㎡）人民币____________元整（￥：____________元）。
（4）装修保证金人民币____________元整（￥：____________元）。
（5）垃圾清运费（2元/㎡）人民币____________元整（￥：____________元）。
（6）临时用电费用（1元/度）人民币____________元整（￥：____________元）。
（7）20________年度供暖期的`采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币____________元整（￥：____________元），实收人民币____________元整（￥：____________）。
（8）甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币____________元整（￥：____________元）。
（9）上述费用合计为人民币（大写）____________元整（￥：____________元）
4、上述费用收取依据或理由：
（1）两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额。
（2）预收20________年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费。
其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还。
（3）因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
临时用电费用由乙方自行承担，临时用水不予取费。
（4）20________年度供暖期从20___年__月__日起算至20___年__月__日止，不论业主是否从20___年__月__日起开始使用，只要本年度供暖期内业主使用就需缴纳全部费用。
但本小区供暖未经验收且供暖时间将会延后，甲方目前仅收取____个月取暖费，但甲方不提供发票。
（5）如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清。
二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备。
2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿。
3、小区部分配套工程正在施工，乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修，如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工。
4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任，上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路，严禁未满18周岁人员进入小区，否则甲方有权单方面终止该协议。
5、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为。
2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为。
3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为。
四、违约责任
1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。
在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它
1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书共四页，一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章（乙方以“按手印”后生效）后生效，上述四份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
20___年__月__日
交房协议书2
编号：
出卖人（下称甲方）：
注册地址：
营业执照注册号：
法定代表人：
联系电话：20___年__月__日
邮政编码：20___年__月__日
购买方（下称乙方）：
姓名：身份证号码：
地址：电话：
公司或机构名称：
法定代表人：
委托代理人：
代理人身份证号码：
电话：
公司或机构地址：
甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：
1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室，建筑面积____平方米。
该房屋附带地下室为______号，建筑面积________平方米。
2、交房时间定于20___年__月__日。
4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。
5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。
6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。
乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。
甲方（签字）：乙方（签字）：
（盖章）（盖章）
签署地点：
签署时间：20___年__月__日
【交房协议书】。