山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要在山西省进行建设工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程立项批准文号：________________1.6 资金来源：________________第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，承担以下工程内容的施工：________________2.2 工程承包范围的具体工作内容详见附件一《工程量清单》。
第三条合同工期3.1 开工日期：________________3.2 竣工日期：________________3.3 合同工期总日历天数为：________________3.4 工期延误的处理办法按照本合同附件二《工期延误处理办法》执行。
第四条质量标准4.1 工程质量标准：________________4.2 乙方必须按照国家及山西省有关工程建设的法律、法规、规范和标准以及甲方的要求组织施工。
第五条合同价款5.1 合同总价为人民币（大写）：________________5.2 合同价款的支付方式、时间和条件按照本合同附件三《合同价款支付办法》执行。
第六条图纸和技术资料6.1 甲方应在合同签订后______________天内提供施工图纸和技术资料给乙方。
6.2 乙方在收到图纸和技术资料后______________天内完成审图工作，并提出书面意见。
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本第一章总则第一条任务目标本合同的签订是为了规范山西省建设工程施工合同的订立和履行，明确各方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
第二条合同双方本合同的乙方为承包商，甲方为工程业主。
第三条合同基本信息本合同基于双方的自愿，经协商一致达成并签署。
第四条合同形式本合同采用书面形式。
第二章合同内容第五条工程范围本合同涉及的工程范围详见附件一。
第六条工程价款1.工程价款总额为人民币（简称“RMB”）X元整。
2.工程价款支付方式：–预付款：合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%。
–进度款：根据工程进度支付相应的款项，每次支付款项不得超过工程价款总额的20%。
–竣工阶段款：当工程竣工验收合格后，支付合同总额的20%。
–整改期款：在竣工阶段款支付后的整改期内，按每天工程价款总额的0.2%支付。
–最后付款：工程的最终竣工验收合格并办理结算手续后，支付剩余款项。
第七条工期安排1.工期为个自然日，在年月日至年月日之间完成。
2.若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
第八条工程质量和验收1.工程必须符合国家相关规定的标准和要求，达到合同约定的质量标准。
2.工程验收按照《建设工程质量验收管理规定》进行。
第三章合同变更和解除第九条合同变更1.对于工程变更的事项，应当书面协商一致并签署变更合同。
2.双方应在变更合同中明确变更的内容、变更后的工期和工程价款。
第十条合同解除1.在下列情况下，本合同可以解除：–双方协商一致解除。
–一方违反合同的约定，且经催告后仍不改正的。
–因不可抗力导致无法履行合同义务的。
2.解除合同应经双方协商一致，并尽快书面通知对方。
第四章违约责任第十一条乙方违约责任1.如乙方未按时履行合同义务，甲方有权要求支付违约金。
2.如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
第十二条甲方违约责任如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程和要求支付逾期违约金。
药品批准文号注销后再申请的流程
药品批准文号注销后再申请的流程山西省建设工程施工合同合同编号：____________________________签署日期：____________________________甲方（发包方）：乙方（承包方）：工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程范围：____________________________合同工期：____________________________合同总价：____________________________付款方式：____________________________工程质量标准：____________________________施工许可证编号：____________________________项目经理：____________________________保险及担保要求：____________________________违约责任条款：____________________________争议解决方式：____________________________合同背景1.1 本合同是基于甲方与乙方的协议，旨在规范建设工程施工过程中的权利和义务。
1.2 本合同依据山西省相关建设工程施工管理规定及双方协商结果签订，确保双方在工程施工中的行为规范与权利保障。
合同内容2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程范围：包括但不限于：____________________________2.4 合同工期：自____________________________起至____________________________止初期支付金额：____________________________中期支付金额：____________________________完工支付金额：____________________________2.6 工程质量标准：工程施工应符合____________________________标准，确保达到国家或行业相关标准。
山西省建设工程合同范本
山西省建设工程合同范本模板一：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：模板二：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：。
山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟在山西省进行建设项目施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方建设项目施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程规模：________________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量1. 乙方应按照国家及山西省相关工程质量标准和甲方要求进行施工。
2. 乙方应保证施工过程中使用的材料、设备符合国家及地方标准。
3. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：________________________2. 工程价款支付方式：________________________3. 工程进度款支付时间及比例：________________________4. 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。
第四条工程变更1. 甲方如需变更工程内容，应提前____日书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。
2. 工程变更导致的工程价款调整，按照补充协议执行。
第五条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
2. 甲方应在接到竣工验收报告后____日内组织验收。
3. 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第六条违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按未完成工程部分的____%向甲方支付违约金。
山西省建设工程施工合同(通用版)
山西省建设工程施工合同(通用版)山西省建设工程施工合同(通用版)合同编号：_____________甲方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________乙方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，并达成共识，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，《山西省建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，甲乙双方经友好商议，达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在规定甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务，维护双方的合法权益，保证工程施工的顺利进行。
第二条合同范围本合同适合于山西省境内的建设工程施工合同，包括但不限于房屋建造工程、市政工程、水利工程、交通工程等各类工程。
第三条合同约定甲乙双方应根据建设工程的实际情况，在本合同中明确约定合同的具体内容，保证合同的全面性、准确性和合法性。
第二章工程概况第四条工程名称本工程的名称为_________________________。
第五条工程地点本工程的地点位于_________________________。
第六条工程内容本工程的具体内容包括但不限于_________________________。
第七条工程期限本工程的工期为_________________________，自________年____月____日起至________年____月____日止。
新版山西省建设工程施工合同
（此文档为word格式，可根据实际情况，编辑修改）山西省建设工程施工合同工程名称：发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。
承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。
3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。
与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。
任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。
5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。
第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积：㎡，建筑高度 m或跨度 m，结构类型：，层数层其他：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期计划开工日期：计划竣工日期：合同工期总日历天数天。
山西省建设工程代理合同5篇
山西省建设工程代理合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（代理人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理建设工程事宜达成如下协议：一、代理事项1. 乙方接受甲方的委托，就甲方指定的建设工程进行代理。
2. 代理内容包括但不限于：工程招标、投标、合同签订、施工管理、竣工验收等全过程或其中部分环节。
二、代理区域1. 代理工程地点：山西省范围内。
2. 具体工程地点和范围以甲方提供的资料为准。
三、代理期限1. 本合同代理期限为_____年，自合同签订之日起计算。
2. 若工程周期超过代理期限，双方可协商续签本合同。
四、代理费用1. 代理费用计算方式：根据代理事项的具体情况和工程规模，双方协商确定代理费用总额及支付方式。
2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件。
3. 甲方应按时支付代理费用，若因甲方原因导致逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行代理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方应按照本合同约定完成代理事项，遵守法律法规和行业标准，确保工程质量、进度和安全。
3. 乙方在代理过程中应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
4. 双方应相互协作，共同解决代理过程中出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行代理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：山西省建设工程施工合同范本201２
山西省建设工程施工合同
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会
山西
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人(全称)：承包人(全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源: 二、工程承包范围
承包范围：三、合同工期
开工日期: 竣工日期:合同工期总日历天数: 四、质量标准
工程质量标准：五、合同价款:
金额（大写): （人民币）￥： (预算价) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1. 本合同协议书 2. 本合同专用条款 3．本合同通用条款
4. 标准、规范及有关技术文件
5. 图纸６．工程量清单 7. 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点:
本合同双方约定:后生效。
发包人:(公章）承包人:(公章）
住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码: 住所:
法定代表人：委托代理人: 电话: 传真：开户银行：帐号: 邮政编码：第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件１．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义:
１.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.２专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
１.３发包人:指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
１.４承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
１.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.６设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.７监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.８工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.９工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
篇二：山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同工程名称：孝义市南辛安村生活污水防治项目发包单位：孝义市南辛安村委
建设工程施工合同
发包人(全称):孝义市振兴街道南辛安村村委
承包人（全称）：山西省浩洋建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况: 工程名称：孝义市南辛安村生活污水防治项目工程地点:孝义市振兴街道南辛安村工程内容：小区室外管网工程。
室外污水管道安装、检查井砌筑、井盖安装、化粪池安装等。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围:
承包范围:排水管网安装:1661米，检查井砌筑安装：１3６座,化粪池安装3个。
三、合同工期
开工日期：２015年7月15日
竣工日期：2015年10月20日
合同工期总日历天数９5 天
四、质量标准工程质量标准：合格
五、合同价款金额(大写）：壹佰伍拾陆万玖仟柒佰元整
（小写)：１5６97０0元
六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:2015年7月５日合同订立地点:孝义市南辛安村委
本合同双方约定：签字盖章后生效
发包人（公章)：承包人(公章）:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人：委托代理人:
电话: 电话:篇三:山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同
工程名称：交换站
发包单位:襄汾县尧舜道热力有限责任公司
承包单位：
8#、9＃火车站改造发包人（全称):
承包人(全称）:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方应本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
资金来源：
二、工程承包范围：
工程承包范围:
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期:
由甲方组织人员进行验收，在修理过程中,因甲方配合不到位或其它原因所导致的工期延误，应由乙方书面提出,甲方认可后，工期顺延。
定额执行(201１）年太原市修缮安装工程预算定额(2０11)年山西省建设工程计价费用定期及有关定额。
四、质量标准
工程质量标准:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
金额（大写）:
合总价款：
六、合同文件
1、需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》
2、适用标准、规范的名称：按照设计图纸要求的国家相关工程施工及验收规范执行。
3、发包人向承包人提供图纸
发包人对图纸的保密要求：不得将图纸转给第三方。
七、双方一般权利和义务
1、工程师
2、监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权：
3、发包人派驻的工程师:
姓名: 职务:
４、项目经理
姓名：职务:
发包人可和承包人协商更换其认为不称职的项目经理。
５、发包人工作
（１）开工前现场运输通道应满足承包人运输车辆的通行需要,并确保整个施工期间的道路畅通；如遇影响施工车辆正常通行的情况时,发包人须提前通知承包人。
(2)开工前７日内，向承包方无偿提供满足施工所需的物料存放、制作、安装及生活场地;将施工所需的水源、电源接至施工现场作业的区域内。
6、承包人工作
6.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1）应提供计划、报表的名称及完成时间；每月前5日向工程师提供下月进度计划和上月进度统计表。
(２)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人负责施工现场范围内的施工安全保卫工作,提供和维修夜间及非夜间施工照明。
（3)已完工程成品保护。
工程移交前由承包人负责保护自身施工范围内的成品保护。
（4）施工场地清洁卫生的要求;
按文明施工有关规定办理。
(5）承包人不得转包,经发包人同意后方可分包(包含:分包项目，分包人的资质等) 八、施工组织设计和工明
１、进度计划合同签订后一周内,提供施工组织设计（施工方案)和总进度计划。
2、工期延误:双方约定工期顺延的情况,（1)由于甲方设备供货推迟影响工期和甲方原因造成供电不能按时接入影响调试。
(２）因付款原因导致工期顺延。
出现上述工期延误的情况,双方不承担责任。
九、质量与验收
１、双方约定中间验收部位，按照国家施工及验收规范要求执行。
２、试车费用的承担：单机几负荷试车承包人组织,费用自理（燃料、用油、用电、用水除外)；联动试车及试运行发包人负责,承包人配合。
十、安全施工
在施工中所发生的安全事故,发包人概不负责,在施工期间引起的第三方安全责任由责任人负责。
十一、价款支付
工程款:工程竣工验收后付至9０%，一个采暖季结束后无质量问题付个采暖期。
锅炉非承包人原因,当年不能试运行或投入运行，锅炉安装完成之日即为竣工日期，作为质保期的起始点。
十七、合同生效
合同订立时间：。