山西省建设工程施工合同范本
山西建设施工合同范本

山西建设施工合同范本《山西建设施工合同》甲方(发包方):姓名/名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):姓名/名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方拟在山西省[具体地点]进行[建设工程名称]的建设施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,就本建设工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[建设工程名称]2. 工程地点:山西省[具体地点]3. 工程内容:[详细说明工程的具体内容,包括但不限于建筑结构、建筑面积、工程范围等]4. 工程规模:[描述工程的规模,如层数、高度等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准:符合国家及山西省现行的工程施工质量验收规范和标准,达到[具体质量等级,如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更及相关技术规范进行施工,确保工程质量。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 工程价款的支付方式:预付款:合同签订后[具体时间]内,甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款,即人民币[大写金额]元。
进度款:根据工程进度,甲方按[约定的支付节点和支付比例]向乙方支付进度款。
竣工结算款:工程竣工验收合格后[具体时间]内,双方完成竣工结算,甲方支付至结算总价的[百分比],扣除质量保证金后结清。
五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件,确保施工顺利进行。
山西省建设工程施工合同范本

山西省建设工程施工合同范本山西省建设工程施工合同范本第一章总则第一条本合同依据《中华人民共和国建设工程施工法》及相关法律法规制定,适用于山西省内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同各方应遵守国家法律法规和强制性标准,履行合同义务,互相协作,保证工程质量,确保期限和安全。
第三条项目相关资料:项目可行性研究报告、施工图纸及技术文件,项目招标文件等,构成本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第二章合同的签订与变更第四条项目业主应向承包商提供建设工程的前期工作文件,包括设计文件、招标文件等,并按合同约定支付定金。
第五条合同签订前,双方应详细协商并书面记录工程范围、工程量、工程质量标准、施工工期、施工方式等具体内容。
第六条合同签订后,如遇工程范围、工程量等发生变更的情况,须经业主同意并签署变更协议。
第三章工程款支付第七条工程款支付方式包括:定金支付、阶段支付、竣工结算支付等,支付比例及方式应在合同中明确规定。
第八条工程款支付应按照合同约定的工期和工程进度进行,如有拖延或质量问题导致工程停工的,支付延期或暂停支付。
第九条工程款支付完毕后,业主应向承包商提供相关发票和收款凭证。
第四章违约责任第十条若承包商未按合同约定履行义务,造成工程质量问题、进度拖延等后果的,应承担相应的违约责任。
第十一条若业主未按合同约定支付工程款或违约导致施工无法进行的,应承担相应的违约责任。
第五章纠纷解决第十二条合同纠纷可协商解决,如协商不成,可向当地建设工程协会申请仲裁或向法院提起诉讼。
第十三条本合同中出现的名词及注释:1. 建设工程施工法:中华人民共和国关于建设工程施工活动的法律法规。
2. 业主:建设工程的委托人,即要求实施建设工程的建设单位或个人。
3. 承包商:承担建设工程施工合同的施工单位或个人。
附件列表如下:1. 项目可行性研究报告2. 施工图纸及技术文件3. 项目招标文件注释列表如下:1. 建设工程施工法:是中华人民共和国对建设工程施工活动进行法律规范的统一性规范。
山西省建设工程施工合同(样本)

山西省建设工程施工合同(样本)一、合同主体二、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程内容:_______5.工程开始日期:_______6.工程预计完工日期:_______7.工程概算总投资:_______8.工程付款方式:_______三、合同条款1.工程质量要求1.1承包商应按照相关法律法规和工程标准,保证工程质量符合合同约定及相关规定。
质量不符合要求的工程,承包商应负责保修和整改,直至达到合同规定的质量要求。
1.2承包商应使用合格的材料和设备,并按照规范要求进行施工,确保工程质量稳定可靠。
1.3业主有权随时对工程进展、质量进行检验和监督,承包商应积极配合,并提供工程质量资料。
2.工程报价和付款2.1工程总价款为______,包括人工、材料、设备、管理费用等所有费用。
双方应按照合同约定的付款方式进行付款。
2.2业主应按照合同约定的支付比例和工程进度及时支付相应款项。
承包商应提供相应的工程进度报告和费用清单。
2.3若发生工程变更,双方应重新协商调整工程总价款和付款方式。
3.工期和延期责任3.1工程开始日期和预计完工日期应在合同中明确约定。
若承包商无正当理由延迟工期,应承担相应的违约责任。
3.2若工期延长超过合同约定日期,需要延期施工的一方应提前通知对方,并在书面上重新确定工期和完成日期。
3.3若工期延长是由于不可抗力或业主原因造成,双方应进行协商,并按照相关法律法规处理。
4.保证金和履约保证4.1承包商应在合同签订后的五个工作日内向业主支付合同总金额的10%作为保证金,作为承包商履行合同义务的保证。
4.2承包商需按合同规定保证工程质量和按时完成工程。
如承包商未能按约定完成合同义务,业主有权使用保证金进行索赔或赔偿。
5.双方违约责任5.1如一方违反合同约定致使工程无法正常进行,对方有权要求违约方支付违约金,并保留进一步追究责任的权利。
山西省建设工程施工合同(通用版)

山西省建设工程施工合同(通用版)山西省建设工程施工合同(通用版)合同编号:_____________甲方:(名称)____________________________法定代表人:____________________________连系地址:______________________________连系电.化:______________________________乙方:(名称)____________________________法定代表人:____________________________连系地址:______________________________连系电.化:______________________________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工,并达成共识,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,《山西省建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定,甲乙双方经友好商议,达成如下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在规定甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务,维护双方的合法权益,保证工程施工的顺利进行。
第二条合同范围本合同适合于山西省境内的建设工程施工合同,包括但不限于房屋建造工程、市政工程、水利工程、交通工程等各类工程。
第三条合同约定甲乙双方应根据建设工程的实际情况,在本合同中明确约定合同的具体内容,保证合同的全面性、准确性和合法性。
第二章工程概况第四条工程名称本工程的名称为_________________________。
第五条工程地点本工程的地点位于_________________________。
第六条工程内容本工程的具体内容包括但不限于_________________________。
第七条工程期限本工程的工期为_________________________,自________年____月____日起至________年____月____日止。
山西建筑施工合同范本

山西建筑施工合同范本甲方(发包方):_____________________________地址:______________________________________法定代表人:_________________________________联系电话:_________________________________乙方(承包方):_____________________________地址:______________________________________法定代表人:_________________________________联系电话:_________________________________鉴于甲方拟进行_____________________(项目名称)的建筑施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________________1.2 工程地点:_____________________________1.3 工程规模:_____________________________1.4 工程内容:_____________________________1.5 工程质量标准:_________________________1.6 工程竣工日期:_________________________第二条合同价款2.1 工程总造价为人民币(大写):_____________________(¥__________)。
2.2 工程价款的支付方式和时间:_____________________2.3 工程价款的调整方式:_________________________第三条工程期限3.1 开工日期:_____________________________3.2 竣工日期:_____________________________3.3 工程延期的条件和责任:______________________ 3.4 工程提前完成的奖励或延误的处罚:______________第四条工程质量与验收4.1 工程质量要求:_________________________4.2 工程验收标准:_________________________4.3 工程验收程序:_________________________4.4 工程质量保修期:_________________________第五条工程变更5.1 工程变更的条件:_______________________5.2 工程变更的程序:_______________________5.3 工程变更对合同价款的影响:______________第六条工程款支付6.1 预付款的支付:_______________________6.2 工程进度款的支付:_____________________6.3 工程竣工结算:_________________________第七条材料与设备供应7.1 甲方供应的材料与设备:_________________7.2 乙方采购的材料与设备:_________________7.3 材料与设备的验收:_____________________第八条安全生产与环境保护8.1 安全生产责任:_______________________8.2 环境保护措施:_________________________第九条违约责任9.1 甲方违约责任:_______________________9.2 乙方违约责任:_________________________第十条争议解决10.1 争议解决方式:_______________________10.2 争议解决机构:_________________________第十一条其他约定11.1 _______________________________11.2 _______________________________11.3 _______________________________第十二条本合同的生效、变更与解除12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
山西省建设工程施工合同范本

山西省建设工程施工合同范本附件:一、工程概况1.1 工程名称:山西省建设工程施工项目1.2 工程地点:山西省1.3 工程范围:本项目包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等工程内容,具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
1.4 工程质量:按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。
二、合同工期2.1 工程开工日期:______年______月______日2.2 工程竣工日期:______年______月______日2.3 工程总工期:______天三、合同价款3.1 工程总价款:人民币(大写):______元整(小写):¥______3.2 付款方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的______%,即人民币(大写):______元整(小写):¥______。
(2)进度款:乙方按照工程进度完成情况,向甲方提出支付申请,甲方审核同意后支付相应进度款。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交完整的结算资料,甲方审核同意后支付至合同总价款的______%,即人民币(大写):______元整(小写):¥______。
四、甲方权利与义务4.1 提供施工图纸及工程量清单,并确保其准确性和完整性。
4.2 按照合同约定的付款方式进行付款。
4.3 对乙方施工过程进行监督、检查,并提出合理建议。
4.4 配合乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。
五、乙方权利与义务5.1 严格按照施工图纸及工程量清单进行施工,确保工程质量。
5.2 严格按照合同约定的工期完成施工任务。
5.3 严格按照合同约定的付款方式进行收款。
5.4 配合甲方办理相关手续,确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
6.2 甲方未按合同约定支付款项的,每逾期一天,应向乙方支付合同总价款______%的违约金。
山西省建设工程施工合同范本正规范本(通用版)

山西省建设工程施工合同范本一、合同双方甲方:(甲方名称)地质:(甲方地质)邮编:(甲方邮编)法定代表人:(甲方法定代表人)方式:(甲方方式)乙方:(乙方名称)地质:(乙方地质)邮编:(乙方邮编)法定代表人:(乙方法定代表人)方式:(乙方方式)二、工程名称及地点根据《建设工程质量管理条例》的规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,自愿达成如下合同:1.工程名称:(填写工程名称)2.工程地点:(填写工程地点)三、工程内容及规模1.工程内容:(详细描述工程的具体内容)2.工程规模:(填写工程的规模,可以是面积、容量、长度等具体指标)四、合同价款及支付方式1.合同价款:(填写合同价款的具体金额,可以分阶段支付)2.支付方式:(填写支付方式,如一次性付款、分期付款等)五、合同的履行期限1.工期:(填写工期,如具体的日期范围或天数)2.开工日期:(填写开工日期)3.竣工验收日期:(填写竣工验收日期)六、合同的违约责任1.甲方的违约责任:(说明甲方违约时的责任和违约金等情况)2.乙方的违约责任:(说明乙方违约时的责任和违约金等情况)七、索赔和争议解决1.索赔:甲、乙双方在工程履行过程中,如果发生任何损失和索赔,应及时通知对方,并经过友好协商解决。
2.争议解决:凡因合同履行发生的争议,应由双方友好协商解决。
如果协商不成,可通过仲裁或法院诉讼方式解决。
八、合同的变更和解除1.变更:甲、乙双方在履行合同过程中,如需对其内容进行变更,应经双方协商并签订书面变更协议。
2.解除:甲、乙双方在合同履行过程中,如需解除合同,应经双方协商一致,并签订书面解除协议。
九、其他事项1.合同生效条件:本合同在双方正式签字盖章后生效。
2.合同备案:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,并向有关主管部门备案。
十、合同争议解决方式本合同的争议解决方式适用现行法律法规,并提交(填写仲裁机构或法院名称)仲裁。
甲方:(甲方法定代表人签名) (日期)乙方:(乙方法定代表人签名) (日期)是以。
山西省建设工程施工合同范本

山西省建设工程施工合同范本2024山西省建设工程施工合同范本为明确双方在建设工程上的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经甲乙双方充分协商,达成以下合同条款:第一条工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程内容:_________________________承包范围:_________________________工期:_________________________质量标准:_________________________第二条合同价款合同价款为:_________________________(具体方式在专用条款中约定)第三条甲乙双方权利义务甲方权利义务:1、按照合同约定支付工程款项;2、负责提供施工图纸及相应技术资料;3、配合乙方进行与工程建设相关的各项工作;4、保障乙方的合法权益。
乙方权利义务:1、按照合同约定进行施工,确保工程质量;2、服从甲方及有关部门的监督管理;3、保护甲方及工程相关的知识产权;4、及时办理工程相关的审批手续。
第四条合同价款支付方式及标准合同价款支付方式及标准详见附件一。
第五条工程变更及索赔工程变更及索赔应当遵循合法、公平、诚信的原则,由甲方书面提出,经乙方同意并签署书面协议。
具体方式详见附件二。
第六条违约责任甲乙双方应当认真履行合同义务,如有违约行为,应当承担相应的法律责任。
具体违约责任详见附件三。
第七条保密条款甲乙双方及工程参与人员在工程建设过程中,应当对所知悉的商业机密、技术机密及其他保密信息予以保密,不得向第三方泄露。
第八条争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条附则本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、保修期满后终止。
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
山西省建设工程施工合同范本
第一章总则
第一条任务目标
本合同的签订是为了规范山西省建设工程施工合同的订立和履行,明确各方的权利和义务,确保工程的顺利进行。
第二条合同双方
本合同的乙方为承包商,甲方为工程业主。
第三条合同基本信息
本合同基于双方的自愿,经协商一致达成并签署。
第四条合同形式
本合同采用书面形式。
第二章合同内容
第五条工程范围
本合同涉及的工程范围详见附件一。
第六条工程价款
1.工程价款总额为人民币(简称“RMB”)X元整。
2.工程价款支付方式:
–预付款:合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%。
–进度款:根据工程进度支付相应的款项,每次支付款项不得超过工程价款总额的20%。
–竣工阶段款:当工程竣工验收合格后,支付合同总额的20%。
–整改期款:在竣工阶段款支付后的整改期内,按每天工程价款总额的0.2%
支付。
–最后付款:工程的最终竣工验收合格并办理结算手续后,支付剩余款项。
第七条工期安排
1.工期为个自然日,在年月日至年月日之间完成。
2.若因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
第八条工程质量和验收
1.工程必须符合国家相关规定的标准和要求,达到合同约定的质量标准。
2.工程验收按照《建设工程质量验收管理规定》进行。
第三章合同变更和解除
第九条合同变更
1.对于工程变更的事项,应当书面协商一致并签署变更合同。
2.双方应在变更合同中明确变更的内容、变更后的工期和工程价款。
第十条合同解除
1.在下列情况下,本合同可以解除:
–双方协商一致解除。
–一方违反合同的约定,且经催告后仍不改正的。
–因不可抗力导致无法履行合同义务的。
2.解除合同应经双方协商一致,并尽快书面通知对方。
第四章违约责任
第十一条乙方违约责任
1.如乙方未按时履行合同义务,甲方有权要求支付违约金。
2.如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
第十二条甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停工程和要求支付逾期违约金。
第五章其他条款
第十三条争议解决方式
合同争议应当通过友好协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条合同生效与归属
本合同自双方签字盖章之日起生效,并归属山西省法律管辖。