施工企业索赔存在问题及策略初探
如何正确处理施工中的索赔问题
如何正确处理施工中的索赔问题施工索赔是建筑工程中常见的问题之一，正确处理施工中的索赔问题对于保障工程的顺利进行和各方的权益都至关重要。
本文将从合同约定、索赔原因、索赔流程以及处理策略等方面，探讨如何正确处理施工中的索赔问题。
一、合同约定在施工前，双方应当签订合同，并在合同中明确索赔事项的约定。
合同应当包括工期、质量、付款方式等各项条款，并对索赔的内容、条件和流程进行具体规定。
合同是处理施工索赔问题的依据，当出现索赔时，应根据合同的约定进行处理。
二、索赔原因施工索赔的原因可能包括但不限于以下几个方面：1. 不可抗力因素：如自然灾害、战争等外部无法预见和避免的事件；2. 工程设计变更：如设计方案变更、图纸修改等；3. 施工过程中的问题：如工艺不符、材料质量问题等；4. 管理与协调问题：如工期推迟、人力资源不足等。
三、索赔流程处理施工索赔问题需要依照一定的流程进行，以下是一般的索赔流程：1. 通知索赔方：当发生索赔的事实时，索赔方应及时向责任方提出索赔通知，明确索赔的原因、金额和证据等，以确保索赔请求的合理性。
2. 责任方审核：责任方收到索赔通知后，应组织相关人员进行审核，判断索赔的合理性和可行性，确定是否接受索赔请求。
3. 协商解决：如果责任方认可索赔请求，双方应当进行协商，达成索赔协议，并确定相应的处理措施。
4. 争议解决：如果责任方不认可索赔请求，双方可以通过友好协商、仲裁或诉讼等方式进行争议解决。
四、处理策略正确处理施工中的索赔问题需要采取适当的策略，以确保各方的权益得到保障，并且保持良好的工程合作关系。
以下是一些处理策略的建议：1. 提供充分的证据：无论是索赔方还是责任方，在处理索赔问题时都应提供充分的证据，以支持自己的主张。
证据可以包括相关合同文件、施工记录、质量检测报告等。
2. 强调合同约定：双方应严格遵守合同的约定，索赔问题应基于合同约定进行处理。
在协商或争议解决过程中，双方都应参考合同约定，避免超出合同约定范围的索赔。
施工索赔的现状及对策
2.影响范围
施工索赔的影响范围广泛，包括工期、成本、质量等方面。施工索赔往往会导 致工程项目的工期延长，成本增加，甚至会影响工程项目的整体质量。此外， 施工索赔还会对业主和施工单位之间的关系产生负面影响，如双方之间的信任 度和合作意愿降低。
3.处理流程
当前施工索赔的处理流程一般包括以下步骤： （1）施工单位向业主提出索赔要求； （2）业主对索赔要求进行审核，并确定是否受理；
索赔问题的影响
索赔问题对工程建设产生的影响主要表现在以下几个方面：
1、增加成本：索赔事件可能导致工程成本增加，包括人工、材料、机械等费 用。
2、影响工期：索赔事件可能影响工程建设进度，导致工程延期。
3、破坏合作关系：索赔事件可能破坏业主、承包商之间的合作关系，影响后 续项目的合作。
4、可能导致法律纠纷：若索赔问题处理不当，可能引发法律纠纷，甚至涉及 诉讼。
参考内容
引言
随着全球经济一体化的深入发展，建设工程行业日益繁荣。然而，在工程建设 过程中，索赔问题时有发生，给项目各方带来了一定的困扰和损失。本次演示 旨在探讨建设工程施工索赔问题，分析其产生原因及影响，并提出相应的对策， 以期为业内人士提供参考。
索赔问题的概述
建设工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于合同一方未能履行合同义务， 导致另一方遭受损失，受损方向责任方提出的经济赔偿要求。索赔问题的产生 原因主要包括以下几个方面：
（3）如果业主受理索赔要求，则双方进行协商，并达成一致意见； （4）如果双方无法达成一致意见，则采取仲裁或诉讼等法律手段解决争议。
二、对策提出
1.加强合同管理
加强合同管理是预防施工索赔的关键。业主和施工单位在签订合同时，应明确 各自的权利和义务，避免合同缺陷和漏洞。同时，双方还应加强合同执行过程 中的监督管理，确保合同条款的落实和履行。此外，政府主管部门也应加强对 合同管理的监管，完善相关法律法规，规范市场行为。
浅析工程施工索赔
浅析工程施工索赔随着我国经济的快速发展，建筑业作为国民经济的重要支柱产业，其市场规模不断扩大，施工项目数量逐年增加。
然而，在工程施工过程中，由于各种原因，索赔事件频发，不仅给企业带来了经济损失，还可能引发合同纠纷，影响工程项目的顺利进行。
本文将对工程施工索赔的现状、原因进行分析，并提出相应的应对措施。
一、工程施工索赔的现状1. 索赔频率较高：在工程施工过程中，由于自然条件、人为因素、合同条款等多种原因，索赔事件几乎难以避免，且在工程项目中占有一定比例。
2. 索赔金额较大：据有关统计数据显示，国际承包工程中的施工索赔额一般可达到合同价的10%左右，个别索赔额甚至超过合同价。
3. 索赔争议较多：在实际操作中，由于对索赔的认识和处理不当，导致业主与承包商之间的争议和分歧较大，影响了工程项目的进展。
二、工程施工索赔的原因1. 自然条件因素：工程施工受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，可能导致工程进度、质量和成本的变动，从而引发索赔。
2. 合同条款不明确：合同条款是工程顺利进行的基础，若合同条款存在漏洞、模糊或不符合实际情况，容易导致双方在履行合同过程中产生纠纷。
3. 变更设计：在工程施工过程中，由于设计变更、规范修改等原因，可能导致工程进度、质量和成本的变动，进而引发索赔。
4. 合同管理不善：合同管理是工程承包企业的重要工作，管理不善可能导致合同履行过程中出现漏洞，为索赔事件埋下隐患。
5. 沟通协调不畅：业主、承包商、设计方等各方在工程施工过程中，若沟通协调不畅，容易导致误解和矛盾，进而引发索赔。
三、工程施工索赔的应对措施1. 提高合同管理水平：企业应加强合同管理人员培训，提高合同管理水平，确保合同条款的明确、合理，降低索赔风险。
2. 强化风险意识：企业应充分认识到工程施工风险，提前做好风险评估和防范措施，确保工程项目的顺利进行。
3. 加强沟通协调：各方在工程施工过程中，应加强沟通协调，确保信息的畅通，及时解决矛盾和问题，避免索赔事件的产生。
施工中的索赔与争议解决策略与实践经验
施工中的索赔与争议解决策略与实践经验在工程施工的过程中，经常会出现索赔与争议的情况，这不仅会延误工期，还会增加项目成本。
因此，合理的解决索赔与争议是保证工程顺利进行的关键之一。
本文将从施工索赔引起的争议、解决争议的策略以及实践经验等方面进行论述。
一、施工索赔引起的争议在施工过程中，索赔可能由多种原因引起，例如设计变更、材料供应问题、合同条款模糊等。
这些因素都有可能导致工程进度延迟、额外费用产生和工程质量下降等问题，从而引发争议。
其中，设计变更是施工索赔引起争议的主要原因之一。
由于项目需求的变化，设计方案可能需要进行调整。
然而，这种变更往往会对施工方造成额外的费用和工期延误。
当施工方因此要求索赔时，设计方往往会质疑索赔的合理性，从而产生争议。
此外，材料供应问题也是施工索赔引起争议的常见原因。
材料的质量、数量和交货时间等方面的问题可能会导致工程的延误或质量问题。
施工方在这种情况下往往会要求索赔，而供应方则可能对索赔的合理性提出异议，引发争议。
二、解决争议的策略为了有效解决施工索赔引起的争议，以下是几种常用的策略：1. 建立合理合同条款：合同是明确双方权益和责任的重要法律文件。
在签订合同时，应明确索赔处理机制，明确索赔的限定期限、程序和责任分配等内容，以便在发生争议时有明确的依据可循。
2. 及时沟通与协商：当发生争议时，双方应积极展开沟通与协商，以找出解决方案。
沟通与协商应基于事实、合同和法律规定，并注重双方合作与共赢的理念。
双方应倾听对方观点，寻求妥协与解决方案，以避免冲突升级。
3. 寻求第三方的帮助：如果双方无法就争议达成一致，可以寻求第三方的帮助。
比如，可以请专业的技术机构进行评估，或者委托仲裁机构进行仲裁。
第三方的介入可以提供客观的意见和决策，有助于争议的解决。
三、实践经验在实践中，以下是一些有助于解决施工索赔与争议的经验：1. 合同执行过程中应保持沟通畅通，双方定期开展会议，及时分享施工情况，解决问题，防止问题积累。
施工中的索赔与赔偿问题分析
施工中的索赔与赔偿问题分析施工工程是一个复杂而细致的过程，涉及到许多不可预见的问题。
在施工过程中，常常会出现由于各种原因引起的问题和损失，如设计变更、施工方面的错误、自然灾害等。
当出现这些问题时，索赔与赔偿问题便成为施工方和委托方之间需要解决的重要问题。
一、索赔问题分析1. 索赔的定义和意义：索赔是指施工方因不可控制或非本方责任造成的经济损失而向委托方提出要求赔偿的过程。
索赔既是施工方维护自身权益的一种手段，也是规范工程施工的一种机制。
2. 索赔的原则和条件：一般来说，索赔需要满足以下条件：（1）施工方必须证明造成损失的原因和责任；（2）损失必须是外部因素或由于委托方提供的信息、资料等不准确导致；（3）索赔金额必须合理并能够得到验证。
3. 索赔的流程和步骤：施工方提出索赔后，委托方会对索赔进行评估和审批。
一般情况下，索赔流程包括以下几个步骤：（1）施工方提交索赔函件；（2）委托方对索赔进行审核；（3）双方进行协商；（4）协商不成时，可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。
二、赔偿问题分析1. 赔偿的定义和意义：赔偿是指委托方因施工方的错误行为或违约行为导致的损失而向施工方要求弥补经济损失的过程。
赔偿是恢复委托方权益的手段，也是维护市场秩序和合同约束力的重要方式。
2. 赔偿的原则和条件：赔偿需要满足以下几个原则：（1）施工方必须承担相应的责任；（2）损失必须是由施工方的错误行为或违约行为直接导致；（3）赔偿金额必须合理并能够得到证明。
3. 赔偿的方式和途径：对于赔偿问题，一般可以通过以下方式进行解决：（1）协商解决，由双方协商出具赔偿协议；（2）仲裁解决，双方可以通过仲裁机构进行争议解决；（3）诉讼解决，在无法通过协商和仲裁解决时，可以通过法院诉讼解决。
三、索赔与赔偿问题应注意的事项1. 合同的重要性：索赔与赔偿的相关事项应在合同中明确约定，双方应明确各自的权利义务，以便在发生争议时有据可循。
2. 证据的保全：无论是索赔还是赔偿，都需要有充足的证据来支持自己的主张，因此在施工过程中应定期保存相关证据，以备日后使用。
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。
4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。
2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。
我国建筑工程索赔存在的问题及对策分析
我国建筑工程索赔存在的问题及对策分析建筑工程是我国基础设施建设和经济发展的重要组成部分，而在建筑工程过程中，由于各种原因，不可避免地会出现一些问题，其中包括工程索赔问题。
建筑工程索赔是建筑行业中常见的争议之一，涉及到合同履行、工程设计、工程变更、违约责任等多方面因素，给建筑企业和业主带来了不小的风险和损失。
因此，对建筑工程索赔存在的问题进行深入分析，并提出有效对策，对于规范建筑工程市场秩序，保障合同当事人权益，提高建筑工程质量和效益具有重要意义。
一、建筑工程索赔问题存在的原因分析1. 合同管理不规范建筑工程索赔问题的一个重要原因是建筑工程施工合同管理不规范。
在建筑工程项目中，各方在签订合同时，往往没有充分考虑工程变更、工程风险、补偿等问题，导致合同条款不清晰、权责不明，一旦出现问题，索赔难以顺利进行。
2. 工程设计不规范建筑工程索赔问题的另一个原因是工程设计不规范。
工程设计是建筑工程的重要环节，如果设计不合理、存在缺陷，可能导致工程施工过程中出现问题，从而引发索赔纠纷。
3. 工程变更频繁在建筑工程项目中，由于各种原因，如业主需求变更、设计方案调整等，工程变更是不可避免的。
然而，工程变更频繁也容易导致工程方与业主之间的矛盾，从而引发索赔问题。
4. 材料质量不符合标准在建筑工程过程中，材料的使用是至关重要的，材料质量不符合标准将直接影响工程质量和安全。
如果发生由于材料质量问题导致的索赔，工程方和业主往往难以达成一致意见，造成纠纷。
二、建筑工程索赔问题的对策分析1. 健全合同管理制度为解决建筑工程索赔问题，建议建立健全合同管理制度，明确合同各方的权利义务，规范合同签订和履行过程。
合同管理制度应包括合同订立、履行、变更、解决纠纷等内容，确保合同的严谨性和一致性。
2. 加强工程设计质量监控为避免工程设计不规范导致的索赔问题，建议加强对工程设计质量的监控和评估。
建筑企业应在设计阶段加强技术交流和沟通，确保设计方案合理、可行，避免后期出现问题。
工程施工索赔存在的问题
工程施工索赔存在的问题在工程施工过程中，由于种种原因可能会出现索赔问题。
索赔是建设工程施工中各方因违约或履行义务不符而要求对方赔偿损失的一种经济手段。
工程施工索赔问题的存在，会给工程的进行带来很多困扰和不确定性。
因此，及时解决工程施工索赔问题，对于保障工程的正常进行和合作双方的利益都是非常重要的。
下面将就工程施工索赔存在的问题进行探讨，并提出相应的解决建议。
一、工程施工索赔存在的问题1.合同约定不明确在工程施工合同中，若对工程变更、工期延迟、工程质量等方面约定不明确或存在漏洞，容易引发索赔问题。
此时，双方在合同约定的权利和义务不清晰，容易发生歧义，进而导致索赔。
2.工程变更频繁在施工过程中，由于各种原因导致工程变更的情况时有发生。
如果变更的次数和幅度较大，会对工程的进度和质量产生一定的影响，从而引发索赔问题。
双方可能会就变更后的工程量、工程费用等方面产生分歧，难以达成一致。
3.工程质量问题工程质量是一个工程的生命，如果施工方未能按照设计要求和合同约定完成施工，则会引发质量问题，从而导致索赔。
例如，如果施工方使用劣质材料、施工不规范等原因造成工程出现质量问题，业主方可能会要求施工方承担相应的责任。
4.工程进度延误工程进度是工程施工中非常重要的一个环节，如果工程进度延误，则可能导致工程无法按时完工或者影响其他工程的进展，从而引发索赔问题。
例如，由于施工方未能按时完成某项工程而导致整个工程的进度受阻，业主方可能会要求施工方承担违约责任。
5.材料价格波动在工程施工过程中，由于供需关系、天气等自然因素的影响，材料价格有时会发生波动。
如果在合同中未对材料价格做出具体约定，当材料价格波动较大时，双方可能就材料费用的补偿产生争议，从而影响工程的进行。
6.工程设计不合理工程设计是工程的基础，如果设计不合理或存在错误，就会在施工过程中产生问题，从而导致索赔。
例如，设计方案中存在不合理的结构设计或施工工艺，导致施工方在施工过程中无法按照设计要求进行，可能会引发索赔问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工企业索赔存在问题及策略初探
张 亚珍 庞 家煜 （ 山东 泰 安建筑 工 程集 团有 限公 司 山东 泰安 ２ １０ ） ７ ０ ０
缺乏经济意识。 在 建 设 工 程 中 ． 赔 是 一 个 复 杂 的系 统 工 程 ， 持 续 周 期 合理合法地追求企业 经济效 益的一种 手段 ， 索 它 长 ． 变 性 强 ． 施 工 中 可 能 会 遇 到各 种 各 样 的 问题 。 因为 业 可 在 ２施工 企业 索赔 的对 策 ． 主处于优势地位 ． 许多 问题在合 同中并未得 到全 面的反 映 ， 施 施 工 企 业 应 将 索 赔 重 心 放 在 重 大 、 响 大 、 赔 额 大 的 事 影 索 工企业 需要 采取工程索赔 的方式 进行应对 ．以维护企业 的合 件上 施工企业 的索赔处理既要 坚持大原则 ． 又要做 出适 当的 法权益 。 让步 ． 充分体现双方利益均衡 。索赔 目标 的实现有赖于施工企 索 赔 有 很 好 的经 济 效 果 。在 承 包 工 程 的竞 争 中 ， 一 句 话 业对索赔策略 的总体把握 ．认真研究 思考 ．开拓工程 索赔 业 有 叫“ 中标 靠低价 ． 赚钱靠索赔” ．这充分反映了索赔工作在工程 务 ． 提 出 以下 对 策 及 方 法 并 建 设 巾 的重 要 作 用 ２１ ． 做好索赔必须转变观念 ． 提高认识 ． 增强竞争意识 要 提 高认 识 ． 强 竞 争 意 识 各 级 领 导 和管 理 人 员 ． 提 增 要 １当前 索赔 工作 中存 在 的 问题 ． 增强竞争 意识 ， 克服 不想 索赔 ， 不会索赔 ， 不敢索赔 的 索赔 ． 指 甲乙双方在合 同履行 过程 中 ， 于并 非 自己的 高认识 ， 是 对 过 错 ． 是 应 由对 方 承 担 责 任 的情 况 下 造 成 的 实 际 损 失 。 而 向对 模糊 观念 。各级领导要鼓励管理 人员 ， 严格要求 ， 给专业人 员 方提 出经济补偿 和实践补 偿要 求 索赔是相互 的 、 向的 ， 双 承 提供学 习机会 ． 让他们 成为本专业 的专 家 管理人员要有较强 包人可 以向发包人索赔 ． 发包人可以 向承包人索赔。我 国工程 的专业水平 和政策水平 ．而这些 水平又要求专 业人员有较强 索赔是从 ２ 世 纪 ８ ０ ０年代 在鲁布革水 电站 丁程首次采用 国际 的业务素 质和法律 观念 ．要加强 自身思想素质 和业 务素质 的 工程管理模式 中出现 而开始的 ． 索赔 概念也 自此进 人 中国 ． 经 提高 ． 用法律来维护企 业的合法权 益 历 了近 ３ Ｏ年的风风雨雨 但 目前 国 内建筑市场还 很不规范 ． ２２提高索赔工作水平 ． ． 加强 索赔 工作管理 建立健全 系 可 以说工程索赔及其管理 还是我 国工程建 设中一个相对 薄弱 统 的索 赔 制 度 的环 节 本 文 主要 是 从 施 工 企 业 的角 度 研 究 索 赔 ①要设立高素 质的索赔班子 ．索赔是一项综 △． 肚很强 的 １ 对 索 赔 概 念 普 遍 存 在 模 糊 认识 甚 至 错误 认 识 ． １ 工作 ， 程技术 ， Ｔ ｌ 施工 管理经验 、 法律 、 文件 编制 、 判技 巧等 谈 索赔 的 性 质属 于经 济 补 偿 行 为 ． 不是 惩 罚 。索赔 的 损失 为一体 ． 而 并且贯穿于项 目管理 的全过程 。因此 ． 要加 强索赔 的 结果与被索赔 人的行为并不一定 存在法律 上的因果关 系 ． 有 管理 ． 建立高素质 的索赔班子是十分必要 的 其成员必须具备 些人或部门对 索赔概念认识不够 ，大惊小怪 ， 认为发生索赔 ． 丰富的施工经验 ．熟悉施工 各个环节 、具备参与投标 编制单 就必受法律 的惩罚 ． 负刑事责任 ． 而采取一些 违背常规 的手 价 、 同谈 判的经验 ． 要有 一定 的财务 知识和敏捷 的谈 判能 从 合 还 段， 以至损失更大。事实上 ， 在工程合同管理和索赔管理 比较 力 ， 才能科学 的开展索赔工作 。②制 定系统 的索赔制 度 、 资 从 发达的国家 ． 没有一项合 同是没有发生索赔就结束的 索赔是 料 、 围、 范 内容 、 序 、 程 遵循 的原则以及所需索赔 资料 、 数据 、 档 规 确 关 及 项正当的权利要求 ，是一项正 常业务 。有根 据、 有章法 的索 案 均 应 科 学 化 、 范 化 ， 保 索赔 证 据 的真 实性 、 联 性 、 时 赔 要求 是 在 正 确 履 行 合 同基 础 上 本 应 该 得 到 的合 理补 偿 性 以及可靠性 。索赔证据还要有 书面要求 、 有关记 录 ． 议应 协 １ ． 员 素 质低 不会 索 赔 ２人 由 当事 人 签 字 。 索赔 即是－ Ｉ科学 ． －＇ ｑ 也是一 门艺术 ， 参与索赔管 理工作 的 ２３制 定 索赔 策 略 ． 找 一 切 索 赔 机 会 ． 寻 人 员 既要 熟 悉有 关 法 律 的 规 定 和 各 种 条 例 ．又 要 具 有 相 当 丰 施工单位 除了充分提高管理水 平 、发挥施工技 术设备优 富 的施 一管 理经 验 ． 全 面 掌 握 施 工 的 各 个 环 节 ． 时还 需 具 势 、 【 能 同 挖掘 潜力 、 缩短 工期 、 降低成 本和采用 低价投 标法而 获得 备 一 定 的财 会 贸 易 、 共 关 系等 在 内 的 知 识 ． 样 才 能 使 索赔 利 润 之 外 ， 应 通 过 现 场 考 察 ． 合 同 条 件 和 图纸 进 行 详 细 分 公 这 还 对 有理有据 。在 国际工程索赔 中 ． 索赔管理工作的人员还要 具有 析研究 ， 寻找项 目实施过程 中可 能出现 的一切 索赔 机会 ． 充分 优 秀的外语水平 。这种高水 平的人才是 索赔 管理工作 的有力 利用索赔手段 而获得 额外 利润的策略 ，将 投标价较低 的不利 保 障 长期以来 ， 施工企业缺乏这类人 才 ， 不会索赔。 因素变为有利因素。施工 中变被动为主动 ． 这就要求施工单位 １ 索 赔 经 验 及 索 赔 实 力 资 料 贫乏 ． ３ 要充分把握在施工过程 中可能发生的索赔 机会 ．找准索赔事 索 赔 管 理 虽 在 我 国经 历 了 三 十 几 年 的发 展 ．取 得 了一 定 实 和 充 分 的 依据 ， 是 施 工 索 赔 成 功 的 关 键 。 也 的成就 ， 也解 决 了不 少的事件 ． 但其 经验还 处于探 索期 间 ． 其 ２ ． ４建立严格的资料记录和保管制定 ． 加强项 目管理 研究 尚处于理论研究 阶段 施 工单位索赔不成 功的大部分原 施 工索赔是一项知识及技术面广 ． 复杂 而细致 的工作 要 因也是缺乏索赔实例和经验 ． 没有足够 的实例 资料参考 ． 可采 针 对 工 程 建 设 的 每 一 道 工 序 ．每 一 个 环 节 及 其 间 发 生 的 任 何 取的索赔经验少之又少 这不仅使施 工企业蒙受 了巨大的经 变化 和更改及时完成签证手续 还要设专人收集 、 整理妥善保 济损失 ， 而且 也 失 去 了索 赔 经 验 积 累 的 机 会 ． 影 响 了 对 索 赔 管好 ， 工索赔有 关 的资料 ， ： 工合 同 、 工图 、 更 施 如 施 施 施工 组织 进 行 系统 总 结 或 对 典 型 案 例 的搜 集 和 整理 设计 、 标文件 、 招 标底 、 图纸会审记 录 、 设计变更通 知单 、 工 施 １ ． 工企 业 不 愿 提 出索 赔 ４施 现 场 签 证 、 关 ＿ 程 的 照 片 、 蔽 工 程 验 收 记 录 、 材 料 进 场 有 丁 隐 原 在 我 国建 筑 市 场 领 域 里 ， 工 企业 和 业 主 、 理 方 之 间 存 交 接 验 收 记 录及 双 方 的来 往 信 函等 。一 方 面 可 以 作 为 双 方 提 施 监 在 着 较 严 重 的人 情 关 系 ，施 工 企 业 为 了 能在 未 来 工 程 中取 胜 出 索赔 的 根 据 ： 一 方 面 也 可 以作 为 合 同履 约证 明 另 或避免一些不必要 的麻烦 ， 对业主拖欠 工程款 、 各种指令都 照 ２ ． ５根据索赔条款的规定 ． 及时提出索赔 单全收 ， 少拿起法律 的武器来维护 自己的权益 施工企业 常 很 文本 的规定 ：乙方应在索赔事件发生后 ２ ｄ内向甲方发出 ８ 常为了搞好关系 ， 而不能执行合 同， 也不敢 向业 主提出合理 的 要求索赔的通知。 超过 ２ｄ索赔事项 自负 ， ８ 这是对提出索赔期建 索赔要求 。 设经济 ・ 财会 ・ 统计 ｌ 商界限的严格规定。作为承包方 ． 必须在合 １ 缺乏施工索赔的合同意识 ． ５ 同规定的期限内及时行使 自己的权利 ． 及时得 出索赔 ． 这样也便 虽然国家制定了有关合 同的法律 、 法规 ， 但施 工企业不认 于对方按约及时作出反应 根据当时的真实情况及时解决 问题 真研 究合同 、 与业 主之 间不认真谈 判合 同、 不认 真签 订合 同 、 避 免 以后 的扯皮 论争 ， 到 边施 工 、 签证 、 索赔 、 结标 做 边 边 边 不认真履行合 同的事时有发生 施 ＿ 企业缺乏强烈 的合同意 Ｔ ２６随时进行索赔 ． 请专业 的律师 或业咨询服务机 构进 ． 聘 识 ， 懂得 索赔 是 合 同管 理 的 一 个 重 要 环 节 ． 不 因而 不 能认 真 对 行 有 效 的索 赔 待施工索赔 。施工企业不懂得索赔是 在经济合 同规定 范围 内 工程索 赔是个专业 性极强 的工作 ， 需要 （ 下转第 ２ ４页 ） ３