工程建设法规与合同管理
工程建设合同管理办法
工程建设合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设合同管理，保障工程建设合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程建设合同，是指发包人与承包人之间，就完成一定工程量、提供一定的工程质量、工程安全、工程进度等工程目标，明确双方权利义务关系的合同。
第三条工程建设合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用的原则。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国工程建设合同的监督管理。
第二章工程建设合同的订立第五条工程建设合同的订立，应当遵循平等、自愿、协商一致的原则，采取招投标、竞争性谈判等公开、公平、公正的方式进行。
第六条工程建设合同的内容应当包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程量、工程质量、工程安全、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等。
第七条工程建设合同的订立，应当符合国家关于工程建设标准和工程质量安全的规定。
第八条工程建设合同的订立，应当遵守国家关于工程建设招投标的规定。
第三章工程建设合同的履行第九条承包人应当按照工程建设合同的约定，完成工程建设任务，保证工程质量、工程安全、工程进度。
第十条发包人应当按照工程建设合同的约定，支付工程价款，提供施工条件，协调解决工程建设中的问题。
第十一条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设质量和安全的规定，建立健全工程质量安全保障体系。
第十二条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设进度的规定，确保工程按期完成。
第十三条工程建设合同的履行，应当按照国家关于工程价款支付的规定进行。
第四章工程建设合同的变更和解除第十四条工程建设合同的变更，应当遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致。
第十五条工程建设合同的解除，应当遵循合法、公平的原则，经双方协商一致。
第十六条工程建设合同的变更和解除，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章工程建设合同的争议解决第十七条工程建设合同的争议，当事人可以协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
建设工程企业合同管理办法
建设工程企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的建设工程企业合同（以下简称合同），是指建设工程企业在工程建设过程中，与发包人、勘察设计单位、施工单位、材料供应单位等签订的各种合同。
第三条建设工程企业合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设工程企业应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理和监督，确保合同的合法性和有效性。
第二章合同的订立与履行第五条建设工程企业在订立合同前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同双方的合法权益。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条建设工程企业应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第八条建设工程企业应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以解决。
第三章合同的变更与解除第九条合同的变更应遵循双方协商一致的原则，并依法办理变更手续。
第十条合同的解除应符合法律法规的规定，双方协商一致，并依法办理解除手续。
第四章合同的转让与终止第十一条合同的转让应符合法律法规的规定，并取得合同对方的同意。
第十二条合同终止后，建设工程企业应按照合同约定办理合同终止手续，妥善处理合同遗留问题。
第五章合同的争议解决第十三条合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
第十四条建设工程企业应积极参与合同争议的解决，维护自身的合法权益。
第六章合同管理的法律责任第十五条建设工程企业违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第十六条建设工程企业合同管理人员违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十七条本办法自发布之日起施行。
第十八条本办法的解释权归建设工程企业。
通过以上条款，建设工程企业合同管理办法对合同的订立与履行、变更与解除、转让与终止、争议解决以及法律责任等方面进行了全面规定，旨在加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益。
《建设法规与合同管理》练习题
《建设法规与合同管理》练习题第一章建设法规概论一、基本概念1. 法规及其构成要素2. 建设法规3. 建设法律关系4. 建设法律关系主体、客体5. 许可证制度二、填空题1. 法是一种规范，它确定人的行为的。
2. 法是上层建筑的组成部分，受的制约。
3. 法是人们的行为规范，它调整的是人们的，而不是或其他。
4. 法的内容只能是。
5. 法的作用是由工具，这个工具的作用是以、、等为后盾的。
6. 从广义上讲，法律制度是指一个的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整，规范的法律规范的总和。
7. 法人是，依法独立享有和的组织。
8. 法定代表人是指能代表法人、的主要负责人。
9. 任何一个法律规范都必须由、、三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10. 建筑活动是指各类房屋建筑及其的建筑，及其配套的、、的安装活动。
11. 建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与、、及有关之间发生的相应的与关系。
12. 许可是国家通过建设法律规范允许在法律允许范围内有权利13. 建设法规的经济性既包括，也包括其与、、三、 简答题1. 举例说明法规的构成要素？ 3. 建设法规调整对象？8. 建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么 ？ 四、 论述题1. 建设法律关系的特征？2. 论述建设法规的作用？第二章 建设立法与实施一、基本概念 1. 建设立法 2. 建设行政执法 二、填空题1.建设法律的内容包括 和2.建设行政执法监督检查的对象主要是及其 。
3.建设行政执法的方式包括 、、和4.建设行政诉讼的审理包括 、 及 三道程序。
5.建设行政司法的内容包括 、 和 06.行政处罚的决定程序有、三、问答题和三种。
1.简述建设工程项目行政执法的范围和内容的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所在建设业过程中所产生的 、 关系。
15.法律事实是指能够引起 、和的客观现象和16.行政法规是指国务院以及 颁布，或建设部勺其他 、氾性文件，其效力低于 和 ，在有效。
工程施工单位合同管理规定
工程施工单位合同管理规定一、合同的订立合同的订立应当基于平等自愿、公平诚信的原则。
建设方与施工单位在签订合同前应充分沟通，明确工程的基本要求、质量标准、工期限制、安全责任等关键条款。
合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括但不限于工程的范围、进度计划、变更处理、付款方式、违约责任等内容。
二、合同的管理施工单位应当设立专门的合同管理部门或指定专人负责合同的管理工作。
该部门或人员需负责合同的保管、更新和执行监督。
在合同执行过程中，任何变更都应当以书面形式确认，并作为合同的补充文件予以保存。
三、工程质量与验收施工单位必须按照合同约定的标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
建设方有权对施工过程进行监督，并在工程完成后组织验收。
验收合格后，双方应签署验收报告，作为支付工程款的依据。
四、工程款项的支付工程款项的支付应遵循合同约定的支付条件和时间节点。
建设方应按照约定及时支付工程款项，而施工单位则应在收到款项后提供相应的发票或收据。
如遇特殊情况需要调整支付计划，双方应协商一致后作出书面修改。
五、违约责任若一方未能履行合同约定的义务，应当承担违约责任。
违约责任的形式和金额应当在合同中明确规定。
对于因违约造成的损失，违约方还应当赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
合同中应明确争议解决的方式和程序，以便快速高效地解决争端。
七、其他事项合同还应包括保险、知识产权保护、保密协议等相关条款，以确保项目的全面合规性。
同时，双方可根据工程的特点和实际需要，商定其他必要的条款。
结语：。
工程建设合同的规定
工程建设合同的规定一、概述工程建设合同是指业主（甲方）与施工单位（乙方）签订的，关于完成一定工程建设任务的合同。
工程建设合同是工程建设过程中的重要法律文件，对于明确双方的权利、义务和责任具有重要作用。
在我国，工程建设合同的签订和履行需遵循相关法律法规和政策规定。
二、工程建设合同的主要内容1. 工程范围：明确工程建设的范围和内容，包括工程项目的设计、施工、设备安装、调试、验收等。
2. 工程质量：约定工程建设的质量标准和要求，包括工程质量的检查、验收和保修等内容。
3. 工程进度：明确工程建设的工期和进度计划，包括工程建设的起始日期、竣工日期和关键节点等。
4. 工程投资：约定工程建设的投资额和支付方式，包括工程预付款、进度款和尾款等。
5. 施工单位的责任和义务：包括施工单位的资质要求、施工组织设计、施工现场管理、安全生产、环保要求等。
6. 业主的责任和义务：包括业主的配合义务、提供施工条件、支付工程款、验收工程等。
7. 违约责任：约定双方在未履行或未完全履行合同义务时应承担的违约责任。
8. 争议解决：约定双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
9. 合同的变更、解除和终止：明确合同变更、解除和终止的条件、程序和相应责任。
10. 合同的附则：包括合同的生效、解除、终止时间、双方签字盖章等。
三、工程建设合同的规定1. 法律法规：工程建设合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。
2. 资质要求：施工单位应具备相应的资质条件，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。
3. 合同签订：工程建设合同应由双方当事人签订，并加盖公章。
合同签订前，双方应对合同内容进行充分协商，确保合同条款明确、合法。
4. 合同备案：工程建设合同签订后，应按照相关法律法规和政策规定进行备案。
5. 工程质量保修：施工单位应对工程建设质量承担保修责任，保修期限和保修范围应符合国家有关规定。
建设法规与合同管理成人本科试卷
建设法规与合同管理成人本科试卷一、单项选择题（每题2分，共30分）1. 建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，以下（）不属于建设法规的调整对象。
A. 建设行政管理关系。
B. 建设经济协作关系。
C. 建设民事关系。
D. 建设刑事关系。
2. 以下（）是建设法规体系的核心和基础。
A. 宪法。
B. 建设法律。
C. 建设行政法规。
D. 建设部门规章。
A. 建设单位。
B. 施工单位。
C. 监理单位。
D. 设计单位。
4. 建设工程安全生产管理基本制度中，（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度。
B. 群防群治制度。
C. 安全生产教育培训制度。
D. 安全责任追究制度。
5. 建设工程质量监督机构是（）具有独立法人资格的事业单位。
A. 由当地人民政府批准。
B. 由建设行政主管部门批准。
C. 由省级以上建设行政主管部门考核认定。
D. 由工程监理单位批准。
6. 建设工程合同的订立，一般应经过（）阶段。
A. 要约邀请、要约、承诺。
B. 要约、承诺。
C. 要约邀请、承诺。
D. 要约、新要约、承诺。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
B. 因重大误解订立的合同。
C. 显失公平的合同。
D. 乘人之危订立的合同。
8. 建设工程施工合同中，（）是承包人的主要义务。
A. 提供必要的施工条件。
B. 及时检查隐蔽工程。
C. 支付工程价款。
D. 按照合同约定完成工程建设任务。
9. 在建设工程合同履行过程中，（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
A. 合同变更。
B. 合同解除。
C. 合同转让。
D. 合同终止。
10. 建设工程合同争议解决方式中，（）具有专业性、保密性、快捷性等特点。
A. 协商。
B. 调解。
C. 仲裁。
D. 诉讼。
A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.12. 建设工程招标的开标由（）主持。
A. 招标人。
B. 投标人代表。
工程项目建设合规管理规定
第一章总则第一条为规范工程项目建设管理，保障工程质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合我国工程建设的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于在我国境内进行的各类工程项目建设活动，包括新建、改建、扩建和拆除工程。
第三条工程项目建设必须遵循以下原则：（一）依法合规，保证工程质量、安全、进度和投资效益；（二）科学规划，合理布局，节约资源，保护环境；（三）公开透明，公平竞争，诚实守信，廉洁自律；（四）强化责任，落实到位，形成合力。
第二章项目立项第四条工程项目立项应当符合国家产业政策、发展规划和地方经济社会发展需要。
第五条工程项目立项前，应当进行可行性研究，包括项目必要性、技术可行性、经济效益和社会效益等。
第六条项目立项单位应当依法办理项目审批手续，取得项目批准文件。
第三章工程设计第七条工程设计应当符合国家相关标准、规范和设计深度要求。
第八条设计单位应当具备相应的设计资质，并按照合同约定履行设计职责。
第九条工程设计文件应当经过审查，符合法律法规、标准规范和合同约定。
第四章工程施工第十条工程施工应当严格按照工程设计文件、施工图纸和技术规范进行。
第十一条施工单位应当具备相应的施工资质，并按照合同约定履行施工职责。
第十二条工程施工过程中，应当加强施工现场管理，确保施工安全、质量、进度和文明施工。
第五章工程监理第十三条工程监理单位应当具备相应的监理资质，并按照合同约定履行监理职责。
第十四条监理单位应当对工程设计、施工、验收等环节进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度和投资效益。
第十五条监理单位应当对施工单位、设计单位等参建单位的资质、质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第六章工程验收第十六条工程验收应当符合国家相关法律法规、标准规范和合同约定。
第十七条工程验收应当由项目法人或者其委托的验收机构组织实施。
第十八条工程验收合格后，应当依法办理竣工验收备案手续。
2024年建设工程施工合同管理办法（二篇）
2024年建设工程施工合同管理办法第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建>市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建>安装工程承包合同条例》和《建>市场管理规定》，制订本办法。
第二条本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。
第三条施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。
施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。
承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。
第四条承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。
对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。
第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。
第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建>市场秩序。
第七条签订施工合同必须具备以下条件：1.初步设计已经批准;2.工程项目已经列入年度建设计划;3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;4.建设资金和主要建>材料设备来源已经落实;5.招投标工程，中标通知书已经下达。
第八条签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。
对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。
合同应具备以下主要内容：1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;2.双方的权利、义务和一般责任;3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;4.工程质量要求、检验与验收方法;5.合同价款调整与支付款方式;6.材料、设备的供应方式与质量标准;7.设计变更;8.竣工条件与结算方式;9.违约责任及处置办法;10.争议解决方式;11.安全生产防护措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
19004-2000 标准的内容是什么？ 答：GB/T 19001-2000：规定质量管理 体系要求，用于正式主旨具有提供满足 顾客要求和使用的法规要求的产品的 能力，目的在与增进顾客满意。GB/T 19004-2000:提供考虑质量管理的有效 性和效率两方面的指南，该标准的目的 是组织业绩改进和顾客及其他关方满 意 4 建设单位有哪些质量责任？ 答：1 依法发包工程的责任 2 委托监理 的责任 3 依法报批、接受政府监督的责 任 4 遵守国家规定及技术标准的责任 5 提供资料、组织验收的责任 5 施工单位有哪些质量责任和义务？ 答：1 遵守执业资质等级制度的责任 2 建立质量保证体系的责任 3 遵守技术 标准、严格按图施工的责任 4 总包单位 与分包单位之间的质量责任 6 谈谈监理单位对工程质量的责任和 义务？ 答：1 遵守执业资质等级制度的责任 2 回避责任 3 坚持质量标准。依法进行现 场监理的责任 7 建设单位对质量的违约责任是怎样 规定的？答：P36 8 施工单位对质量的违约责任是怎样 规定的？答：P37 9 谈谈监理单位对质量的违约责任规 定的认识。答：P38 10 什么是质量缺陷？ 答：指工程不符合国家或行业的有关技 术标准、设计文件及合同中对质量的要 求 11 我国建设工程的保修期限是如何规 定的？ 答：1 基础设施工程、房屋建筑的地基 基础工程和主体结构工程，为设计文件 规定的该工程的合理使用年限 2 房屋 防水工程，有防水要求的卫生间、房间 和外墙面的防渗漏，为 5 年 3 供热与供 冷系统，为 2 个采暖期。供冷期 4 电器 管线、给排水管道、设备安装和装修工 程，为 2 年
第二章
1 何谓工程建设程序？我国的建设程 序分为哪几个阶段？ 答：指工程建设全过程中各项工作都必 须遵守的先后次序。阶段：1 工程建设 前期阶段；工程建设准备阶段；工程建 设实施阶段；工程验收与保修阶段；终 结阶段 2 规定建设程序有什么意义？
答： 由于在工程建设过程中，工作量 极大，牵涉面很广，内外协作关系复杂。 而且存在着活动空间有线和后续工作 无法提前进行的矛盾因此工程建设就 必然存在一个分阶段、按步骤，各项工 作按序进行的客观规律。另外工程建设 投资大，建成后的建筑物将长期存在。 其质量好坏与人们的生命财产息息相 关。为维护社会公共利益，政府也必须 在工程建设工程中，设置一些审批环节 来对各方主体的工程建设行为进行监 督管理 3 我国对于土地所有权和使用权方面 是如何规定的？ 答：农村和城市郊区的土地{除法律规 定属国家所有者外}属于农民集体所 有，其余的土地归国家所有。工程建设 用地都必须通过国家对土地使用权出 让或划拨而取得，须在农民集体所有的 土地上进行工程建设的，也必须先由国 家征用农民土地，然后再将土地使用权 出让或划拨给建设单位或个人。通过国 家出让而取得土地使用权的，应向国家 支付出让金，并与市、县人民政府土地 管理部门签订书面出让合同，然后按合 同规定的年限与要求进行工程建设 4 什么叫执业资格制度？我国执业资 格制度立法情况如何？ 答：就是国家通过法定条件和立法程序 对建设活动主体及其个人进行认定和 批准，赋予其在法律所规定的范围内从 事一定建筑活动的制度。情况：1 只管 住了单位资质，而对具体执业人员没有 要求，出现高资质单位承接任务，而由 低素质、低水平的人员来实施的问题， 使工程建设的质量和水平难以保证 2 一些高水平的专业人员，由于其所在单 位资质较低的限制，其聪明才智和业务 能力难以发挥 3 工程建设的相关责任， 只能落实到单位，对具体从业人员的责 任却难以追究，一有问题就是集体负 责，表面上市大家共同负责，实际上却 是大家都不负责 4 大多数发达国家和 地区都实行了工程建设执业人员资格
行为，有权要求纠正；发现生产经营单 位违章指挥，强令冒险作业或发现事故 隐患时，有权提出解决的建议，生产经 营单位应及时研究答复；发现危及从业 人员生命安全的问题时，有权向生产经 营单位建议组织从业人员撤离危险场 所，生产经营单位必须立即作出处理 5 工会有权依法参加事故调查，向有关部 门提出处理意见，并要求追究有关人员 的责任 11 生产经营单位对安全生产负有哪些 管理职责？ 答：1 提供劳动保护用品 2 参加工伤社 会保险 3 日常生产经营活动中的劳动 保护 4 加强对女职工和未成年工的特 殊保护 12 企业主要负责人、各级管理人员及 从业人员在安全生产方面都应承担哪 些责任？ 答：企业主要负责人：1 建立健全本单 位安全生产责任感 2 组织制定本单位 安全生产规章制度和操作规程 3 保证 本单位安全生产投入的有效实施 4 督 促检查本单位的安全生产工作，及时消 除安全生产事故隐患 4 组织制定并实 施本单位生产安全事故应急救援预案 6 及时。如实报告生产安全事故。各级 管理人员：1 贯彻执行有关安全技术劳 动保护法规 2 做好安全生产的宣传教 育和管理工作，总结交流推广先进经验 3 经常深入基层，指导下级安全技术人 员的哦能够在，掌握安全生产情况，调 查研究生产中的不安全问题，提出改进 意见和措施 4 组织审查施工组织设计 （施工方案）和编制安全技术措施计 划，并对贯彻执行情况进行督促检查 6 与有关部门共同做好新工人、特种工种 工人的安全技术训练、考核、发证工作 7 进行工商事故统计。分析和报告，参 加工伤事故的调查和处理 8 禁止违章 指挥和违章作业，遇到严重险情，有权 暂停生产，并报告领导处理。从业人员 的责任：1 作业过程中，应严格遵守本 单位的安全生产规章制度和操作规程，
注册制度，这已形成了建筑行业管理的 国际管理 5 我国对从事工程建设活动的单位是 如何划分的？ 答：房地产开发企业、工程总承包企业、 工程勘察设计企业、工程监理企业、建 筑业企业和混凝土预制构件及商品混 凝土生产企业 6 我国在建筑行业实行哪几种执业人 员的执业资格制度？ 答：注册结构工程师、注册监理工程师、 注册造价师、注册建造师、注册建筑师、 注册城市规划师、注册岩石工程师、注 册房地产估价师、注册规划师、注册风 景园林师 7 谈谈你对我国建筑市场准入“双重控 制”的认识。 答：从我国目前的实际情况来看，建筑 市场的秩序比较混乱，一些不具备从事 建设活动相应条件的单位和个人通过 不正当的途径进入建筑市场，承揽建筑 工程，严重扰乱了建筑市场的正常秩 序，造成建设工程质量隐患甚至导致发 生重大的人身伤亡和财产损失等恶性 事故。因此建立和维和建筑市场的正常 秩序，确立进入建筑市场从事建设活动 的准入规则，十分必要。这对提高我国 的工程建设水平，保障公民的生命财产 安全， 建筑业组织结构，提高建筑业 的国际竞争力都具有重要作用和意义
12 施工单位拒绝保修时，建设单位应
怎样处理？
答：应按约定日期到达现场，如事故单
位未能按期到达现场，建设单位应再次
通知施工单位，事故单位自接到再次通
知书的一周内仍不能到达时，建设单位
有权自行返修，所发生的费用由原施工
单位承担；不属施工单位责任的，建设
单位应与施工单位联系，上衣维修的具
体期限
13 危 险房 屋 的返 修 责 任是 如 何认 定
作 5 统计全国建筑职工因工伤亡人数，
掌握并发布全国建筑安全生产动态 6
负责对申报资质等级一级企业和国家
一、二级企业以及国家和部级先进建筑
企业进行安全资格审查或审批，行使安
全生产否决权 7 组织全国建筑安全生
产检查，总结交流建筑安全生产管理经
验，表彰先进 8 检查和督促工程建设重
大事故的调查处理，组织或者参与工程
规和方针、政策，起草或指定建筑安全
生产管理法规、标准 2 统一监督管理全
国贯彻建设方面的安全生产工作，完善
建筑安全生产的组织保证体系 3 制定
建筑安全生产管理的中、长期规划和近
期目标，组织建筑安全生产技术的开发
与推广应用 4 指导和监督检查省、自治
区、直辖市人民政府建设行政主管部门
开展建筑安全生产的行业监督管理工
8 如何保障施工现场周边环境的安 全？ 答：建设单位应当向建筑施工企业提供 与施工现场相关的地下管线资料，建筑 施工企业应当采取措施施加以保护。施 工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊 作业环境可能造成损害的，建筑施工企 业应当采取安全防护措施。当可能损坏 道路、管线、电力、邮电通信等公共设 施时，建设单位必须按有关规定时限办 理申请批准手续。建筑施工企业应当遵 守有关环境保护和安全生产方面的法 律、法规的规定，采取控制和处理施工 现场的各种粉尘、废气、废水、固体废 弃物以及噪声、振动对环境的污染和危 害的措施。 9 何谓工程建设重大事故？工程建设 重大事故发生的处理程序是如何规定 的？ 答：指在工程建设过程中由于责任过失 造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和 安全设施失当，造成人身伤亡或者重大 经济损失的事故。规定：建设部归口管 理全国工程建设重大事故的处理；省、 自治区、直辖市建设行政主管部门归口 管理本辖区内的工程建设重大事故的 处理；国务院各有关主管本门管理所属 单位的工程建设重大事故的处理 10 从业人员及工会在安全生产方面都 享有哪些权利？ 答：从业人员：1 签订安全劳动合同权 2 知情权 3 建议、批评、艰巨、控告权 4 对违章指挥、强令冒险作业的拒绝权 5 停止作业及紧急撤离权 6 依法获得赔 偿权。工会：1 工会有维护职工合法权 益和维护职工生命健康与安全的相关 权利 2 工会有权依法组织职工参加本 单位安全生产工作的民主管理与民主 监督，维护职工在安全生产方面的合法 权益 3 工会有权对建设项目的安全设 施与主题工程同时设计、同时施工、同 时投入生产和使用进行监督，提出意见 4 工会对生产经营单位违法安全生产 法律。法规，侵犯从业人员合法权益的
的？
答：P40
第四章
1 工程建设安全生产包含哪些内容？
答：包括建筑生产过程中的施工现场人
身安全、财产设备安全、施工现场及附
近的道路、管线和房屋的安全，施工现
场周围的环境保护及过程建成后的最
用全等方面的内容
2 国务院建设行政主管部门在工程建
设安全生产方面有哪些主要的管理职
责？
答：1 贯彻执行国家有关安全生产的法