电力合同标准版
供电合同范文6篇
供电合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1供电合同范本甲方：__________________（单位名称）乙方：__________________（单位名称）鉴于甲方为__________________（单位性质），乙方能保证按需求为其提供稳定的电力，并双方本着平等互利的原则，经友好协商达成如下协议：一、供电内容1.1 乙方承诺向甲方提供__________（电压）__________（电流）的电力，供电线路为__________________，保证稳定供电。
1.2 为了保障供电的稳定性，乙方将负责定期检查电力设备，及时维修并更新设备，保证供电设施的完好运行。
二、供电价格2.1 供电价格按照__________________（国家标准/地方标准）执行，具体价格为每度__________________元。
2.2 电费的结算周期为每个月的_____日，对于未按时缴纳电费的，甲方应承担逾期支付费用。
2.3 电费的支付方式为__________________（现金/银行转账/其他方式），具体操作可另行商定。
三、供电用电量3.1 甲方应确保实测使用电量与合同约定的电量相符，如发生超出约定的情况，应按照双方协商的价格支付超出部分的电费。
3.2 乙方有义务配合对甲方用电情况进行监测和评估，保证数据的真实性和准确性。
四、违约责任4.1 若乙方未能按照合同规定提供稳定的电力供应，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 若甲方未能按时缴纳电费，应承担逾期支付费用，并在乙方规定的期限内补缴电费。
五、其他条款5.1 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
5.2 本合同因履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交_______（仲裁/法院）解决。
甲方：（盖章）法定代表人：__________ 日期：__________乙方：（盖章）法定代表人：__________ 日期：__________供电合同签订地点：__________ 供电合同签订日期：__________以上是关于供电合同的范本，希望能够对您有所帮助。
电力合同模板(实用8篇)
电力合同模板（实用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电力合同模板（实用8篇）合同在现代社会中的地位和作用与日俱增,合同的订立是现代社会中最具效力的法律基础之一。
电力工程合同示范文本(六篇)
电力工程合同示范文本甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)一、项目立项：乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。
二、工程名称：三、工程范围：800KVA变压器安装及调试。
电缆敷设及调试。
接地网制作及调试。
计量表计安装。
四、工程地点：五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。
合同价款：人民币大写：整(小写￥：)。
六、付款方式：转帐。
工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项七、合同工期：60个工作日竣工。
(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。
八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。
因款未到而影响的延期。
因人力不可抗拒的原因被迫停工。
因整体方案变更不能继续施工。
因土建施工原因而被迫停工。
因线路不能停电而造成的延期。
九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。
十、双方主要责任：1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。
指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。
工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。
2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。
3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。
乙方责任：1、乙方应按时向甲方报送施工计划，工程交付时间不符合合同规定，由乙方负责甲方损失。
2、乙方在施工中必须采取安全措施，保证线、材、表均符合国家规范要求，如发生安全事故、设备质量事故，由乙方负责。
3、做好现场消防保卫工作。
4、乙方在施工过程中尽量不影响工地的正常用电。
5、乙方送电后，甲方一星期内未付清余款乙方有权停电。
十一、本协议书双方签字盖章后生效。
十二、验收合格通电后本协议自动失效。
十三、本协议一式四份，双方各执二份。
甲方甲方：_____ 乙方：_____代表：_____ 代表：_____ 开户行：_____ 开户行：_____ 帐号：1帐号：盖章：_____ 盖章：_____ ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日甲方责任：电力工程合同示范文本（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
供电合同范本11篇
供电合同供电合同范本11篇在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的供电合同范本，希望能够帮助到大家。
供电合同范本11、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及设备、设施。
如因人为原因致使该厂房及设备、设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修或经济赔偿。
2、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，需经得甲方同意，按规定须向有关部门审批的，则还应报请有关部门批准后，方可进行。
五、厂房转租和归还1、乙方在租赁期间，不得将厂房、设备、转借给第三方。
如未经的甲方的书面同意转租、转借，甲方有权终止租赁协议。
2、租赁期满后，该厂房、设备归还时，应当符合正常使用状态及设备完好、可正常运行。
六、租赁期间其他有关约定1、厂房、设备租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房、设备存放危险物品及非法活动。
2、厂房、设备租赁期间，甲方有权督促、协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
乙方有义务保证自己工作人员必要安全措施。
在乙方承租期间，发生的任何责任、事故由乙方自行承担，与甲方无关。
3、厂房、设备租赁期间，乙方如遇不可抗拒(如洪水、修路封路)等原因造成本合同无法履行，甲方不承担责任。
4、乙方在租用期间内，如遇国家策需要拆除或改造，双方互不承担责任。
租金多退少补。
5、厂房租赁期间，乙方可根据自己的'经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承租，甲方也不作任何补偿。
七、续租与合同终止1、甲、乙双方达成协议租期共年，后年租金共计万元整人民币，乙方应提前个月交纳后年租金，如拖欠不付满一个月，甲方有权按日增收总租金5‰滞纳金，并有权终止租赁协议。
2、甲、乙双方年租期结束后，甲方如继续出租该房及设备时，同等租金情况下乙方享有优先权;如期满甲方不再出租或乙方不再承租，甲、乙双方应提前六个月通知对方。
供电合同范本6篇
供电合同范本6篇篇1供电合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（传真号码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（传真号码）鉴于甲方拥有（电力来源）的供电能力，乙方愿意购买甲方的电力，并达成以下供电合同：第一条供电范围1.1 甲方负责向乙方提供（电力种类）的供电服务。
1.2 供电范围包括但不限于乙方使用的生产设备、办公设备等用电设备的电力供应。
第二条供电价格2.1 供电价格为（价格数字）元/千瓦时（或其他计价单位），根据实际用电量结算。
2.2 乙方每月底前需向甲方支付上月电费账单。
第三条供电质量3.1 甲方承诺所供电力符合国家标准，并保证电力质量稳定。
3.2 若因甲方原因导致供电中断或电力质量不符合国家标准，甲方应承担相应责任。
第四条供电承诺4.1 甲方应保证供电设施正常运转，确保供电服务的正常进行。
4.2 乙方应保持用电设备的正常运行，避免因用电设备故障导致电力需求下降或损坏。
第五条违约责任5.1 若一方出现违约行为，应赔偿对方因此遭受的所有损失。
5.2 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同，该方可免除违约责任。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
第六条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至（期限）截止。
如需继续合作，双方可协商签订新的供电合同。
第七条其他事项7.1 本合同如有未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各保存一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章签字）：日期：乙方（盖章签字）：日期：以上为供电合同范本，双方应认真履行合同内容，确保供电服务顺利进行。
篇2供电合同范本甲方（供电单位）：__________（以下简称甲方）地址：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________乙方（需供电单位）：_________（以下简称乙方）地址：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________鉴于甲、乙双方为保障供电安全、提高供电质量、明确供电责任，经协商一致，签订以下供电合同：第一条供电内容1. 甲方为乙方提供电力供应服务，乙方接受甲方供电服务。
供用电合同范例最新5篇
供用电合同范例最新5篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（供电方）：_________乙方（用电方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就供电和用电事宜达成如下协议：一、合同双方甲方：名称、地址、联系方式等详细信息。
乙方：名称、地址、联系方式等详细信息。
二、供电方式和电力设施1. 甲方应按照国家标准向乙方提供安全、稳定、连续的电力供应。
2. 乙方应根据自身用电需求，配置符合安全标准的用电设施，并定期进行维护和检修。
3. 甲方有权对乙方的电力设施进行安全检查，并提出改进意见。
乙方应按照甲方的要求及时整改。
三、电量和电费1. 乙方用电量和电费按照甲方计量结果和收费标准计算。
2. 乙方应按照约定的时间和方式支付电费。
如乙方未按时支付电费，甲方有权按照国家规定收取滞纳金。
3. 乙方用电量超过合同约定时，甲方有权根据超出的电量调整电费。
四、供用电安全1. 甲乙双方应共同遵守电力安全规定，确保供用电安全。
2. 乙方不得擅自改变电力设施的结构和功能，不得私自接线或者违规使用电力。
3. 如发生电力事故，乙方应立即采取应急措施，并及时通知甲方。
甲方应尽快修复电力设施，恢复电力供应。
五、合同期限和终止方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方如需终止本合同，应提前三个月书面通知甲方，并按照约定支付相关费用。
3. 合同到期后，如双方继续合作，可续签合同。
六、违约责任和争议解决方式1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因本合同引起的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 甲乙双方可根据实际需要，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可按照国家法律法规和相关政策执行。
供用电合同样板经典版6篇
供用电合同样板经典版6篇篇1供用电合同合同编号：[具体编号]甲方（供电方）：[供电公司名称]地址：[供电公司地址]法定代表人：[姓名]电话：[联系电话]乙方（用电方）：[用电公司名称或个体名称]地址：[用电公司地址或个体地址]法定代表人：[姓名]电话：[联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就供电方向用电方供电事宜达成如下协议：一、合同前提条件1. 甲方具有合法供电资质，愿意向乙方提供电力供应服务。
2. 乙方已向甲方提供用电相关资质证明文件，并保证合法用电。
3. 乙方所在的电力网络满足甲方的安全供电条件。
二、供用电设施及其安装范围和维护责任分配（在此详细描述双方的设施范围，维护责任分配等）三、供电方式和质量承诺1. 甲方应按照国家标准向乙方提供持续、安全、可靠的电力供应服务。
2. 甲方承诺提供的电力质量符合国家电力行业标准。
如因甲方原因导致的电力质量问题给乙方造成损失，甲方应承担相应赔偿责任。
四、用电计量与费用结算方式（在此详细规定计量方式、计量设备归属与维护责任，电费计算与结算周期，异常处理等内容）五、供电期限与合同终止条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
期满后如需继续合作，双方另行签订新的合同。
2. 合同终止的条件包括但不限于：双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法继续履行；乙方严重违约，甲方有权解除合同等。
合同终止后，双方应按照合同约定处理好结算和遗留问题。
六、电力设施的安全运行和维护责任（在此明确甲乙双方对电力设施安全运行和维护的责任与义务）七、供用电的违约责任和解决争议的方式（在此详细规定违约情形、违约金计算方式及争议解决途径等）双方应严格遵守本合同规定，如发生争议应首先友好协商解决；协商不成时，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
在争议解决期间，除涉及争议部分外，其余条款仍应履行。
关于供电合同范文4篇
关于供电合同范文4篇篇1供电合同是指供电方与用电方签订的一份协议，规定了供电方向用电方提供电力服务的条件和协议。
下面是一份关于供电合同的范文：供电合同甲方（供电方）：__________ 乙方（用电方）：______________鉴于甲方与乙方就电力供应事宜达成协议如下：第一条供电内容1、甲方按照国家有关规定，向乙方提供合格合法电力供应服务。
2、供电时间为每日24小时，乙方有权按照需要自行调整用电时间。
3、甲方应确保供电质量稳定，供电设备设施齐全，并及时做好抢修和防护工作。
第二条供电价格1、供电价格按照国家电力部门相关规定执行，具体价格由甲方根据实际情况提供。
2、供电价格每月结算一次，乙方应按时足额支付电费。
3、若由于乙方违约行为导致供电设备损坏，乙方应负责维修和赔偿费用。
第三条供电责任1、甲方负责向乙方提供稳定、安全的电力供应服务，并确保供电设备运行正常。
2、乙方使用电力过程中，应合理安排用电，避免用电过载造成设备损坏。
3、供电过程中如发生故障或事故，乙方应及时通知甲方并配合处理。
第四条合同期限1、本合同自双方签字生效之日起生效，期限为________年。
2、合同期满前一个月，双方可以协商续签或解除本合同。
3、若因不可抗力导致无法继续履行本合同，双方可协商解除合同。
第五条其他条款1、本合同未尽事宜，双方可协商修改并签订补充协议。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
以上为供电合同的内容，甲乙双方应严格履行协议内容，确保供电安全稳定。
希望双方能够共同维护合同权益，保障电力供应质量。
祝双方合作愉快！篇2供电合同范文甲方：(供应商名称)乙方：(购买方名称)鉴于甲方为乙方供应电力，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商一致，达成如下电力供应合同：一、供电范围：1.1 乙方为其相关生产、生活设施提供电力所需的电能，电力强度按照双方约定的标准进行供应。
1.2 电力供应点：供应点为(具体地址)，具体范围为(具体范围)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电力合同标准版
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
施工合同
合同编号：DWJS九江-01
工程名称：九江500kV变电站工程
发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司
承包人：江西省火电建设公司
签订日期：签订地点:
使用说明
1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。
2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。
3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。
4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程
施工合同
第一部分合同协议书
发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司
承包人：江西省火电建设公司
鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：九江500kV变电站工程
1.2工程地点：江西九江___________________________________
1.3工程概况： __________________________________
第2条承包范围
承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期
3.1开工日期：年月 ___________________________________
3.2竣工日期：年月 ___________________________________
第4条工程建设目标
3.1质量目标：按照招标文件要求。
3.2安全目标：。
3.3进度目标：。