索赔通知单
索赔通知函范本
索赔通知函范本尊敬的 [被索赔方姓名或单位名称]，我代表 [索赔方姓名或单位名称]，特此向您发出本索赔通知函。
根据相关法律法规的规定，我们要求您进行以下赔偿。
1. 背景说明在 [具体日期]，我们之间存在一份 [合同名称/协议名称]，您在该合同/协议中承诺履行 [具体条款]。
然而，经过我们多次催促，您至今未履行您在该合同/协议中的责任。
2. 违约行为据我们所知，您未履行以下约定/行为：[具体违约行为1][具体违约行为2][具体违约行为3]...3. 损失及索赔金额由于您的违约行为，我们遭受了以下损失：[具体损失1]，金额为 [具体金额1]。
[具体损失2]，金额为 [具体金额2]。
[具体损失3]，金额为 [具体金额3]。
...根据上述计算，我们要求您赔偿的总金额为 [总赔偿金额]。
4. 赔偿要求和期限根据您未履行合同/协议的约定，我们要求您在收到本通知函的7天内，支付上述总赔偿金额至以下账户：[收款账户信息]如果在规定期限内未能支付赔偿款项，我们将不得不采取进一步法律行动保护我们的权益。
5. 法律后果根据中华人民共和国的相关法律法规，如果您未能在规定期限内履行支付赔偿款项的义务，我们将不得不采取如下法律手段维护我们的权益：- 提起诉讼并要求法院裁决支付赔偿金额。
- 要求法院查封、扣押或拍卖您的财产以强制执行赔偿义务。
- 向各个信用征信机构提交您的不良信用记录。
- 其他合法维权手段。
请您务必认真对待本索赔通知函，并履行您在合同/协议中的约定。
我们希望能够通过友好协商解决此事，避免进一步的纠纷和法律争议。
最后，希望您尽快回复并支付赔偿款项，以免耽误我们双方的正常商业运营。
此致，[索赔方姓名或单位名称][索赔方联系方式]。
索赔通知书模板
索赔通知书模板索赔是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。
在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。
下面小编给大家带来索赔通知书，供大家参考!索赔通知书范文篇一损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!股份有限公司采购部年月日索赔通知书范文篇二监理单位：我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于x年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。
x年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从x年xx月起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。
以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!建筑工程公司年月日索赔通知书范文篇三合同名称:彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。
快递索赔函 (4)
快递索赔函
尊敬的[快递公司名称]：
我是您的忠实客户，编号为[客户编号]。
我在[日期]下单并付款，要求您将包裹送达至[收件人地址]。
然而，我很遗憾地通知您，我收到的包裹在运输过程中受到了损坏。
损坏的包裹详情
•快递单号：[快递单号]
•运输日期：[运输日期]
•收件人姓名：[收件人姓名]
•收件地址：[收件人地址]
•包裹描述：[包裹描述]
损坏状况
我在收到包裹之后立即检查了其状况，并发现以下损坏情况：
1.[损坏情况1]
2.[损坏情况2]
3.[损坏情况3]
1
这些损坏严重影响了包裹的完整性和商品的可用性。
作为消费者，我对您的快递服务有一定的期望，包括安全可靠地将包裹送达到收件人，并为任何可能的损失提供相应的保障。
索赔要求
基于以上描述，我要求您采取以下措施来解决这个问题：
1.立即提供索赔表格和索赔申请的指导。
2.根据损坏严重程度，提供合理的赔偿方案。
3.在[日期]之前解决此事，以确保我的权益得到维护。
我希望您能认真对待此事，并尽快与我取得联系，以便进一步讨论这个问题，并为我提供解决方案。
我作为忠实客户，对贵公司寄予了相当的信任，希望您能够维护这一信任，积极回应我的索赔要求。
请您尽快回复并提供进一步的指示。
感谢您的合作。
顺祝商祺，
[您的姓名] [您的联系方式] [日期]
2。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的XX公司：我是XXX（客户姓名），就近期发生的一起事故，我向贵公司提出索赔请求。
本函是为了向贵公司表达我对事故的不满和对损失的索赔意向，并希望能够得到合理的补偿。
以下是我所遭受的损失和索赔的依据。
一、事故经过在（日期）的（地点），我与贵公司旗下的一辆货车发生了一起交通事故。
根据我对事故的回忆和见证人的陈述，我对事故的经过如下所述：在某个路口，贵公司的货车擅自变道，并与我的车辆相撞。
事故造成了我的车辆严重受损，包括车身和发动机部分损坏，修复费用预计达到XXXX元。
二、损失清单以下列出了本次事故造成的直接损失，以及我计划向贵公司索赔的费用：1. 车辆修复费用：XXXX元根据修理厂的估算，为了使我的车辆恢复正常使用，需要更换并修复多个部件。
修复工作需要耗费时间，并影响了我的正常出行。
2. 医疗费用：XXXX元在事故发生后，我立即前往医院接受了全面检查和治疗。
我遭受了一些轻微的身体伤害，包括剧痛和碰伤。
医疗费用包括门诊费、药物费和医生诊费。
3. 停工损失：XXXX元由于车辆被迫停工修理，我无法按时完成原定的工作任务，直接导致我在工作中的收入减少。
停工期间的损失对我造成了严重的经济困扰。
以上三项经济损失是我索赔的主要依据。
希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，给予合理的赔偿。
三、索赔要求基于以上损失和依据，我希望贵公司满足以下索赔要求：1. 车辆修复费用的全额赔偿：XXXX元贵公司负有相应责任，应当承担修理费用。
2. 医疗费用的全额赔偿：XXXX元贵公司应该负责赔偿我在医疗方面的全部损失。
3. 停工损失的赔偿：XXXX元贵公司应该赔偿我由于车辆修理停工所造成的经济损失。
希望贵公司能够在收到本通知书后的十五个工作日内回复我是否接受我的索赔要求。
如果贵公司对我的索赔请求有任何异议或需要进一步了解情况，请及时与我联系。
我希望我们能够在友好的基础上协商解决这起事故产生的问题。
最后，希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，并在合理的时间内给予赔偿。
索赔函范文5份
索赔函范本致：公司贵我双方经多年合作，已形成良好关系，在前期的交易合作过程中均无异议，非常愉快。
近期一批材料采购中出现部分品质不良现象，现对相关事宜告知贵方，望贵司以贵我双方利益为重，给予我司相应经济损失的赔偿，具体如下：一．订单内容：订单日期：年月日；订单号：材料名称：材料尺寸：二．材料品质问题：1.第一次回厂材料切开后，中间有裂绞，已于年月日与贵司沟通，不良材料已退，贵司也高度的重视，及时给予了很妥善处置，我方非常感谢。
2.第二次在补料后我司将产品加工成型，在贵司工艺处理后，再次出现成型工件有缺陷，严重影响品质，不能正常使用，材料再次退回贵司予以分析至今。
三．经济损失：1.直接：、、、、等多道加工，工时费、设备损耗费、辅助工具消耗费合计元；2.间接：订单无法如期交货，严重影响下游客户的正常生产，按订单额%扣款元；3.无形：严重影响我司与客户的正常合作关系。
四．综述：为保证贵我双方今后的良好合作，综上述我司要求贵司赔偿直接经济损失人民币元整；间接、无形经济不予计赔，望贵司及时受理、来复为感。
急盼函复。
有限公司年月日货物运输保险索赔函中国××××保险股份有限公司××分公司：接受××印刷设备包装有限公司（下简称××公司）委托，就××公司在贵公司投保的印刷设备××××型卫星式柔版印刷机《国内水路、陆路货物运输保险合同》理赔事宜，本律师现代表××公司向贵公司提出理赔申请，请贵公司予以受理和赔偿。
××××年××月××日，××公司与贵公司签订了《国内水路、陆路货物运输保险合同》，对××公司运往××的印刷设备××—××××型卫星式柔版印刷机投保，保险合同的内容为：保单号：××××；发票或提单号：××××；运输工具：××××、××××、××××挂、××××、××××挂；起运日期：××××年××月××日自××至××；保险金额为：××××万元；保险费率：0.2%；保险费：××××万元；保险货物项目、标记、数量及包装：印刷设备××××型卫星式柔版印刷机1台；承保条件：承包基本险，使用《国内水路、陆路货物运输保险条款》（2009年9月21日修订），每次事故绝对免赔额为损失金额的8%。
快递索赔函
快递索赔函一、背景情况我是您公司的客户，我最近使用了贵公司提供的快递服务，但很遗憾地通知您，我的快递在运输过程中发生了损坏。
根据贵公司提供的条款和服务承诺，我要求您公司进行索赔。
二、损坏的快递详细信息•快递单号：[填写快递单号]•发货日期：[填写发货日期]•收货日期：[填写收货日期]•快递运送方式：[填写运送方式，如快递公司名称]•损坏物品详细描述：[填写损坏物品的详细描述]三、损失评估根据我对损坏物品的评估以及市场价值，损失总额为[X]元。
在此，我请求贵公司按照以下条款进行赔偿：1.赔偿物品的市场价值。
2.快递费用的全额退款。
3.如果有必要，我保留追溯维权费用及其他损失的权利。
四、快递公司责任根据贵公司提供的服务条款，我了解到快递公司在运输过程中承担责任。
根据我的理解和了解，快递公司在以下情况下应承担损失的赔偿责任：1.非人为损坏：如果损坏是由于贵公司过错或疏忽造成的，贵公司应承担全部赔偿责任。
2.包装不当：如果发件人在包装快递时没有按照贵公司要求的规定进行包装，并且该问题导致了快递的损坏，快递公司有责任向收件人进行赔偿。
3.运输过程中发生意外：如果快递在运输过程中发生了意外，快递公司应该承担赔偿责任。
以上情况中，我的快递明显符合快递公司应承担赔偿责任的范围，因此我要求贵公司按照承诺的条款进行赔偿。
五、索赔要求基于上述背景情况和损失评估，我要求贵公司：1.尽快对损坏物品进行赔偿。
2.向我支付损失总额为[X]元。
3.退还我支付的快递费用。
4.如有必要，支付我由于此次事件产生的额外费用。
我期待贵公司对此次事件进行认真处理，并在下一个工作日之前给出答复。
如果在指定期限内未收到您的回复或未得到适当的解决方案，我将不得不采取进一步的法律行动。
请贵公司尽快回复并提供解决方案，以维护双方的合作关系。
请将您的回复发送到以下地址：•我的联系信息：–姓名：–地址：–电话号码：–电子邮件：感谢贵公司的合作和理解。
顺祝商祺！[您的姓名]。
索赔函范文1
索赔函××分公司：我公司现承担××广场市政设施的恢复工程，近日接“××热线”投诉，××广场东侧新近完工的人行道，出现大面积碎裂、沉陷破坏现象。
经××区警方协助我公司调查后，发现是贵公司在××年×月×日至×月×日期间，在人行道上进行设备吊装施工，重型吊机和叉车等机械设备多次上下人行道所造成。
此次事件，不但使我公司设施损坏，遭受二次返工的损失，而且使我公司不能按时完成××广场整体工程的施工进度，工期延误。
现我公司向贵公司郑重要求赔偿以下修复费用损失：破损部位及程度数量单价（元/m2）合计费用（元）1．人行道碎裂25*3=75m2 ×××××2．人行道沉陷12*4=48m2 ×××××合计：×××××元。
以上是我公司的要求，××地区属于××市窗口地区，为防止不必要的纠纷和市民投诉，减少我单位工期滞后产生的额外赔偿费用，请贵公司于××日内支付上述赔偿金额，以保证我公司完成材料预定、加工和恢—1—复工作；或贵公司自行安排有相应技术能力和资质的企业，在××日内完成修复，由我单位验收合格后，贵公司承担全部修理费用。
如果贵公司××日内不支付赔偿金，××日内又不将损坏设施进行修复，我公司将自己修复处理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
顺祝商祺××公司××年×月×日—2—。
供应商赔偿通知单模板
供应商回馈：
回执日期：（供应商）负责人：
处理结果：
计采部：
审批：
日期：
（供应商）负责人：
日期：
备注：请供应商尽快将此表单回馈给我公司，若对此经济处罚有异议，必须于3个工作日内提出。否则视为同意相关处罚，处罚金额将直接从货款中扣出。
生效日期：
供应商赔偿通知单
表单流水号:
供应商：
产品牌品质量问题，给我公司造成直接经济损失。
□2、因贵公司产品包装问题，给我公司造成直接经济损失。
□3、因贵公司未能按时交货，造成我公司停机待料，影响我公司交期。
□4、其它
备注：
处罚意见：因贵公司违反了第项，给我公司造成经济损失共计元/美金，鉴于以上事实，现向贵公司索赔元/美金。希望贵公司引以高度重视，避免再次出现类似现象。